2024年一级建造师建设工程法规及相关知识实战模拟试卷.doc

一级建造师《建设工程法规及有关知识》实战模拟试卷3

单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、有关建设工程赔偿损失限制的表述，不正确的是（　　）。

A.假如损害是不可预见的，则违约方不应赔偿

B.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施预防损失的扩大

C.当事人因预防损失扩大而支出的合理费用，由协议双方按百分比负担

D.赔偿损失不得超出违背协议一方签订协议时预见到或者应当预见到的违背协议也许导致的损失

参考答案：C

2、某招标人于5月1日发出招标文献，招标文献中要求投标人于5月30日前提交投标文献。招标人要对发出的招标文献进行修改，依照《招标投标法》的要求，招标人最少应当在（　　）前以书面形式通知所有招标文献收受人。

A.5月10日

B.5月15日

C.5月20日

D.5月30日

参考答案：B

3、有关法人资格取得的论述，正确的是（　　）。

A.有独立经费的机关从成立之日起，具备法人资格

B.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

C.具备法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具备法人资格

D.具备法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具备法人资格

参考答案：C

4、建设行政主管部门或者其他有关部门发觉建设单位在完工验收过程中违背国家有关建设工程质量管理要求行为的，责令停止使用，（　　）。

A.报上级主管部门验收

B.重新检查施工质量

C.重新组织完工验收

D.依照《建设工程质量管理条例》有关要求进行处理

参考答案：C

5、运输协议当中，承运人的权利不包括（　　）。

A.求偿权

B.留置权

C.特殊情况下的拒运权

D.任意变更解除权

参考答案：D

6、按照《建设工程施工协议文本》的要求，工程具备隐蔽条件或达成专用条款约定的中间验收部位，施工单位进行自检，并在隐蔽或中间验收（　　）以书面形式通知监理工程师验收。

A.前48 h

B.后48 h

C.前24 h

D.后24 h

参考答案：A

7、经建设单位的同意，甲建筑工程企业与乙建筑施工企业签订劳动分包协议，协议约定；乙企业负责为甲企业承包的某建设项目提供劳务工作，甲企业以每工日65元支付乙企业所提供的劳务，因施工事故所导致的人员伤亡的责任一概由乙企业负担等。依照我国《协议法》的要求，此分包协议（　　）。

A.合法有效

B.因损害社会公共利益而无效

C.因显失公平而可撤消

D.因施工事故所导致的人员伤亡的责任一概由乙企业负担的条款无效

参考答案：D

8、属于设计单位有关的质量责任和义务的是（　　）。

A.依法发包工程

B.依法报审施工图设计文献

C.依法向有关单位提供原始资料

D.依法对设计文献进行技术交底

参考答案：D

9、下列未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，能够作为认定案件事实依据的是（　　）。

A.违背法律任意性要求的

B.侵害他人合法权益的

C.使用窃听设备窃听的

D.侵犯他人隐私的

参考答案：A

10、某大型建设工程项目完工后，建设单位于4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施完工验收，环境保护行政主管部门于4月5日收到申请。则环境保护行政主管部门完成该设施验收的截止日期为（　　）。A.4月20日

B.5月5日

C.5月20日

D.6月5日

参考答案：B

11、属于建设工程施工协议承包方重要义务的是（　　）。

A.不得违法发包

B.提供必要施工条件

C.及时检查隐蔽工程

D.自行完成建设工程主体结构施工

参考答案：D

12、某施工企业派出采购员张某去参加工业品展览会，并授权其采购一批外墙面砖。在展会期间，张某出示购置墙面砖的授权委托书及确定样品后，与甲建筑材料企业签订了一份外墙面砖供应协议。因洽谈顺利，张某发觉该企业生产的卫生洁具质量上乘，且价格优惠，而现场正准备组织洁具供货，遂以企业名义又签订了50套卫生洁具供应协议。协议成立后，张某便随同甲建材企业送货车回到项目现场。下列有关卫生洁具协议的表述中，正确的是（　　）。

