公路监理工程师考试经济系列过关题2.docx

公路监理工程师考试经济系列过关题(2)1、工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下：（1）乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告；（2）计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。（3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。（4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。（5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。问题：在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得现场监理工程师认可的情况下，为了使处理质量得到保证，将处理范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向计量支付工程师提出计量付款的要求，但遭拒绝，试问，拒绝承包商的要求是否合理？为什么？在工程施工过程中，乙方提供监理工程师指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则确定？在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期产生较大拖延，一是土方开挖时遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大，不能进行压实施工，从而耽误了工期。随后，乙方按照索赔程序提出延长工期，并补偿停工期间窝工损失要求，试问监理工程师是否应该受理这两起索赔事件？为什么？1、拒绝正确。因为该部位工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也超出了工程合同约定的承包范围，不属于计量工程师计量范围。监理工程师无权处理合同以外的工程内容。监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般来说在没有业主批准追加相应费用下，技术措施费应由乙方自己承担。变更价款的确定原则合同中已有适用的变更工程价格，按已有价格计算；合同中只有类似变更工程价格，参照类似价格变更；c、合同中既没有适用或类似于变更工程价格，由承包商提出适当的变更价格由监理工程师批准，双方应达成一致，否则按合同争议的处理方法处理。 a、由业主方引起索赔，应受理b、由季节性雨季引起，应属有经验的承包商预先估计的因素，应在合同工期内考虑，不予受理。2、项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3，原价180/m3。合同工期为6个月，有关支付条款如下：开工前、业主向承包商支付估算合同单价20%的预付款；业主从第5个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣保修金；当累计实际完成工程量超过（或低于）估算工程量的10%时，调价条款为0.9（或1.1）每月签发付款最低金额为15万元预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起至第5个月均匀扣除承包商每月实际完成并经签认认可的工程量如下表所示完成工程量：800 1000 1200 1200 1200 500（1、2、3、4、5、6）累计完成工程量：800 1800 3000 4200 5400 5900问题：估算合同总价是多少？预付工程款是多少？预付工程款从哪个月起扣留？每月扣预付工程款的多少？每月工程量价款是多少？应签证的工程款为多少？应签发的付款凭证金额是多少？2、答：估算单价95.4万预付工程款19.08万元预付工程款从第三个月扣留，同为第一、二期累计工程款为1800180=32.495.430%=28.62万元每月应扣预付工程款19.08/3=6.36万元第一月工程款800180=14.04万元应签证的工程款14.400.95=13.6815万元（不予付款）第二月工程款为：1000180=18万元应签证的工程款：180.95=17.10万元应付款：17.10+13.68=30.78万元第三个月工程款为：1200180=21.60万元应签订21.600.95=20.52万元应扣预付款：6.36万元20.52-6.36=14.1615万元（不予付款）第四个月工程量价格为：1200180=21.6万元应签订的工程款为：20.52万元应扣预付工程款6.36万元应签发的金额为：14.16+20.52-6.36=28.32万元第五个月累计完成5400m3比原估算的工程量超过100m3但未超过估算10%仍按原价估算工程价算1200180=21.60万应签证20.52万元应扣预付款：6.36万元20.52-6.36=14.1615万元（不予付款）第六个月累计完成5900m3比原估算量超过600m3已超过10%，对超过部分应调整平价应按调整平价估算的工程量为：5900-5300（1+10%）=70m3第六个月的工程量价款为：701800.9+(500-70)180=8.874万元应签证的工程款为8.43万元应签发的付款凭证为：14.16+8.43=22.59万元3、资者年收入为20万，银行要求所发放贷款年本息不得高于其年收入的30%，贷款利率为10%，期限为10年，要求按年等额还本付息。