定作合同木质防火门——强达公司.doc

定 做 合 同
定做方： 签订地点： 江阴
承揽方：江阴市强达装饰材料有限公司 签订日期：20120427
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就防火门制作安装工程事项协商一致，订立如下协议：
一、 工程概况：
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、工程内容(承包范围)：木质防火门的制作与安装
4、施工工期：执行定作方的工期总体进度安排，同时满足施工总体进度。
二、质量等级标准：
1、产品质量必须达到国家通用技术木质防火门国家标准及满足图纸设计要求，相关验收标准。
2、产品提供产品质量证明书、型式认可证书、检验报告、送货清单及买卖双方共同商定的一切技术资料。
3、产品交房后质保期为一年，终身维护，超出质保期维修收取材料成本费。
三、 产品名称、数量、单价及金额等：
产品名称
计量单位
数量
综合单价
小计金额（元）
备注
甲级木质防火门
㎡
100
410.00
41000.00
暂定价，最终按实际工程量结算。
乙级木质防火门
㎡
100
390.00
39000.00
丙级木质防火门
㎡
100
370.00
37000.00
合计（小写）

117000.00
合计（大写）
壹拾壹万柒仟元整
说明：1、本合同固定综合单价包含： 木质防火门包含制作费、材料费、五金配件（闭门器、防火锁、合页、插销） 、运输及安装、利税。 （门扇面板由定作方提供。）
2、不包含： 油漆及施工方配合费。
四、 付款方式：
门框到现场安装付合同额的30%，门扇到现场付合同额的40%，消防验收合格付结算价的95%，余款5%质保壹年期满付清。
五、双方的工作责任
（1）满足现场总体施工进度要求。
（2）售后服务及承诺：承揽方在质保期内应无条件履行合同，满足定作方要求，并及时帮助定作方解决困难。
（3）双方约定工期顺延的其他情况：如因定作方原因造成的延误，工期顺延，办理书面签证。
（4）定作方协调各方与卖方的配合。
六、质量验收及资料管理：
1、防火门框、扇安装结束验收合格后由定作方项目负责人（或施工员） 在承揽方送货清单上签收。
2、承揽方所施工的防火门应确保质量合格通过主管部门验收，否则承担由此产生的一切费用。
3、总包单位应做好消防验收资料的报送。
七、竣工验收、违约、索赔和争议、不可抗力：
1、竣工验收：竣工后提供完整的竣工资料，并向监理和定作方办理书面手续。
2、违约责任：
（1）如因工程质量不合格，承揽方承担由此造成的一切损失和责任。
（2）工期延误：承揽方必须按质、按量、按期完成所签定的工作量。如有质量问题必须及时无条件更换。（如因货款未按合同及时支付而影响工期，承揽方不承担任何责任。）
3、索赔和争议：双方约定履行合同过程中产生争议时
（1）双方友好协商调解。
（2）调解不成，向江阴市人民法院提起诉讼。
4、不可抗力：执行建设工程施工合同通用条款。
八、本合同约定：
双方签字盖章后生效，双方各自履行完自己的责任和义务，工程款结清后自行失效。
九、本合同一式肆份，双方各执贰份。
十、其他未尽事宜双方友好协商解决。材料进场，检测费用由承揽方负责。
十一、其他约定：施工人员进场时定作方须提拱水、电源、仓库等。
承揽方：（公章）江阴市强达装饰材料有限公司
法定代表人： 邹文娣
委托代理人：
电话：[phone]
签订日期：
地址：江阴市申港镇申南村田头村88号
开户行：建行江阴东门支行
账号：32001616148050536738
定做方：（公章）
法定代表人：
委托代理人：
电话：
签订日期：
地址：
开户行：
账号：