雨污分流施工合同文本修改后模板.doc

陕西省建设工程施工协议

制
陕西省建设厅
陕西省工商行政管理局
二○一 年 月 日
第一部分 协议书

发包人（全称）: 　商洛市区排水管网改造建设管理处　
承包人（全称）:
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及其她相关法律、 行政法规, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 签订本协议。
一、 工程概况
工程名称: 商洛市市区雨污分流工程 　
工程地点: 　　 商洛市城区 　
工程内容: 　
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项同意文号: 　　 　　　
资金起源: 　　　政府投资　　　　　
二、 工程承包范围
承包范围: 　现行图纸设计范围内全部内容
三、 协议工期
开工日期: 　　　 年 月 日
完工日期:
协议工期总日历天数: 　 天
四、 质量标准
工程质量标准: 　　 合 格　 　
五、 协议价款
金额（大写）: 　　 　元（人民币） ￥: 　　元。
六、 组成协议文件
组成本协议文件包含:
1、 本协议协议书
2、 招标文件及中标通知书
3、 投标书及其附件
4、 本协议专用条款
5、 本协议通用条款
6、 本协议补充条款（共17条）
7、 标准、 规范及相关技术文件
8、 图纸及答疑纪要
9、 工程量清单
10、 工程报价单或预算书
双方相关工程洽商、 变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。
七、 本协议中相关词语含义与本协议第二部分《通用条款》中分别给予它们定义相同。
八、 承包人向发包人承诺按约定进行施工、 完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。
九、 发包人向承包人承诺根据协议约定时限和方法支付协议价款及其她应该支付款项。
十、 协议生效
协议签订时间: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
协议签订地点: 　　　　　　　　　　　　　　　　　
本协议双方约定　　　　　　　　　　　　后生效。

发包人: （公章）　　　　　　　　　　承包人: （公章）

住　　所: 　　　　　　　　　　　　住　　所:

法定代表人: 　　　　　　　　　　　法定代表人:

委托代理人: 　　　　　　　　　　　委托代理人:

电话: 　　　　　　　　　　　　　　电话:

传真: 　　　　　　　　　　　　　　传真:

开户银行: 　　　　　　　　　　　　开户银行:

账号: 　　　　　　　　　　　　　　账号:

邮政编码: 　　　　　　　　　　　　邮政编码:

