土建大清包合同模板.doc

劳务大清包承包协议

工程名称:
承 包 人:
身份证号码:
电 话:

***************************************
2 月 日

工程劳务承包协议
发包方: （以下简称甲方）
承包方: （以下简称乙方）
一、 依据《中华共和国协议法》、 《中国建筑法》及其它相关法律, 行政法规要求、 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 甲方将位于 “ ”工程约 平方米（根据设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积, 外墙保温板不计入建筑面积）土建工程以大清包单包形式承包给乙方。双方就劳务承包事项协商达成一致, 签订本协议。
一、 劳务承包范围及内容:
“ ”全部土建工程劳务承包, 详见建设工程承包协议。
二、 承包方法: 工程大清包。
1、 包含项目: 钢筋（包含植筋）、 木工、 土建、 施工临时设施搭设用工、 机械回填土用人工配合、 设施设备; 包施工所需全部机器及配件、 设施设备、 工具、 周转材料、 低值易耗材料及辅材（包含本工程所需塔吊【塔吊底座施工、 塔吊安装费及检测费】、 双龙提升机、 搅拌机、 电焊机、 钢管、 挑架用工字钢及预埋铁件、 模板、 方木、 墙内衬、 垫块、 电锯、 手锯、 钉子、 铁丝、 绑扎丝、 刷子、 钢架板、 手套、 安全帽、 安全绳、 安全带、 安全网、 灰盆、 灰桶、 铝合金尺杆、 施工线、 卡子、 蝴蝶卡、 对拉杆、 手推车、 钢筋调直机、 钢筋切断机、 钢筋弯曲机、 从二级电以后电缆、 电线、 照明灯具, 多种机械所用配电箱和开关箱、 振动棒、 平板振动器、 水管、 高压水泵、 塑料簿膜等施工所需一切机器设施设备工具、 周转材料、 钢筋植筋工序材料及人工、 施工现场全部材料和机械装卸费、 辅材及低值耗材料）。
2、 不包含项目: 室内外防水、 室内刮白、 外墙保温; 施工项目部内施工员、 质检员、 安全员、 资料职员资; 材料送检费（但乙方设备送检费由乙方负担）; 楼梯（楼梯预埋件由乙方预埋）、 阳台和窗护栏焊接; 水、 暖、 电、 卫安装; 任何税费、 外面二次装修大理石贴砖。
三、 工期:
1、 计划开工日期: 201*年 月 日（具体开工时间以开工通知书为准）, 完工日期: 201 年 月 日。 总工期: 天
（开工日期和完工日期及工程进度均以满足建设单位完工要求和施工现场施工要求为准）
2、 质量标准:
工程质量, 按国家现行建筑工程施工, 验收规范和建设工程质量评定标准等规范为依据。本工程质量必需达成合格及以上等级。
四、 施工变更:
1.施工中如需对原工作内容进行变更, 甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出《变更通知》, 并提供变更对应图纸和说明。乙方根据甲方（项目经理）发出《变更通知》及相关要求, 进行下列需要变更:
（1）更改工程相关部分标高、 基线、 位置和尺寸;
（2）增减协议中约定工程量;
（3）改变相关施工时间和次序。
2、 因变更造成劳务费增加及造成乙方损失, 由甲方负担, 延误工期对应顺延; 因变更降低工程量, 劳务费对应降低, 工期对应调整。
（1）施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方私自变更设计发生费用和造成甲方损失, 由乙方负担, 延误工期不予顺延。
（2）因乙方本身原因造成工程变更, 乙方无权要求追加劳务费。
本工程劳务费采取固定劳务费方法计算:
相关工程劳务费支付, 甲方按“建设单位与施工单位签署施工协议”之“工程款支付”对应条款, 乙方报送进度甲方审核, 待建设单位支付工程款至甲方账户后, 甲方扣除应扣除费用外, 按百分比支付乙方对应工程款。余5%为工程质保金, 按要求实施。（承包价格: 按实际施工面积结算, 单价为每平方米人民币 元。此单价为本协议最终决算单价, 不因市场人工、 材料上涨而上调。此单价包含乙方完成本工程所需一切劳务及相关各工种辅助材料, 塔吊、 垂直运输工具、 安全设施等相关费用, 个人人身意外伤害保险费用）。
五、 施工验收:
1、 乙方应确保施工工程质量符合国家施工规范和本协议约定质量标准。乙方施工完成, 应向甲方提交完工汇报, 通知甲方验收; 甲方应该在收到乙方上述汇报后10个工作日对乙方施工结果进行验收。但甲方与发包人之间隐蔽工程验收结果或工程完工验收结果表明乙方施工质量不合格时, 乙方应负责无偿修复, 不得延长工期, 并负担由此造成甲方对应损失。
2、 全部工程完工（包含乙方完成工作在内）已经发包人验收合格, 在质量保修期内质量保修责任由乙方负担。
六、 施工关键建筑材料、 设施设备、 周转材料供给
1、 甲方提供施工中所需关键建筑材料一览表见附件一（项目部另行签署时必需服从项目部要求要求）。
2、 乙方应提供施工使用机器、 设备、 工具一览表见附件二（项目部另行签署时必需服从项目部要求要求）。
3、 乙方应提供周转材料、 辅材、 低值易耗材料一览表见附件三（项目部另行签署时必需服从项目部要求要求）。
4、 乙方应妥善保管、 合理使用甲方提供给材料, 因保管不善发生毁损灭失, 乙方应赔偿, 并负担所以造成工期延误等发生一切经济损失。
5、 如因甲供材料不到场造成工期延误, 工期应顺延, 工期顺延七天以上甲方应支付现场全部些人员人工工资及机器设备租赁费。
七、 甲方权利义务
1、 组建与工程相适应项目管理班子, 全方面推行协议, 组织实施施工管理各项工作, 对工程工期和质量向发包人负责。
2、 负责编制施工组织设计, 统一制订各项管理目标, 组织编制年、 季、 月施工计划、 物资需用量计划表, 实施对工程质量、 工期、 安全生产、 文明施工、 计量检测、 试验化验控制、 监督、 检验和验收。
3、 负责工程测量定位、 沉降观察、 技术交底, 组织图纸会审, 统一安排技术档案资料搜集整理及交工验收。
4、 按时按质提供工地所用关键材料, 包含钢筋、 水泥、 砌块、 砂石、 商砼等。主材二次转运费另行计算。
5、 统筹安排, 提供乙方劳务人员住宿、 生活用水、 生活用电。所产生住宿生活费等费用由乙方自行负担; 生活用水、 用电要厉行节省, 发生费用甲方负担, 如甲方发觉有浪费现象经教育不改, 每一次乙方教育费300元。
6、 甲方负责施工现场临时用电一级配电; 负责将施工临时用水主水管接到施工现场。
7、 每个月15日（遇休息日、 国家法定假日、 银行公告不办公日顺延）向乙方支付劳务费; 因乙方拖延递交工程计量、 验收、 拨付款等资料, 顺延支付日期;
8、 负责与发包人、 监理、 设计及相关部门联络, 协调现场工作关系。
八、 乙方权利义务
1、 乙方必需自配一名施工技术员并负担其工资费用。乙方对本协议劳务承包范围内工程质量向甲方负责, 组织含有对应资格证书熟练工人投入工作; 未经甲方授权或许可, 不得私自与发包人及相关部门建立工作联络; 自觉遵遵法律法规及相关规章制度。
2、 乙方依据施工组织设计总进度计划要求, 每个月底前5天提交下月施工计划, 有阶段工期要求提交阶段施工计划, 必需时按甲方要求提交旬周施工计划, 以及与完成上述阶段、 时段施工计划对应劳务力安排计划, 经甲方同意后严格实施;
3、 严格根据设计图纸施工验收规范、 相关技术要求及施工组织设计精心组织施工, 确保工程质量达成约定标准; 科学安排作业计划, 投入足够人力、 物力, 确保工期; 加强安全教育, 认真实施安全技术规范, 严格遵守安全制度, 落实安全方法, 确保施工安全; 加强现场管理, 做到文明施工; 负担因为本身责任造成质量修改、 返工、 工期拖延、 安全事故、 现场脏乱造成损失及多种罚款;
4、 自觉接收甲方及相关部门管理、 监督和检验; 接收甲方随时检验设备材料保管、 使用情况、 及其操作人员有效证件、 持证上岗等情况; 与现场其她单位协调配合, 顾全大局;
5、 工地一周内天天所需甲方提供只要原材料用量, 乙方应以书面形式正确无误提交给甲方, 如多种规格钢筋提前10天, 多种标号混凝土提前3天, 水泥提前3天, 砌块提前5天, 砂子提前3天等。
6、 按甲方统一计划堆放材料、 机具, 按甲方标准化工地要求设置标牌, 搞好施工现场和生活区管理, 做好治安保卫工作;
7、 按时提交报表、 完整原始技术经济资料, 配合甲方办理交工验收工作, 未全部完工时每个月3日前向甲方提供上月已完工封顶层数完整工程量技术资料;
8、 做好施工场地周围建筑物、 构筑物和地下管线及完工程部分成品保护工作, 因乙方责任发生损坏, 乙方应自行负担由此引发一切经济损失及多种罚款。
9、 乙方须服从甲方转发发包人及工程师指令。