试问该投资者可能申请到的最大贷款额为多少？2、某项工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200m3，经协商合同价甲项为180元/ m3，乙项为160元/ m3，承包合同规定：开工前业主应向承包商支付合同价的20%的预付款；业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣保留金；当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为0.9；根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算；监理工程师签发月度付款最低金额为25万元；预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。承包商各月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如表所示：甲：500 800 800 600 （1、2、3、4）乙：700 900 800 600 （1、2、3、4）问题：1、工程预付款为多少？从第一个月起，每月工程量价款是多少？监理工程师应签证的工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？2、（1）工程预付款为：（2300180+3200160）20%=18.52（万元）（2）第一个月工程量价款为：500180+700160=20.2(万元)应签证的工程款为：20.21.2(1-5%)=23.028(万元)由于合同规定监理工程师签发的最低额为25万元，故本月监理工程师不予签发付款凭证。（3）第二个月工程量价款为：800180+900160=28.8(万元)应签证的工程款为: 28.81.2(1-5%)=32.832(万元)本月实际签发付款凭证金额为：23.028+32.832=55.86（万元）（4）第三个月工程量价款为：800180+800160=27.2(万元)应签证的工程款为: 27.21.2(1-5%)=31.008(万元)应付款为：31.008-18.5250%=21.748(万元)10%超过10%部分应予调价：单价调整为：1800.9=162（元/m2）工程量调价部分：2700-2300（1+10%）=170（m3）故甲项工程量价款为：（600-170）180+170162=10.494（万元）乙项工程累计完成工程量为3000m3，未超过估算工程量的10%，故不予调整价格。完成工程量价款为600160=9.6（万元）本月完成工程量价款为：10.494+9.6=20.094（万元）应签证工程款为：20.0941.2(1-5%)=22.907(万元)本月实际签发付款凭证金额为:21.748+22.907-18.5250%=35.395(万元)4、 背景 路基土、石方工程，主要的分项工程包括开挖土方、填方等，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定按实际完成工程量计价。根据合同的规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由造价工程师负责计量，工程的总价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。工程开工前，承包商向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。 问题 1）根据该工程的合同特点，造价工程师提出了计量支付的程序要求如下。试改正其不恰当和错误的地方。 对已完成的分项工程向业主申请质量认证。 协议约定的时间内向造价工程师申请计量。 造价工程师对实际完成的工程量进行计量、签发计量证书给承包商。 承包商凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。 造价工程师复核申报资料，确定支付款项，批准向承包商付款。2）在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，承包商为了使压实质量得到保证，将压实范围适当扩大，施工完成后，承包商将扩大范围的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问等价工程师为什么会作出这样的决定？3）在工程施工过程中，承包商根据业主指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定？