第二部分　　通用条款
（内容同协议示范文本　略）

第三部分 专用条款

一、 词语定义及协议文件
2、 协议文件及解释次序
协议文件组成及解释次序:
2.1协议协议书
2.2协议专用条款
2.3协议通用条款
2.4中标通知书
2.5投标书、 工程报价单或预算书及其附件
2.6 招标文件、 答疑纪要及工程量清单
2.7图纸
2.8标准、 规范及相关技术文件
2.9双方为推行协议相关洽商、 变更等书面协议、 文件, 视为本协议组成部分。　
3、 语言文字和适使用方法律、 标准及规范
3.1协议只使用汉语语言文字。
3.2适使用方法律和法规
需要明示法律、 行政法规: 《中国建筑法》、 《中国协议法》。
3.3适用标准、 规范
适用标准、 规范名称: 实施国家建筑工程施工及验收
规范标准以及材料、 设备所包含现行国家、 省、 市或行业工程建设标准、 规范要求。
发包人提供标准、 规范时间: 不提供
中国没有对应标准、 规范时约定: _按生产企业在技术监督局立案标准, 并经监理工程师和业主同意。
4、 图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: __协议签署5天内发包人向承包人提供施工图二套。
发包人对图纸保密要求: _未经发包人同意不得外借。
使用国外图纸要求及费用负担: __　无
二、 双方通常权利和义务
5、 工程师
5.2监理单位委派工程师
姓名: ______________职务: _____________
发包人委托职权: 施工过程质量控制、 进度控制、 投资控制、 安全管理、 协议管理、 信息管理、 工程预决算审核、 组织协调等全过程监理。
需要取得发包人同意才能行使职权: 重大设计变更、 工程洽商、 材料、 设备认质认价等在决议之前需经业主同意。
5.4发包人派驻工程师
姓名: ____________职务: ___________
职权: 施工过程内处理来往文件, 对工程质量、 进度、
材料进场、 安全施工进行监督和管理, 配合承包人协调内、 外部关系。
5.6不实施监理, 工程师职权:
7、 项目经理
姓名: __________职务: ___________
8、 发包人工作
8.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作:
（1）施工场地含有施工条件要求及完成时间: 依据实际情况确定。
（2）将施工所需水、 电、 电讯线路接至施工场地时间、 地点和供给要求:
施工用水电及费用由承包方自理
(3) 施工场地与公共道路通道开通时间和要求: 开工前五日内。　　
(4)工程地质和地下管线资料提供时间: 　　
(5)由发包人办理施工所需证件、 批件名称和完成时间: 工程开工前十日内。
(6)水准点与坐标控制点交验要求: 　以书面形式交给承包人, 现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间: 　工程开工前五日内。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、 构筑物(含文物保护建筑)、 古树名木保护工作: 　实施《通用条款》8.1(8)款。
（9）双方约定发包人应做其她工作: 无
8.2发包人委托承包人办理工作: 无
9、 承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求, 完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围许可承包人完成设计文件提交时间: 　　　　　　　　　
　　(2)应提供计划、 报表名称及完成时间: 每个月25日向业主、 监理单位报送进度统计表、 进度计划表。其她计划、 报表按监理单位要求实施。
(3)负担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和要求: 实施《通用条款》9.1(3)款。
(4)向发包人提供办公和生活房屋及设施要求: 　依据施工现场情况为甲方工地代表, 监理工程师提供办公室, 并配置办公家俱。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(5)需承包人办理相关施工场地交通、 环卫和施工噪音管理等手续: 实施《通用条款》9.1(5)款。
(6)已完工程成品保护特殊要求及费用负担: 实施《通用条款》9.1(6)款。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、 构筑物（含文物保护建筑）、 古树名木保护要求及费用负担: 承包方实施《通用条款》9.1(7)款, 如因施工方原因造成损失由承包方负担; 如非因施工方原因造成文物和管网保护费用, 经监理工程师和发包方项目责任人签认后由发包方负担。
（8）施工场地清洁卫生要求: 根据市级文明工地要求
（9）双方约定承包人应做其她工作: 在施工过程中, 由承包方自行协调处理好施工周围相邻单位、 住户和乡村关系, 确保工程正常进行不受影响。　
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间:
三、 施工组织设计和工期
10、 进度计划
工程开工前十日内
工程师确定时间: 收到承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划七日内。
10.2群体工程中相关进度计划要求: ___实施《通用条款》10.2条__________
13、 工期延误
13.1双方约定工期顺延其她情况: 实施《通用条款》13条。
四、 质量与检验 全部工程必需符合国家要求建设工程施工规范和质量验收合格标准。
17、 隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位: 沟槽基础, 混凝土管座, 检验井基础, 回填之前按要求进行闭水试验, 费用由承包方负担。
19、 工程试车
19.5试车费用负担: _____无_____
五、 安全防护、 文明施工
实施《通用条款》第五条全部条款和国家、 省、 市相关安全文明施工要求要求。凡施工过程中造成人身伤亡事故或伤害她人事故, 均由承包方和施工单位负责, 发包人概不负担任何经济及法律责任。
本工程要求根据市级文明工地要求施工, 该项费用为不可竞争费, 专款专用, 该款随工程款同百分比支付。甲乙双在施工过程中均不应随意增减。　
六、 协议价款
26、 协议价款约定
26.2本协议价款采取 固定综合单价协议 方法确定。
（1）采取固定总价协议:
（2）采取固定综合单价协议, 综合单价中包含风险范围: 实施《通用条款》第26条。
风险费用计算方法: 风险费由承包人在投标报价中自行考虑计入。其她任何原因造成风险均包含在协议价款之内, 工程价款不作调整。
风险范围以外综合单价调整方法:
_因发包方设计变更、 答疑纪要、 现场签证、 洽商文件、 发包人认质认价等原因引发项目增减改变, 依据承包人投标文件中所报价格进行调整。
承包人漏报项目不予调整。
（3）采取可调价格协议, 协议价款调整方法: 实施《通用条款》第26条。
27、 协议价款调整
27.1双方约定协议价款其她调整原因: __按条款第27.1条实施_
28、 工程预付款
发包人向承包人预付工程款时间和金额或占协议价款总额百分比: 本工程不预付工程款。
扣回工程款时间、 百分比: _____按条款第28条实施_____
29.1承包人向工程师提交已完工程量汇报时间: 每个月25日前
30、 工程进度款结算与支付
双方约定工程进度款支付方法、 时间和百分比是: 本工程属承包方垫资工程, 在资金到位后按约定支付70%。标准按形象进度拨付, 付至80%后暂停拨付, 工程完工验收合格, 工程结算经审价部门审定、 施工资料整理交接后, 拨至95%, 预留保修金5%。保修期满后一次付清。
甲方工程款若临时不能按期拨付, 乙方应自觉遵守承诺内容自行垫资, 确保工程照常进行, 不得停工或消极怠工, 确保按期完工交付。
七、 材料设备供给
32、 承包人采购材料设备 如承包人拖欠材料款, 经材料供给商单位申请, 承包人同意, 发包人能够从承包人工程款中代为支付。
32.1承包人采购材料设备约定: 按条款第32.1条实施
八、 工程变更
33、 工程设计变更: 按条款第33条实施__
34、 其她变更: 按条款第34条实施__
35.确定变更价款
35.1在本工程施工过程中, 如因工程发生设计变更或基础部分超出设计范围发生增减工程量, 变更部分工程量经发包人审核确定后,按投标所报综合单价、 方法费计价标准给予调整。
35.2投标报价中没有项目, 按陕西省建设工程《工程量清单计价规则》要求、 《陕西省建设工程消耗量定额》修正定额、 结合市场价格作为调整造价依据。
35.3材料补差部分按差价处理, 除税金外不再计取其她费用。
35.4 此次清单工程量是经投标人审核查验调整确定后工程量, 除施工过程中发生变更增减可调整外, 工程量不再变动。其她实施《通用条款》35条
九、 完工验收与结算
36、 完工验收
36.1承包人提供完工图约定:
完工验收后一个月内, 向发包人交完工图及完整资料文件各二套
36.6中间交工工程范围和完工时间: 按条款第36.6条实施
37、 完工结算
结算审查期限: 办理完完工验收合格, 保质期为一年, 保质期满, 无质量问题后,
一次付清除预留5%保修金外全部工程尾款。
十、 违约、 索赔和争议
39、 违约
39.1本协议中相关发包人违约具体责任以下:
本协议通用条款第28.1条约定发包人违约应负担违约责任:
本协议通用条款第30.5款约定发包人违约应负担违约责任:
本协议通用条款第37.6款约定发包人违约应负担违约责任:
双方约定发包人其她违约责任: ____________
39.2本协议中相关承包人违约具体责任以下:
本协议通用条款第14.2款约定承包人违约负担违约责任: 工期提前无奖励, 工期每推迟一天, 按中标总价款万分之二处罚。
本协议通用条款第15.1款约定承包人违约应负担违约责任: 达不到中标质量等级和设计规范要求, 除按要求进行返修直至合格外, 还应接收协议价款2%处罚。_并负担由此造成全部损失。
施工过程中因停水、 停电、 自然灾难等造成工期延误, 发包人不负担额外费用, 也不负担逾期付款违约责任。