A.因张某是以企业名义与甲企业签订的，因此协议有效

B.因张某签订洁具协议是无权代理，因此协议无效

C.此协议为效力待定协议，假如张某所在的施工企业追认，则协议具备效力

D.因张某有购置墙面砖的授权书，因此无论施工企业追认是否，此协议都具备效力

参考答案：C

13、下列有关处理协议纠纷方式的说法中，正确的是（　　）。

A.对仲裁裁决不服能够再向人民法院起诉

B.协商是处理纠纷的重要方式，和解协议具备强制执行的效力

C.当事人能够经调解程序处理协议争议

D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

参考答案：C

14、民间借贷的利率能够适当高于银行的利率，各地人民法院可依照本地区的实际情况详细掌握，但最高不得超出银行同类贷款利率的（　　）。

A.3倍

B.4倍

C.3倍(包括利率本数)

D.4倍(包括利率本数)

参考答案：D

15、对物权特性的有关论述中，不正确的是（　　）。

A.同一物上不许有内容不相容的物权并存，即“一物一权”

B.物权的权利人和义务人都是特定的

C.物权是一个具备物质内容的、直接体现为财产利益的权利

D.物权人能够依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思或义务人的行为介入

参考答案：B

16、对包括结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送（　　）的质量检测单位进行检测。

A.具备对应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

参考答案：A

17、甲、乙双方签订的商品房买卖协议中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座第10层住房出售给甲，11月8日交付房屋。”9月27日，甲发觉该公寓A座仅盖到第2层。依照《协议法》要求，（　　）。

A.甲能够立即起诉乙，要求其负担违约责任

B.甲只能要求乙支付拖延履行违约金而不能解除协议

C.甲只能等到11月8日方能要求乙负担违约责任

D.甲只能在乙交房后接收交付，而不能要求乙负担违约责任

参考答案：A

18、施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护有关法律法规的是（　　）。A.工业废水处理达标后排入河流

B.经本地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

参考答案：A

19、《循环经济促进法》要求，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（　　）优先的标准实行。

A.减量化

B.无害化

C.产业化

D.资源化

参考答案：A

20、某现场施工人员发觉脚手架有崩塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》要求从业人员所具备的（　　）。

A.应急处理权

B.紧急避险权

C.拒绝作业权

D.回避求救权

参考答案：B

21、《建筑工程施工许可管理措施》明确要求，建设工期不足1年的，到位资金标准上不得少于工程协议价的50%，建设工期超出1年的，到位资金标准上不得少于工程协议价的（　　）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.45%

参考答案：C

22、《标准化法》要求，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，能够制定（　　）。

A.地方标准

B.企业标准

C.强制性标准

D.统一标准

参考答案：A

23、因为发包人原因导致工程无法按要求期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告（　　）d后，工程自动进入缺陷责任期。

A.30

B.45

C.60

D.90

参考答案：D

24、施工图设计文献审查机构在进行审查时发觉节能设计的内容不符合（　　）的，施工图设计文献审查结论应当定为不合格。

A.建筑节能标准

B.建筑节能国际标准

C.建筑节能强制性标准

D.建筑节能推荐性标准

参考答案：C

25、因履行集体协议发生争议，当事人协商处理不成的，能够向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，能够自收到仲裁裁决书之日起（　　）日内向人民法院提起诉讼。

A.15

B.30

C.45

D.60

参考答案：A

26、对协议法律特性的论述中，不正确的是（　　）。

A.协议是一个法律行为

B.协议的目标性在于设置、变更、终止民事权利义务关系

C.协议的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不但作出意思表示，并且意思表示是一致的

D.协议的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给另一方

参考答案：A

27、项目经理部没有按照协议约定完成施工任务，则应由（　　）负担违约责任。

A.项目经理

B.施工企业

C.项目重要责任人

D.建立单位

参考答案：B

28、发包人依照确认的完工结算报告向承包人支付工程完工结算价款，保存（　　）左右的质量确保(保修)金，待工程交付使用1年质保期到期后清算(协议另有约定的，从其约定)，质保期内如有返修，发生费用应在质量确保(保修)金内扣除。

A.1%

B.5%

C.10%

D.20%

参考答案：B

29、甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是（　　）。

A.甲属于未成年人，签订劳动协议属无效劳动协议

B.因为甲从事暂时工作，能够不签劳动协议

C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动

D.能够安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须确保安全

参考答案：C

30、属于建设工程施工协议发包人重要义务的是（　　）。

A.及时检查隐蔽工程

B.不得转包和违法分包工程

C.自行完成建设工程主体结构施工

D.建设工程质量不符合约定的免费修理

参考答案：A

31、在施工协议的履行中，假如建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业能够主张（），然后要求对方赔偿损失。