4）在土方开挖工程中，有两项重大原因使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；5、是施工过程中遇到数天季节性小雨，由于雨后土壤含水量过大不能立即进行压实施工，从而耽误了部分工期。随后，承包商按照正常索赔程序向造价工程师提出延长工期并补偿停工期间窝工损失要求。试问造价工程师是否该受理这两起索赔事件？为什么？答：1）计量支付的要点： 对已完成的分项工程向业主代表申请质量认证。 取得质量认证后在协议约定的时间内向造价工程师申请计量。 造价工程师按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量、签发计量证书给承包商。 承包商凭质量认证和计量证书向造价工程师提出付款申请。 造价工程师审核申报资料，确定支付款项，向业主提供付款证明文件。2）造价工程师拒绝的原因： 该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了合同约定的工程范围，不属于造价工程师计量的范围。造价工程师、监理工程师均无权处理合同以外的工程内容。 该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，监理工程师或造价工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由承包商自己承担。3）变更价款原则的确定： 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格计算，变更合同价款。 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。 合同中没有类似于或适用于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，造价工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则由工程造价管理部门裁定。4）对两项索赔的处理： 对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的情况，应予受理。 由于阴雨天气属正常季节性的，这是有经验的承包商预先估计的因素，在合同期内应作考虑，因而索赔理由不成立，索赔应予驳回。6、某公路工程项目施工图纸已齐备，现场已完成三通一平，满足开工条件，业主实行邀请招标。业主要求工程于1997年5月15日开工，至1999年5月14日完工，总工期2年，共计730个日历天。业主要求该工程的质量等级为合格标准，并尽量达到优良标准，某监理单位承担了该项目实际阶段的全过程监理工作，其监理规划已得到业主的认可以及相应的授权。问题：1.简述监理工程师对投标单位进行资质审查应包括哪些内容？2.该工程由于设计变更致使工期延长两个月，延长的工期正值雨期施工。因此竣工结算时施工单位向业主提出索赔雨季施工增加费。试问，监理工程师对索赔应如何提出评审意见。答： 1：对投标企业进行资质审查，包括的主要内容有：（1）企业的营业执照、注册资金、近两年的财务报表；（2）企业的开户银行及帐号，可用于投标工程的资金状况；（3）企业的等级、生产能力及设备情况；（4）企业的技术力量；（5）企业的简历、承包类似工程的经验；（6）企业的质量意识及质量保证体系；（7）企业的履约情况，近两年介入诉讼情况。2：施工单位提出的索赔要求是不合理的。理由是：（1）在施工图预算中的其它直接费内已经包含了冬雨季施工的增加费， 不应该再单独索取雨季施工增加费。（2）出现索赔事项应在约定时间内提出索赔要求，竣工结算时无权再重复提出索赔。7、人工挖路基土方，土壤为普通土，挖1m3需消耗基本工作时间60分钟，辅助工作时间占工作班连续时间的2%，准备与结束工作时间占工作班连续时间为2%，不可避免的中断时间占工作班连续时间的1%，休息时间占工作班连续时间的15%。问题：1）计算该工作挖普通土劳动定额的时间定额。2）计算该工作挖普通土劳动定额的产量定额。1）时间定额假定完成1m3普通土开挖需要的工作班延续时间为x则：x = 60 + 2%x + 2%x + 1%x + 15%xx = 60（12%2%1%15%）= 75（分钟）若每工日按8小时计算，则人工挖1m3普通土需要的时间定额为：x608 = 75608 = 0.15625（工日/m3）2）产量定额产量定额 = 1时间定额 = 10.15625 = 6.40（m3/工日）8、高速公路路基土、石方工程，计有挖土方300万m3，其中松土50万m3、普通土150万m3、硬土100万m3。利用开挖土方作填方用计天然密实方松土30万m3、普通土100万 m3、硬土50万m3。开炸石方计100万 m3，利用开炸方作填方用计天然密实方30万m3。填方计压实方400万m3。