10、 除非本协议另有约定, 乙方应对其作业内容实施、 完工负责。
11、 果断落实实施劳动法, 规范劳动用工。确保按时足额支付全部劳务人职员资。
12、 多种工序必需当日做到工完场清, 达成文明施工规范要求。工程完工验收之前, 各班组主动清理施工现场和建筑物内垃圾。
九、 安全施工与检验
1、 乙方应遵守工程建设安全生产相关管理要求, 严格按安全标准进行施工, 并随时接收甲方及行业安全检验人员依法实施监督检验, 采取必需安全防护方法, 消除事故隐患。如发生一切事故责任和由此而产生费用由乙方负担。
2、 乙方应对在施工场地工作人员进行安全教育与培训, 并对她们安全负责。乙方不得要求劳务者违反安全管理要求进行施工。甲方有权对施工现场进行安全检验, 发觉问题和隐患, 乙方必需立刻整改和消除。
十、 安全防护
1、 乙方在动力设备、 输电线路、 地下管道、 密封防震车间、 易燃易爆地段以及临街交通要道周围施工时, 施工前应向甲方提出安全防护方法, 经甲方认可后实施, 防护方法费用由乙方负担。
2、 实施爆破作业, 在放射、 毒害性环境中工作（含储存、 运输、 使用）及使用毒害性、 腐蚀性物品施工时, 乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方, 并提出对应安全防护方法, 经甲方认可后实施, 由乙方负担安全防护方法费用。
3、 乙方在施工现场内使用安全保护用具（如安全帽、 安全带及其她保护用具）, 由乙方负责供给负担费用。
十一、 事故处理
1、 发生伤亡及其她安全事故, 乙方应按相关要求立刻汇报甲方, 同时按国家相关法律、 行政法规对事故进行处理。
2、 乙方在施工中必需严格按多种施工机械安全规章制度操作, 各班组在施工时严格根据安全规章制度施工。假如发生安全事故, 除商业保险企业和社会保险机构赔付之外, 30000元（大写: 人民币叁万元整）以内乙方自行负担, 由保险企业赔偿后超出部分甲方负担50%, 乙方负担50%;
3、 应由乙方负担安全和质量事故责任乙方必需作为责任主体牵头处理善后事宜, 先行负担一切法律和经济责任并主动支付全部赔偿款。如不立刻支付, 要负担所以而带来全部经济及其她责任; 同时甲方有权从乙方缴纳安全质量确保金中扣除。
4、 属于甲方造成安全事故, 乙方不负担责任。
5、 乙方和甲方对事故责任有争议时, 按中国相关法律要求处理。
十二、 保险
1.乙方必需根据法律要求为从事危险作业等全部些人员办理意外伤害保险, 并为施工场地内全部机械设备办理保险, 支付保险费用。
2.甲方必需根据法律要求为聘雇人员办理保险和负担福利责任。
3.保险事故发生时, 乙方和甲方有责任采取必需方法, 预防或降低损失。
4、 乙方因未缴工人个人保险引发一切后果和责任由乙方独立负担。
十三、 安全质量确保金
1、 该工程乙方应向甲方缴纳工程履约确保金人民币 万元整（大写: ）, 缴款时间为: 本协议签署当日交纳人民币 万元（大写: ）做为定金, 剩下款项人民币 万元（大写: ）在施工人员接到通知进场当日交纳完成。若逾期缴纳本协议自行废止, 甲方不负担任何责任。
2、 工程履约确保金退还: 主体工程乙方垫资到 时, 甲方无息退还给乙方, 十个工作日内退还完成。
十四、 施工配合
1、 乙方应配合甲方对其工作进行初步验收, 以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行包含乙方工作内容、 施工场地检验、 隐蔽工程验收及工程完工验收; 甲方或施工场地内第三方工作必需乙方配合时, 乙方应按甲方指令给予配合。
2、 乙方按约定完成劳务作业, 必需由甲方或施工场地内第三方进行配合时, 甲方应配合乙方工作或督促乙方取得该第三方配合。
十五、 索赔
双方根据中国法律法规要求以理性、 正当标准进行处理。
十六、 争议
1、 双方在推行协议时发生争议, 能够自行和解或要求相关主管部门调解, 任何一方不愿和解、 调解或和解、 调解不成, 双方约定采取下列第（2）种方法处理争议:
（1）双方达成仲裁协议, 向 仲裁委员会申请仲裁;
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
十七、 严禁转包或再分包
乙方不得将本协议项下劳务作业转包或再分包给她人。不然, 甲方有权解除本协议, 乙方将依法负担责任。
十八、 不可抗力