A.解除协议，但应当通知对方

B.撤消协议，但应当通知对方

C.解除协议，无须通知对方

D.撤消协议，无须通知对方

参考答案：A

32、乙房地产开发企业的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程企业承包，甲建筑工程企业将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工企业。依照我国《建设工程安全生产管理条例》的要求，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工企业的作业人员的意外伤害保险费依照法律要求应当由（　　）负担。

A.甲建筑工程企业

B.乙房地产开发企业

C.丙建设施工企业

D.作业人员

参考答案：A

33、某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由祈求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。不过，某银行也以建设单位已经用此房屋作为抵押物对贷款作了抵押而祈求就拍卖所得款项优先受偿，则（　　）。

A.假如承包单位提出此祈求的日期距离工程完工之日不超出6个月，则优先支付给承包单位

B.应当优先支付给承包单位

C.应当优先支付给银行

D.假如承包单位提出此祈求的日期距离工程完工之日不超出6个月，则优先支付给银行

参考答案：A

34、下列是有关注册建造师应当履行义务的表述，不正确的是（　　）。

A.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等机密

B.对侵犯本人权利的行为进行申述

C.遵守法律、法规和有关管理要求，遵守职业道德

D.接收继续教育，努力提升执业水准

参考答案：B

35、某建设单位与某施工单位签订了施工协议，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购置两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部能够按要求期限交付，另一部则需延期10日方能交付。”则电梯厂的回函属于（　　）。

A.新要约

B.要约撤消

C.承诺

D.要约邀请

参考答案：A

36、按照《担保法》的要求，出质人能够提供（　　）办理质押担保。

A.建筑物

B.构筑物

C.依法能够转让的股票

D.土地

参考答案：C

37、外资建筑业企业不允许承包的工程是（　　）。

A.所有由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程

B.由国际金融机构资助并通过依照贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

C.所有外资等于或者超出45%的中外联合建设项目

D.因技术困难而不能由中国建筑企业独立实行，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门同意的中外联合建设项目

参考答案：C

38、下列对工程建设标准有关内容的了解，正确的是（　　）。

A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力

B.概算定额不属于工程建设标准范围

C.违背工程建设强制性标准，但没有导致严重后果的，不属于违法行为

D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚

参考答案：D

39、甲企业为乙企业向丙企业借款作担保，在确保协议中没有明确约定确保的范围，依照《担保法》的要求，此确保的范围是（　　）。

A.主债权

B.利息

C.违约金

D.所有债权

参考答案：D

40、全国人民代表大会法律委员会和有关的专门委员会审查以为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触而制定机关不予修改的，能够向（　　）提出书面审查意见和予以撤消的议案。

A.最高人民法院

B.国务院

C.最高人民检察院

D.委员长会议

参考答案：D

41、当事人依法通过协商，能够变更协议，当事人对协议变更的内容约定不明确的（　　）。

A.按变更的内容确定

B.由仲裁机构裁决决定协议内容

C.推定为未变更

D.重新确定协议内容

参考答案：C

42、某建设单位支付工程最后止算款的时间应为6月1日。因为建设单位逾期未予以支付，故施工单位于10月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何回复。则施工单位祈求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（　　）。

A.6月1日

B.10月1日

C.6月1日

D.10月1日

参考答案：D

43、当事人申请撤消裁决的，应当自收到裁决书之日起（　　）个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出。A.6

B.9

C.12

D.18

参考答案：A

44、依照我国《协议法》的要求，如下对效力待定协议的了解正确的是（　　）。

A.在相对人催告后1个月内，当事人的法定代理人未作表示，协议即可生效

B.效力待定协议的善意相对人有撤消的权利，撤消期限自行为作出之日起1年

C.表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

D.超越代理权限签订的协议，若未经被代理人追认，则必然属于效力待定协议

参考答案：C

45、对协议权利转让的论述中，不正确的是（　　）。

A.协议权利的转让应当通知债务人

B.从权利应当与主权利分开转让

C.协议权利的转让未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力

D.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，能够向受让入主张

参考答案：B

46、建造师甲某的注册有效期将于6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于（　　）之前申请延续注册。A.1月1日