问题：1）计算路基设计断面方数量2）计算计价方数量3）计算利用方数量（压实方）4）计算借方数量（压实方）5）计算弃方数量1）路基设计断面方数量 300+ 100+ 400= 800（万m3）2）计价方数量 800（301.23 + 1001.16 + 501.09 + 300.92）= 611（万m3）3）利用方数量 301.23 + 1001.16 + 501.09 + 300.92 = 189（万m3）4）借方数量 400-189 = 211（万m3）5）弃方数量 300+ 100（30+ 10+ 50+ 30）= 190（万m3）9、某建设单位通过公开招投标确定了施工单位和监理单位，并分别签订了施工承包合同和施工监理委托合同。监理单位在施工监理未开展之前便开始监理工作。建设单位在与施工单位签订施工承包合同以后，把施工承包合同交给监理单位，并请监理单位指出施工承包合同中的不足，施工承包合同有以下条款：建设单位应在规定的时间内提供施工场地、施工图纸。施工承包合同的解释顺序为：合同协议书、投标书及其附件、中标通知书、合同通用条款、标准规范、工程量清单、图纸。3、在施工期间，除监理工程师和建设单位现场代表外，建设单位派驻现场的其他人也可以向施工单位发出指令。4、施工单位负责保持施工场地的卫生符合有关要求，但建设单位应承担相应费用。5、停电、停水、停气造成停工时间超过8小时时应顺延工期。6、对有争议的质量问题，由双方同意的工程质量检测部机构鉴定。不论结果如何，费用均由施工单位承担。7、由于监理工程师的指令错误靠造成的损失由建设单位承担。8、施工单位提供的工程量数量，监理工程师第8天未发表任何意见，表示工程量数量得到认可。9、建设单位提供的建筑材料，其质量不合格，需清理出场外，其清理费用由施工单位负责。10、施工单位提出的合理建议，建设单位采纳以后发生的效益归建设单位独有。问题 该施工承包合同内容中哪些条款不妥？为什么？1、正确。（1分）2、不妥。正确的是：合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、合同专用条款、合同通用条告款、标准规范、图纸、工程量清单。（1分）3、不妥。正确的是：在施工期间，除监理工程师和建设单位现场代表外，建设单位派驻现场的其他人无权向施工单位发出指令。（1分）4、不妥。正确的是：施工单位负责保持施工场地卫生符合有关要求，但建设单位不应承担相应费用。（1分）5、不妥。正确的是：一周内停电、停水、停气造成停工时间超过8小时应顺延工期。（1分）6、不妥。正确的是：以有争议的质量问题，由双方同意的工程质量检测部机构鉴定。不论结果如何，费用均由责任方承担。（1分）7、正确。 （1分）8、正确。 （1分）9、不妥。正确的是：建设单位提供的建设材料，其质量不合格，需清理出场外，其清理费用由建设单位负责。（1分）10、不妥。正确的是：施工单位提出的合理建议，建设单位采纳以后发生的效益归建设单位与施工单位另行约定分。（1分）10、某高速公路项目利用世界银行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期与费用数据均符合实际）：（一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿20万元的要求。（二）施工期间因下雨，为保证路基工程的填筑质量，总监理工程师下达了暂停施工指令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气和连续6天出现50年一遇特大暴雨，承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。（三）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们有干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。（四）由于业主要求，在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5米，监理工程师向承包方下达了变更指令，承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告，报告内容包括：1、由于增加立交桥长度，需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔；2、此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。3、承包方已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据，向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。11、由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填，在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填，但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求，需要进一步破碎以达到级配要求，承包方认为施工费用高出合同单位，如仍按原价支付不合理，需另行给予延期20天与费用实偿20万元的要求。