土方开挖劳务合同范本模板.doc

建设工程施工劳务分包协议

甲 方:

乙 方:

建设工程施工劳务分包协议
工程承包方: (简称甲方）
土方承包方: (简称乙方）
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及其它相关法律、 行政法规, 依据企业劳务管理措施要求, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 经双方就 承包事宜, 达成以下协议, 双方共同遵守:
一、 劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围:

分包方法:
分包单价:

二、 分包工作期限
开始工作日期: 年 月 日
结束工作日期: 年 月 日。
有效工作天数: 天
三、 质量标准
1、 土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达成合格标准。
2、 根据甲方现场管理人员要求进行施工。
3、 中间工序验收必需达成合格标准。
四、 项目经理
1、 甲方委派担任驻工地推行本协议项目经理为 , 职务: 。
2、 乙方委派担任驻工地推行本协议项目经理为 , 职务: 。
五、 甲方责任
1、 甲方负责向乙方提供经审定土方施工方案, 并确定工作范围。
2、 甲方为乙方发明必备施工条件。
3、 甲方对开挖进度、 质量、 标高进行实测实量, 确定工程量。
4、 甲方有权监督和控制乙方施工, 确保乙方符合工程施工进度及质量要求。
六、 乙方责任
1、 乙方按甲方要求组织设备进场, 并确保施工机械正常运行。
2、 乙方施工过程中应该按甲方及业主质量、 进度要求, 在施工机械有效作业范围和现场满足运输条件下, 有序进行开挖或甩方、 土方驳运堆放, 开挖过程中应满足甲方对基坑排水、 维护、 放坡、 开挖深度等控制要求。如乙方超挖（超深、 超宽、 超长）, 则超挖而增加回填土工程费用、 增加基础垫层工程费用也由乙方负担。
3、 自觉接收甲方、 监理单位、 业主质量监督、 进度控制要求, 服从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度。如有违反, 按相关要求处罚。
4、 乙方对施工过程机械设备安全操作、 文明施工负担全部责任。
5、 乙方无任何理由要求延长工期（不可抗拒力等原因除外）, 如甲方认为, 工程或其任何部分施工进度太慢, 而不能按协议预定工程完工期限完工时, 则甲方应将此情况书面通知乙方, 加紧施工进度, 确保工程能在预定工期内完工, 乙方无权要求支付任何附加费用以及价格变更。
七、 文明施工及安全生产
1、 乙方应确保施工场地及工地周围道路路面整齐并符合相关要求, 做到施工现场安全、 文明、 整齐、 卫生。负担因违反相关要求造成损失和接收甲方、 业主及相关政府执法部门罚款。
2、 落实谁施工谁负责安全标准, 乙方应按相关要求, 采取严格安全防护方法, 对施工安全负担全部责任。
3、 乙方在施工过程中土方运输沿线清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其她主管部门关系并负担因为土方运输而引发责任和费用。
八、 协议价款结算及支付
1、 本协议劳务酬劳计算方法:
2、 工程款支付方法:

九、 施工验收
1、 乙方应确保所完成施工质量, 应符合本协议约定质量标准。乙方施工完成, 应向甲方提交完工汇报, 通知甲方验收, 甲方应该在收到乙方上述汇报后7天内对乙方施工结果进行验收; 验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收, 视为乙方已经完成了本协议约定工作。但甲方与发包人间隐蔽工程验收结果或工程完工验收结果表明乙方施工质量不合格时, 乙方应负责无偿修复, 不延长工期, 并负担此造成甲方相关损失。
2、 全部工程完工（包含乙方完成工作在内）一经发包人验收合格, 乙方对其分包劳务作业施工质量不再负担责任, 在质量保修期内质量保修责任由甲方负担。
十、 违约责任
1、 甲方不推行或不按约定推行协议其它义务时, 甲方应赔偿因其违约给乙方造成经济损失, 顺延延误乙方工作期间。
2、 当发生下列情况之一时, 乙方应负担违约责任:
（1）乙方因本身原因延误工期, 每延误一日, 应向甲方支付 元违约金;
（2）乙方施工质量不符合本协议约定质量标准, 但能够达成国家要求最低标按时, 劳务分包人应向甲方支付 元违约金;
（3）乙方不推行或不按约定推行协议其它义务时, 乙方应赔偿其违约给甲方造成经济损失, 延误乙方工作时间不予顺延。
3、 一方违约后, 另一方要求违约方继续推行协议时, 违约方负担上述违约责任后仍应继续推行协议。
十一、 争议
1、 甲方和乙方在推行协议时发生争议, 能够自行和解或要求相关主管部门调解, 任何一方不愿和解、 调解或和解、 调解不成, 双方约定采取下列第 （1） 种方法处理争议;
（1）双方达成仲裁协议, 向 仲裁委员会申请仲裁;
（2）向我企业驻地人民法院起诉。
2、 发生争议后, 除非出现下列情况, 双方都应继续推行协议, 保持工作连续, 保护好已完工作结果:
（1）单方违约造成协议确已无法推行, 双方协议终止协议;
（2）调解要求停止协议工作, 且为双方接收;
（3）仲裁机构要求停止协议工作;
（4）法院要求停止协议工作。
十二、 协议解除
1、 如在乙方没有完全推行本协议义务之前, 总包协议或专业分包协议终止, 甲方应通知乙方终止本协议。乙方接到通知后立刻撤离现场, 甲方应支付乙方已完工程劳务酬劳, 并赔偿所以而遭受损失。
2、 如因不可抗力致使本协议无法推行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使协议无法推行,甲方和乙方能够解除协议。
3、 协议解除后, 乙方应妥善做好已完工程和剩下材料、 设备保护和移交工作, 按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必需条件, 支付以上所发生费用, 并按协议约定支付已完工作劳务酬劳。有过失一方应该赔偿因协议解除给对方造成损失。协议解除后, 不影响双方在协议中约定结算和清理条款效力。
十三、 协议终止
双方推行完协议全部义务, 劳务酬劳价款支付完成, 乙方向甲方交付劳务作业结果, 并经甲方验收合格后, 本协议即告终止。
十四、 协议份数
本协议一式 份, 含有相同效力, 甲方执 份, 乙方执 份。
十五、 补充条款
十六、 协议生效
协议签订时间:
协议签订地点:
本协议双方约 后生效。

甲方（公章） 乙方（公章）

项目经理: 劳务队长:

年 月 日 年 月 日