B.3月1日

C.5月1日

D.6月1日

参考答案：C

47、建设项目标水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当通过（），验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。

A.环境保护部门的验收

B.国务院的同意

C.省级行政部门的验收

D.各级环境保护部门的验收

参考答案：A

48、某项目经理于11月19日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2月13日取得了建造师资格证书。该项目经理若要以注册建造师名义执业，最迟应当于（　　）之前提出注册申请。

A.11月19日

B.3月13日

C.11月19日

D.2月13日

参考答案：D

49、某建设项目出售招标文献时收取工本费500元，则在招投标结束后（　　）。

A.招标文献及收费都不退回

B.退回招标文献，收费不退回

C.不退回招标文献，收费退回

D.招标文献及收费分别退回

参考答案：A

50、有关定金的表述中，不正确的是（　　）。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金协议从协议成立之日起生效

D.定金的数额由当事人约定，但不得超出主协议标的额的20%

参考答案：C

51、某施工企业于承建单位办公楼，4月完工验收合格并交付使用。5月，施工企业致函该单位，阐明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了《协议法》的（　　）标准。

A.公平

B.自愿

C.老实信用

D.维护公共利益

参考答案：C

52、无权占有不动产或者动产的，权利人能够（　　）。

A.祈求更换或者恢复原状

B.祈求排除妨害

C.祈求修理、重作

D.祈求返还原物

参考答案：D

53、《建筑法》要求，按照国务院有关要求同意开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中断施工的，应当及时向同意机关报告情况。因故不能按期开工超出（　　）个月的，应当重新办理开工报告的同意手续。

A.2

B.3

C.4

D.6

参考答案：D

54、生产经营单位制定的应急预案应当最少每（　　）年修订1次，预案修订情况应有统计并归档。

A.1

B.2

C.3

D.5

参考答案：C

55、3月24日，甲建设单位在确保项目完整性的前提下，将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承办方，负责整个工程项目设计的总体协调。有关该项目标设计责任，下列说法中，正确的是（　　）。

A.丙设计单位直接对甲建设单位负责

B.丙设计单位仅对乙设计单位负责

C.乙设计单位就整个项目标设计任务负总责

D.乙、丙设计单位对甲建设单位负担连带责任

参考答案：A

56、有关货运协议法律特性的表述，不正确的是（　　）。

A.货运协议是双务、有偿协议

B.货运协议的标的是货币

C.货运协议是诺成协议

D.货运协议当事人的特殊性

参考答案：B

57、重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超出（　　）个月。

A.12

B.18

C.20

D.24

参考答案：D

58、在建设工程安全生产管理基本制度中，伤亡事故处理报告制度是指施工中发生事故时，（　　）应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关要求及时向有关部门报告的制度。

A.建设单位

B.建筑企业责任人

C.监理单位

D.建筑施工企业

参考答案：D

59、某招标人于3月10日发出招标文献，有关投标人提交投标文献的日期的说法错误的是（　　）。

A.假如该项目施工协议估算价为l80万元人民币，则投标人提交投标文献的日期也许截止于3月28日

B.假如该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达成3200万元人民币，则投标入提交投标文献的日期不可在3月30日前截止C.投标人提交投标文献的日期只能截止于3月30日

D.投标入提交投标文献的日期能够截止于4月1日

参考答案：C

60、某建筑企业致函钢材经销商甲企业：“我司欲以3300元/t的价格购置中25的螺纹30t，故意者请于3日内回复。”乙企业得悉此事，赶在甲企业回复之前致电建筑企业：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙企业发出的这份通知属于（　　）。

A.要约

B.承诺

C.反要约

D.要约邀请

参考答案：A

61、有关委托协议终止的论述中，正确的是（　　）。

A.委托人或者受托人能够随时解除委托协议

B.委托人或者受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产的，委托协议终止

C.因受托人破产，致使委托协议终止的，受托人的清算组织应当及时通知委托人

D.因委托人丧失民事行为能力，致使委托协议终止将损害委托人利益的，在委托人的法定代理人承受委托事务之前，受托人应当停止处理委托事务

参考答案：D

62、《中华人民共和国家标准准施工招标文献》中要求，采取争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（　　）内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.28 d

B.42 d

C.56 d

D.60 d

参考答案：A

63、某建设单位9月1日领取了施工许可证。因为特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。依照我国《建筑法》的要求，下列有关延期的说法中，正确的是（　　）。