问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？答：1.这是非承包方原因造成的（0.5分）,故监理工程师应批准工期补偿(0.5分)和费用补偿(0.5分)。2、由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的（0.5分），应签证给予工艺补偿6天（0.5分），而不应给费用补偿（0.5分）。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工，是承包方应该预见的（0.5分）,故不应该签证给予工期补偿(0.5分)和费用补偿(0.5分).3、这是承包方自身原因造成的（0.5分）,故不应给予费用补偿(0.5分)和工期补偿(0.5分)。4、监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元（0.5分）和工期补偿30天（0.5分），因其属于业主责任（或不属于承包方责任）(0.5分)；不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元（0.5分）和工期补偿10天（0.5分），因其属于承包方责任（0.5分）。5、这是承包方应合理预见的（0.5分）,故监理工程师不应签证给予费用补偿(0.5分)和工期补偿(0.5分)。12、某承包商承包某次工程，合同总价5000万元，合同工期5个月。承包方双方在合同中签定了关于工程价款的条款包括：预付备料数为合同总价的18%工程进度款按月结算从预付备料款加进度款达合同总价的60%后的次月开始扣回预付款，扣回方式为按以后每月平均扣回工程保修金为合同总价的5%，在办理竣工结算时一次扣除，保修期1年材料价差调整按有关规定执行按有关文件规定，上半年材料价差的调整系数为11，逐月调整进度款支付（6）工程各月实际完成产值见下表产值：50 100 120 80 150 （1、2、3、4、5、6月）问题：工程预付备料款是多少？25月，每月支付进度款为多少？累计支付进度款为多少？6月办理竣工结算，该工程估算总造价为多少？竣工结算时应扣除工程保修金是多少？工程竣工半年后，工程出现质量问题，业主多次要求承包商前来修理，但承包商一再拖延，最后业主不得不另请人修理，共用修理费用8万元，问此项费用应如何处理？1、答：、工作预付款90万元、2月份产值50万元，应支付501.1=55万元，累计支付90+55=145万元3月份实际完成产值100万元， 应支付1001.1=110万元，累计支付145110=255万元4月份实际完成产值120万元， 应支付1201.130=102万元5月份实际完成产值80万元， 应支付801.130=58万元应扣除保修金=5005%=25万元竣工估算工程价款=1501.13025=110万元工程估算总造价=5001.1=550万元 修理费用8万元应在预留款的25万元中支付13、某高速公路工程项目经有关主管部门批准后，由交通部门自行组织施工公开招标（1）招标工作主要内容确定为a、成立招标领导小组b、发布招标公告和资格预审公告c、编制招标文件d、编制标底e、发放招标文件g、组织现场勘察和招标答疑h、接受投标文件I、投标单位资格审查j、开标k、确定中标单位l、评标m、签定承发包合同n、发出中标通知书（2）、交通部门于2001年4月1日向施工单位发售招标文件，各招标单位领取招标文件均要求在一张表格上登记并签收，并组织领取招标文件的施工单位进行现场勘察和招标答疑。招标文件明确规定，工期3年，工程质量优良，4月18日16时为投标截止时间。（3）4月10日招标小组发现原招标文件规定招标范围有误，逐进行修改，并及时通过电话通知了所有招标文件收受人，鉴于投标准备时间紧迫，招标人决定将投标截止日期延迟至4月24日16时。（4）在开标大会上，除了到会的各家投标单位的有关人员外，招标小组还请来了市公证处、法律顾问。开标前招标小组对各投标单位进行资格审查、闭幕式通过公证。在审查中，法律顾问对一家企业提出疑问，这家公司所提出的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，因此，招标小组决定保留该公司标书。问题：所列标书工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理顺序。按照招标投标法等有关法律规定，在该项目施工招标工程中，哪些是错误的，请逐一加以说明。2、答：不妥当。合理顺序成立招标工作小组 编制招标文件 编制标底 发布招标公告和资格预审公告投标单位资格预审 发放招标文件组织现场勘察和招标答疑 接受投标文件开标 评标确定中标单位 发出中标通知书签定承发包合同有几个方面错误要求领取招标文件人员均按要求在同一表格上登记并签收，不应泄露其他招标人投标截止日期过短招标人可以对招标文件进行必要修改和澄清，应写在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，并以书面形式通知所有招标文件收受人。两个方面均有错误开标前对投标单位进行资格审查是不对的招标小组认为有效是错误，无法人代表签字。