双方约定承包人其她违约责任: 以甲乙双方签署协议时商议条款为准。
41、 争议
41.1双方当事人约定, 在推行协议过程中产生争议时:
（1）请协议主管部门或造价主管部门调解;
（2）协议争议调解不成, 按下列第一个方法处理:
1）提交 商洛市仲裁委员会申请仲裁;
2）依法向商洛市人民法院提起诉讼。
十一、 其她
42、 工程分包
42.1本工程发包人同意承包人分包专业工程: _本工程严禁承包人分包_
分包施工单位为: 无
43.1双方相关不可抗力约定: 实施《通用条款》43条
44、 保险
44.6本工程双方约定投保内容以下:
（1）发包人投保内容: 实施《通用条款》44.3条
发包人委托承包人办理保险事项: 实施《通用条款》44.3条_
（2）承包人投保内容: _实施《通用条款》44.4条_
45、 担保
45.3本工程双方约定担保事项以下:
（1）发包人向承包人提供支付担保, 担保方法为: _银行保函
担保金额: ______________, 担保使用期: __________。
（2）承包人向发包人提供履约担保, 担保方法为: 订协议前根据招标文件要求提供现金担保担保使用期: ______________________。
（3）双方约定其她担保事项: _______________
50、 协议份数
50.2双方约定协议副本份数: _协议正本双方各一份, 协议副本捌份, 双方各持肆份。
51、 补充条款
1、 对于施工现场因为中标单位本身原因出现多种扰乱施工进行事件, 由中标单位自行处理并负担相关费用。
2、 为合理控制工程造价, 保护各投标单位合理利益, 限制不正当竞争, 对于投标报价中清单计价不平衡报价, 其报价高于或低于招标上限控制价中清单综合单价5%时, 工程结算实施招标上限控制价中清单综合单价。拦标价与中标价之间差额由中标人负担。
3、 施工单位应该在项目开始前成立项目部, 设置质量管理机构, 其关键人员（项目责任人、 技术责任人、 质检员）应与投标文件所列人员一致。
4、 中标人在投标中相关投标报价、 投标工期、 投标质量等级、 协议关键条款承诺及补充意见等内容, 将作为中标条件列入协议, 招标文件及答疑纪要作为协议附件, 含有相同法律效力。
5、 本工程安全责任全部由承包方负责, 若出现任何安全事故甲方不负任何责任及费用。若在事故处理中, 承包人推诿不主动出面处理, 发包人有权进行先行支付, 不安全事故发生相关费用, 最终从工程款中扣除。
6、 每个工序完成后, 待发包方、 监理、 承包方等建设相关部门进行验收合格签证后, 方可进行下道工序, 不然造成一切损失由承包方负责。
7、 在施工过程中若损坏通讯线路、 自来水、 燃气管道、 市政设施, 由施工单位对损坏物件进行赔偿修复, 甲方概不负担任何责任及费用; 如在施工过程中需铺设通信综合管线及天然气管道等市政设施, 承包方无条件服从配合。
8、 发包方有权监督承包方在本项目工资发放情况。如施工方拖欠工人工资或不按时发放工资, 且造成不良影响, 发包方有权代行发放, 所发款项抵扣工程款, 并按相等金额给予处罚, 罚金在履约确保金中扣除。
9、 承包方如不服从发包方管理意愿, 而发生拖延工期及其它不可预见或造成不良影响, 发包方有权终止协议, 另行更换施工单位。
10、 施工外围环境由承包方自行协调处理, 施工单位工程项目责任人对施工现场安全文明负责, 施工前施工单位应于交警部门配合制订施工区域交通组织方案。
11、 项目实施法人与中标人签署施工协议时, 同时签署施工安全协议和廉政协议。
12、 本协议价款及各项约定不因开工工期顺延而做任何改变; 发包方依据施工实际和国家项目建设、 城市计划相抵触等外在政策环境发生改变, 有权要求承包方提前、 拖延施工工期或终止施工, 中途停工待条件含有后再行施工, 终止施工协议终止, 发包方不支付因工期提前、 拖延、 中途停工或终止协议所造成任何经济损失, 但实际发生工程量据实结算。
13、 如承包方不服从发包方管理, 不按设计要求和相关规范施工, 偷工减料、 弄虚作假, 除负担所以形成一切损失外, 再处以一定经济处罚, 情节严重终止协议。
14、 发包方有权对施工线路地址、 工程量等进行对应变更或增减, 承包方无条件服从, 不得提取任何费用。
15、 本工程质量实施终生责任制, 承包方应对设计使用年限内工程质量负担对应终生责任。
16、 工程完工结算时, 工程量清单项目工程量改变幅度在10%以内, 其综合单价不做调整, 实施原有综合单价; 工程量清单项目工程量改变幅度在10%以外, 且其影响分部分项工程费超出0.1%, 其综合单价以及对应方法费用（如有）均应做调整。调整方法是由中标企业对增加工程量或降低后剩下工程量提出新综合单价和方法项目费, 经建设单位确定并由建设单位报市财政局审定后调整。
17、 依据陕西省建设厅“陕建发【】3号”文件要求, 关键建筑材料价格风险约定及调整以下: 约定关键材料为: 钢材、 水泥。
调整措施: 以上材料价格风险, 控制在协议约定价（中标价）5%以内, 对于投标报价中清单计价不平衡报价, 其报价高于或低于招标上限控制价中清单综合单价5%时, 工程结算实施招标上限控制价中清单综合单价, 其差额部分由中标人负担。