A.领取施工许可证不能延期

B.能够延期，但只能延期一次

C.延期以两次为限，每次不超出2个月

D.超出延期期限的，施工许可证自行废止

参考答案：D

64、甲市A建筑工程企业与乙市B钢铁企业签订了一份钢材购销协议，双方在协议中约定，就本协议发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁。后双方在履行协议过程中发生争议，A企业向乙市某区人民法院起诉要求B企业负担违约责任；B企业向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当（　　）。

A.裁定不予受理

B.裁定驳回起诉

C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁

D.受理并依法审理此案

参考答案：B

65、属于国家所有的土地是（　　）。

A.自留地

B.自留山

C.宅基地

D.城市市区的土地

参考答案：D

66、为了预防违法分包和转包等违法行为的发生，真正落实行工总承包单位的安全责任，《建设工程安全生产管理条例》深入强调（　　）。

A.分包单位应当在总承包单位的统一管理下施工

B.总承包单位和分包单位对分包工程质量负担连带责任

C.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构施工

D.分包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工

参考答案：C

67、某施工企业于5月1日取得安全生产许可证，则该证至（　　）到期。

A.5月1日

B.5月1日

C.5月1日

D.5月1曰

参考答案：B

68、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方祈求，并作出了裁决。乙方以为仲裁庭的某种裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的要求，乙方能够（　　）。

A.拒绝执行

B.向人民法院起诉

C.祈求法院裁定不予执行

D.向上级仲裁委员会申诉

参考答案：C

69、甲建筑企业是一家施工总承包企业，1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文献和建筑节能标准进行施工。7月，却轻松通过了建设单位的验收。日后经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于本次事件，不应当负担法律责任的是（　　）。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.设计单位

D.监理单位

参考答案：C

70、甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙数次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（　　）申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.建设行政主管部门

参考答案：B

多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，最少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

71、按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的要求，对于特级资质企业则要求其科技进步水平应当达成（　　）。

A.企业具备省部级(或相称于省部级水平)及以上的企业技术中心

B.企业近2年科技活动经费支出平均达成营业额的0．5%以上

C.企业近取得过国家级科技进步奖项或主编过工程建设国家或行业标准

D.企业已建立并开通了企业外部网站；使用了综合项目管理信息系统和人事管理系统、工程设计有关软件，实现了档案管理和设计文档管理E.企业已建立内部局域网或管理信息平台，实现了内部办公、信息公布、数据互换的网络化

参考答案：ACDE

72、人民调解的基本标准是（　　）。

A.当事人自愿标准

B.当事人平等标准

C.合法标准

D.尊重当事人权利标准

E.调解公开标准

参考答案：ABCD

73、安全生产事故调查组履行职责包括（　　）。

A.提交事故调查报告

B.认定事故的性质和事故责任

C.提出对事故责任者的处理决定

D.总结事故教训，提出防范和整治措施

E.查明事故发生的通过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

参考答案：ABDE

74、施工单位因建设单位拖欠工程款而出售其完成的工程项目，该行为被认定违法是基于施工单位不具备该项目标（）。

A.占有权

B.共有权

C.质押权

D.处罚权

E.所有权

参考答案：DE

解析：本题考查的是对物权制度的了解。施工单位无该工程项目标所有权，也无对应的处罚权。

75、按照《建设工程质量管理条例》工程完工验收应当具备的条件有（　　）。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.分包工程的质量必须优良

C.有施工单位签订的工程保修书

D.由勘察、设计、监理单位共同签订的质量合格文献

E.重要功效项目标抽查成果应符合《产品质量法》的要求

参考答案：AC

76、注册建造师有（　　）情形，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。

A.受到刑事处罚的

B.依法被撤消注册的

C.依法被吊销注册证书的

D.年龄超出55周岁的

E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年的

参考答案：ABC

77、我国认可并以法律形式加以保护的重要知识产权有（　　）等。

A.著作权

B.肖像权

C.商标权

D.专利权

E.商业秘密

参考答案：ACDE

78、建设民事商事法律关系的特点包括（　　）。

A.建设民事商事关系重要是人身关系

B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

C.建设民事商事关系重要是财产关系

D.建设民事商事关系的保障措施具备处罚性和非财产性

E.建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系

参考答案：BCE

79、某建筑企业的一处施工项目，地处哈尔滨，为了赶工期，在冬季户外零度如下期间连续施工2个月，期间采取了对应的防冻措施，对户外人员也提供棉衣等物资，尤其对在户外工作2个月无一天休息的塔式起重机操作女工小李，增发了奖金3000元，并且企业号召所有女职工学习小李这种不怕苦的精神。下列表述中，正确的有（　　）。