14、施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下：乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告；计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。（3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。（4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。（5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。问题：在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得现场监理工程师认可的情况下，为了使处理质量得到保证，将处理范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向计量支付工程师提出计量付款的要求，但遭拒绝，试问，拒绝承包商的要求是否合理？为什么？在工程施工过程中，乙方提供监理工程师指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则确定？在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期产生较大拖延，一是土方开挖时遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大，不能进行压实施工，从而耽误了工期。随后，乙方按照索赔程序提出延长工期，并补偿停工期间窝工损失要求，试问监理工程师是否应该受理这两起索赔事件？为什么？1、拒绝正确。因为该部位工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也超出了工程合同约定的承包范围，不属于计量工程师计量范围。监理工程师无权处理合同以外的工程内容。监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般来说在没有业主批准追加相应费用下，技术措施费应由乙方自己承担。变更价款的确定原则合同中已有适用的变更工程价格，按已有价格计算；合同中只有类似变更工程价格，参照类似价格变更；c、合同中既没有适用或类似于变更工程价格，由承包商提出适当的变更价格由监理工程师批准，双方应达成一致，否则按合同争议的处理方法处理。 a、由业主方引起索赔，应受理b、由季节性雨季引起，应属有经验的承包商预先估计的因素，应在合同工期内考虑，不予受理。15、8年，某公路施工企业与某水泥厂签订了一份价款为100万元水泥的合同。合同规定：“该批水泥由水泥厂在5月底、7月底分两次发出。”合同签订后，水泥厂于同年5月按合同规定发出第一批水泥。同年7月份，水泥厂所在地区发生历史上罕见的暴雨，水泥厂厂区外的原料专用码头与厂区内的储放袋装水泥的库房因地势低洼而被停止使用，影响了水泥的生产。水泥厂7月中旬将发生的情况用电报向某公路施工企业进行通报，要求延期履行合同，随后寄去主管部门和公证机关出具的证明材料。某公路施工企业为了减少自己由此而发生的工期延迟索赔，就向水泥厂回信说：“既然延期供货，影响了我方的工程工期，使我方面临业主索赔，特要求贵方提供的第二批水泥价格在原合同价格的基础上下降20%。”(1) 双方有无违约意思表达?(2) 发生了不可抗力, 是否可以单方面修改合同?水泥厂无违约意思表达，公路施工企业有违约意思表达。所谓违约，需要三个条件同时成立，即违约事实、主观过错，以及主观过错与违约事实的因果联系，本案中第二个违约条件对水泥厂并不成立，而对某公路施工企业全部成立。生了不要抗力，也不能单方面修改合同。合同是当事人意思表达一致的协议，即使发生了不可抗力，也不能一厢情愿不考虑对方当事人的意愿单方面修改合同。2、（1）工程预付款为：（2300180+3200160）20%=18.52（万元）（2）第一个月工程量价款为：500180+700160=20.2(万元)应签证的工程款为：20.21.2(1-5%)=23.028(万元)由于合同规定监理工程师签发的最低额为25万元，故本月监理工程师不予签发付款凭证。（3）第二个月工程量价款为：800180+900160=28.8(万元)应签证的工程款为: 28.81.2(1-5%)=32.832(万元)本月实际签发付款凭证金额为：23.028+32.832=55.86（万元）（4）第三个月工程量价款为：800180+800160=27.2(万元)应签证的工程款为: 27.21.2(1-5%)=31.008(万元)应付款为：31.008-18.5250%=21.748(万元)10%超过10%部分应予调价：单价调整为：1800.9=162（元/m2）工程量调价部分：2700-2300（1+10%）=170（m3）故甲项工程量价款为：（600-170）180+170162=10.494（万元）乙项工程累计完成工程量为3000m3，未超过估算工程量的10%，故不予调整价格。