1、 不可抗力事件发生后, 乙方应立刻通知甲方项目经理, 并在力所能及条件下快速采取方法, 尽力降低损失, 甲方应帮助乙方采取方法。甲方项目经理认为乙方应该暂停工作, 乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况, 及估计清理和修复费用。不可抗力事件连续发生, 乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内, 乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用正式汇报和相关资料。
2、 因不可抗力事件造成费用和延误工作时间由双方按法律要求实施。
3、 因协议一方拖延推行协议发生不可抗力, 不能免去拖延推行方对应责任。
十九、 文物和地下障碍物
1、 在劳务作业中发觉古墓、 古建筑遗址等文物和化石或其她有考古、 地质研究价值物品时, 乙方应立刻保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理, 甲方项目经理应于收到书面通知后二十四小时内汇报当地文物管理部门, 甲方和乙方按文物管理部门要求采取妥善保护方法。如乙方发觉后隐瞒不报或哄抢文物, 致使文物遭受破坏, 责任者依法负担对应责任。
2、 劳务作业中发觉影响工作地下障碍物时, 乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理, 同时提出处理方案, 甲方项目经理收四处理方案后二十四小时内给予认可或修正方案, 所发觉地下障碍物有归属单位时, 甲方应报请相关部门协同处理。
二十、 协议解除
1、 依据中国相关法律要求。
2、 因不可抗力致使本协议无法推行, 甲方和乙方能够解除协议。
3、 协议解除后, 乙方应妥善做好已完工程和剩下材料、 设备保护和移交工作, 按甲方要求撤出施工场地。有过失一方应该赔偿因协议解除给对方造成损失。协议解除后, 不影响双方在协议中约定结算和清理条款效力。
二十一、 协议终止
1、 双方推行完协议全部义务, 劳动费价款支付完成, 乙方向甲方交付劳务作业结果, 并经甲方验收合格后, 本协议即告终止。
2、 中国相关法律要求, 致使协议终止情形出现。
二十二、 违约责任
1、 当发生下列情况之一时, 甲方应负担违约责任:
甲方违反本协议约定, 不按时向乙方支付劳务费, 超出3天（不含）以上, 天天根据总清包费万分之五应向乙方支付违约金。
2、 甲方不推行或不按约定推行协议其她义务时, 应向乙方支付违约金50000元（大写: 人民币伍万元整）, 甲方还应赔偿因其违约给乙方造成经济损失, 顺延延误乙方工作时间。
3、 当发生下列情况之一时, 乙方应负担违约责任:
（1）乙方因本身原因延期交工3天（不含）以上, 每延误一日, 根据总清包费万分之五向甲方支付违约金。
（2）乙方施工质量不符合本协议约定质量标准, 但能够达成国家要求最低标按时, 乙方应向甲方支付0元（大写: 人民币贰万元整）违约金, 并负担全部修复责任。
（3）乙方不推行或不按约定推行协议其她义务时, 应向甲方支付违约金50000元（大写: 人民币伍万元整）乙方还应赔偿因其违约给甲方造成经济损失, 延误乙方工作不予顺延。
二十三、 补充条款:
1、 假如甲方支付工资后, 乙方如没有按时足额支付劳务人职员资等造成聘雇工人群体上访、 滋事等恶劣社会影响, 每发生一次, 在大清包费用结算时按每平方米5元扣减。
2、 在施工中因为乙方浪费甲方所提供多种建筑材料, 甲方项目管理人员依据浪费材料价格, 给予乙方2倍经济处罚。
3、 在施工中乙方聘雇工人违反安全操作规章制度, 甲方项目经理人员依据情节恶劣按相关管理制度给予经济处罚; 因聘雇人员在施工现场打架斗殴、 强占塔吊、 提升机等设备影响正常施工, 甲方经测算按造成损失2倍给予乙方经济处罚。
4、 乙方在施工过程中没有把质量关而造成工程返工, 乙方必需无条件返工并负担全部经济、 工期等责任。
5、 假如在工程回访期内出现质量问题, 乙方不主动配合工程回访工作, 甲方有权指派她人回访, 产生费用甲方从乙方工程回访费中扣除。
6、 假如本协议所要求事项中有优于“建设单位与施工单位签署协议事项”或未尽事宜, 以建设单位与施工单位签署协议为准。

甲 方: 乙 方:
负 责 人: 负 责 人:
身份证号: 身份证号:
联络电话: 联络电话:
年 月 日