A.建筑企业零度如下继续施工违背了《劳动法》

B.建筑企业的行为违背了《劳动法》中有关女职工特殊保护的要求

C.劳动部门应对建筑企业处以罚款

D.建筑企业给了职工赔偿，因此能够要求职工连续作业

E.建筑企业的行为不存在任何违背《劳动法》的情形

参考答案：BC

80、建设工程赔偿中，承包人应当负担的赔偿损失包括（　　）。

A.转让、出借资质证书等导致的损失

B.偷工减料等导致的损失

C.未及时检查隐蔽工程导致的损失

D.与监理单位串通导致的损失

E.协议有效期限内导致的损失

参考答案：ABDE

81、融资租赁协议中，承租人的重要义务包括（　　）。

A.支付租金的义务

B.标的物的瑕疵

C.妥善保管和使用租赁物

D.向出卖人支付价金

E.租赁期限届满返还租赁物

参考答案：ACE

82、按照法律是否为某种协议确定了一个特定的名称，协议可分为（　　）。

A.不要式协议

B.要式协议

C.有名协议

D.无名协议

E.主从协议

参考答案：CD

83、确保协议应当包括的内容有（　　）。

A.被确保的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的期限

C.确保人的固定住所

D.确保担保的范围

E.确保的期间

参考答案：ABDE

84、施工现场安全技术交底一般包括（　　）。

A.施工工种安全技术交底

B.分部分项工程施工安全技术交底

C.一般工程单项安全技术交底

D.设备安装工程技术交底

E.使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底

参考答案：ABDE

85、《历史文化名城名镇名村保护条例》要求，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内严禁（　　）。A.在历史建筑上刻划、涂污

B.开山、采石、开矿等破坏老式格局和历史风貌的活动

C.新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施

D.占用保护规划确定保存的园林绿地、河湖水系、道路等

E.修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等

参考答案：ABDE

86、某施工单位在某市中心区滨江住宅小区承包了一栋高层住宅，依照环境保护的有关法律法规，该施工单位不得（）。

A.在江内清洗装贮过油类的车辆和容器

B.在施工现场焚烧沥青、油毡

C.在夜间进行施工

D.在施工现场填埋建筑垃圾

E.从事产生扬尘污染的施工作业

参考答案：ABE

87、下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围的有（　　）。

A.应当由第三人负担的

B.在境外就医的

C.应当由公共卫生负担的

D.基本医疗保险诊疗项目标急诊费

E.符合基本医疗抢救的医疗费用

参考答案：ABC

88、为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全措施正确的有（　　）。

A.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写

B.对文书、物品等进行复制

C.向证人进行问询调查、统计证人证言

D.对证据进行判定或勘验

E.将获取的证据材料交给当事入保管

参考答案：ABCD

89、我国法的形式重要包括（　　）。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.行政规章

E.习惯法

参考答案：ABCD

90、对知识产权法律特性的表述中，正确的有（　　）。

A.知识产权在空间上的效力并不是无限的，而要受到地区的限制

B.知识产权同其他财产所有权同样，具备绝正确排他性

C.只有知识产权具备财产权和人身权的双重属性

D.知识产权没有时间限制，只要财产存在，权利就必然存在

E.知识产权仅在法律要求的期限内受到法律的保护，一旦超出法定期限，这一权利就自行消亡

参考答案：ABCE

91、因（　　）导致的建设工程工期延误的，经工程师确认，工期对应顺延。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.1周内非承包人原因停水、停电、停气导致停工累计超出8 h

D.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

E.承包人的原因致使施工不能正常进行

参考答案：ABCE

92、提起行政诉讼应当符合的条件有（　　）。

A.有明确的被告

B.有详细的诉讼祈求和事实依照

C.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖

D.原告是以为详细行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织

E.通过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉

参考答案：ABCD

93、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有权采取的措施有（　　）。A.进入被