完成工程量价款为600160=9.6（万元）本月完成工程量价款为：10.494+9.6=20.094（万元）应签证工程款为：20.0941.2(1-5%)=22.907(万元)本月实际签发付款凭证金额为:21.748+22.907-18.5250%=35.395(万元)16、建设项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，根据合同及其附件的有关条文，对索赔内容，有如下规定：（1）因窝工发生的人工费以25元/工日计算，监理方提前一周通知承包商对不以窝工处理，以补偿费支付4元/工日。（2）机械设备台班费：塔吊：300元/台班；砼搅拌机：70元/台班；砂浆搅拌机：30元/台班。因窝工而闲置时，只考虑折旧费，按台班费70%计算。（3）因临时停工一般不补偿管理费和利润，在施工过程中发生了以下情况：a、于6月8日至6月21日，施工到第七层时因业主提供的模板未到而使一台塔吊，一台混凝土搅拌机和35名支模工停工。（业主已于5月30日通知承包方）b、于6月10日至6月21日，因公用网停电停水使进行第四层砌砖工作的一台砂浆搅拌机和30名砌砖工停工。c、于6月20日至6月23日，因砂浆搅拌机故障而使一台砂浆搅拌机和35名2人停工。问题：承负商在有效期内提出索赔要求时，监理工程师认为合理的索赔金额应为多少？合理的索赔金额如下：窝工机械闲置费：按合同机械闲置只计取折旧费塔吊1台：30070%14=2940（元）混凝土搅拌机1台：7070%14=686（元）砂浆搅拌机1台：3070%12=252（元）小计：2940+686+252=3878（元）窝工人工费：因业主已于1周前通知承包商，故只以补偿支付支模工：43514=1900（元）砌砖工：253012=9000（元）因砂浆搅拌机机械故障造成的窝工不予补偿。小计：1960+9000=10960（元）临时个别窝工一般不补偿管理费和利润，故合理的索赔金额为： 3878+10960=14838（元）某工程施工期5、6、7、8月份的经监理工程师对现场材料的盘点，确定材料现场价值为50万、40万、60万、55万，试分析确定业主应在6、7、8三月向承包人支付的材料预付款的金额，已知5月份，支付材料预付款为30万。根据材料预付款的计算公式知：6月份应支付的材料预付款为：4075%-30=0（万元）7月份应支付的材料预付款为：6075%-0=45（万元）8月份应支付的材料预付款为：5575%-45=-3.75（万元）17、某承包商承包某次工程，合同总价5000万元，合同工期5个月。承包方双方在合同中签定了关于工程价款的条款包括：预付备料数为合同总价的18%工程进度款按月结算从预付备料款加进度款达合同总价的60%后的次月开始扣回预付款，扣回方式为按以后每月平均扣回工程保修金为合同总价的5%，在办理竣工结算时一次扣除，保修期1年材料价差调整按有关规定执行按有关文件规定，上半年材料价差的调整系数为11，逐月调整进度款支付（6）工程各月实际完成产值见下表问题：工程预付备料款是多少？25月，每月支付进度款为多少？累计支付进度款为多少？6月办理竣工结算，该工程估算总造价为多少？竣工结算时应扣除工程保修金是多少？工程竣工半年后，工程出现质量问题，业主多次要求承包商前来修理，但承包商一再拖延，最后业主不得不另请人修理，共用修理费用8万元，问此项费用应如何处理？1、答：、工作预付款90万元、2月份产值50万元，应支付501.1=55万元，累计支付90+55=145万元3月份实际完成产值100万元， 应支付1001.1=110万元，累计支付145110=255万元4月份实际完成产值120万元， 应支付1201.130=102万元5月份实际完成产值80万元， 应支付801.130=58万元应扣除保修金=5005%=25万元竣工估算工程价款=1501.13025=110万元工程估算总造价=5001.1=550万元 修理费用8万元应在预留款的25万元中支付18、高速公路工程项目经有关主管部门批准后，由交通部门自行组织施工公开招标（1）招标工作主要内容确定为a、成立招标领导小组b、发布招标公告和资格预审公告c、编制招标文件d、编制标底e、发放招标文件g、组织现场勘察和招标答疑h、接受投标文件I、投标单位资格审查j、开标k、确定中标单位l、评标m、签定承发包合同n、发出中标通知书（2）、交通部门于2001年4月1日向施工单位发售招标文件，各招标单位领取招标文件均要求在一张表格上登记并签收，并组织领取招标文件的施工单位进行现场勘察和招标答疑。招标文件明确规定，工期3年，工程质量优良，4月18日16时为投标截止时间。（3）4月10日招标小组发现原招标文件规定招标范围有误，逐进行修改，并及时通过电话通知了所有招标文件收受人，鉴于投标准备时间紧迫，招标人决定将投标截止日期延迟至4月24日16时。（4）在开标大会上，除了到会的各家投标单位的有关人员外，招标小组还请来了市公证处、法律顾问。开标前招标小组对各投标单位进行资格审查、闭幕式通过公证。在审查中，法律顾问对一家企业提出疑问，这家公司所提出的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，因此，招标小组决定保留该公司标书。问题：所列标书工作内容的