2024年监理工程师考试合同管理试卷及答案.doc

监理工程师考试协议管理试卷及答案-2-25 17:38【大 中 小】【打印】【我要纠错】全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程协议管理一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1委托监理协议法律关系的客体是（ ）。A监理工程B监理服务C监理规划D监理投标方案答案：B解析：P5 协议法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的故意识的活动。在协议法律关系中，行为多体现为完成一定的工作。监理协议中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。2我国建设工程施工协议（示范文本）要求，建筑工程一切险的投保人应当是（ ）。A施工协议的发包人B施工协议的承包人C施工协议发包人和承包人D工程项目标代建方和施工协议的发包人答案：A解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的建设工程施工协议（示范文本）要求，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。3建设工程协议的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（ ）。A性质相同，都是国家行政机关对工程协议按照法定程序进行审查B效力相同，即通过法定程序公证和鉴证的协议能够作为人民法院认定事实的依据C合用范围相同，即在国内国外均可采取鉴证和公证任何一个协议审查方式D申请标准相同，都是协议当事人自愿决定是否进行协议的鉴证和公证答案：D解析：P20 协议公证与鉴证的相同点：协议公证与鉴证，除另有要求外，都实行自愿申请标准。故选项D正确。选项A错误，协议公证与鉴证的性质不一样：协议鉴证是工商行政管理机关依据协议鉴证措施行使的行政管理行为。而协议公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据公证暂行条例行使公证权所作出的司法行政行为。选项B错误，协议公证与鉴证的效力不一样：通过公证的协议其法律效力高于通过鉴证的协议。选项C错误，协议公证与鉴证的法律效力的合用范围不一样：公证作为司法行政行为，按照国际通例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。4某小型施工项目，甲乙双方只签订了口头协议。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该协议（ ）。A未成立B补签后成立C成立D立案登记后成立答案：C解析：P25 协议法要求的协议形式的不要式标准的一个重要体目前于，虽然法律、行政法规要求或当事人约定采取书面形式签订协议，当事人未采取书面形式，但一方已经履行了重要义务，对方接收的，该协议成立。5依据协议法的要求，下列文献中，属于要约的是（ ）。A招标公告B投标书C寄送的价目表D招股阐明书答案：B解析：P27 要约是希望和他人签订协议的意思表示。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数也许为不特定的多数人。另外，要约必须具备协议的一般条款。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是协议成立过程中的必通过程，它是当事人签订协议的预备行为，在法律上无须负担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有协议得以成立的重要内容也不含相对人同意后受其约束的表示。例如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股阐明书等，即是要约邀请。6甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国协议法的要求，乙丙之间买卖工程机械协议的效力是（ ）。A有效B无效C效力待定D可变更或撤消答案：C解析：P33 该题情况属于无处罚权人处罚他人财产签订的协议，属于效力待定的协议的一个，一般情况下是无效的。不过，在下列两种情况下协议有效：（1）无处罚权人处罚他人财产，经权利人追认，签订的协议有效；（2）无处罚权人通过签订协议取得处罚权的协议有效。7下列有关协议履行中行使代位权的说法，正确的是（ ）。A债权人必须以债务人的名义行使代位权B债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C代位权行使的费用由债权人自行负担D债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限答案：D解析：P39 代位权是协议不当履行中的保全措施中的一个，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人导致损害，债权人能够向人民法院祈求以自己的名义（选项A错误）代位行使债务人的债权（选项B错误）。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人债权为限（选项D正确），其发生的费用由债务人负担（选项C错误）。8乙签订协议，要求甲应于8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发觉乙财产情况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止协议，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照协议法的标准，下列有关甲行为的论述中，正确的是（ ）。A甲必须按协议约定交货，但能够要求乙提供对应的担保B甲有权不按协议约定交货，除非乙提供了对应的担保C甲必须按协议约定交货，但能够仅先交付部分货物D甲应按协议约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任答案：B解析：P39 本题中甲的做法属于的范围。先履行抗辩权又称不安抗辩权，是指协议中约定了履行的次序，协议成立后发生了应当后履行协议一方财务情况恶化的情况，应当先履行协议一方在对方未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。本题甲属于应当先履行协议一方，其发觉乙财产情况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，因此甲在乙未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。9某工程施工协议的发包人拖欠工程进度款，承包人按照协议的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照协议法的要求，承包人行使的是（ ）。A不安抗辩权B先履行抗辩权C同时履行抗辩权D后履行抗辩权答案：C解析：P38 本题属于同时履行抗辩权的使用。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行次序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定期，有权拒绝其对应的履行要求。该题中发包人拖欠工程进度款，承包人能够放慢施工速度，甚至停止施工。所产生的后果，由违约方负担。10某工程招标中，投标文献的内容未完全响应招标文献，但仍属于有效投标文献的情况是（ ）。A联合体投标没有提交联合体协议书B投标工期长于招标文献中要求的工期C投标保函金额少于招标文献的要求D未详细阐明使用专利施工的技术细节答案：D解析：P58-59 在开标时，假如发觉投标文献出现下列情形之一，应当作为无效投标文献，不再进入评标：（1）投标文献未按照招标文献的要求予以密封；（2）投标文献中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章；（3）投标文献的核心内容笔迹含糊、无法识别；（4）投标人未按照招标文献的要求提供投标确保金或者投标保函；（选项C）（5）组成联合体投标的，投标文献未附联合体各方共同投标协议。（选项A）因此，选项A、C属于在开标时就视为无效的投标。在评标时，所有存在重大偏差的投标文献都属于初评阶段应当裁减的投标书。未作实质性响应的重大偏差包括：（1）没有按照招标文献要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；（2）没有按照招标文献要求由投标人授权代表签字并加盖公章；（3）投标文献记载的招标项目完成期限超出招标文献要求的完成期限；（选项B）（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；（5）投标文献记载的货物包装方式、检查标准和措施等不符合招标文献的要求；（6）投标附有招标人不能接收的条件；（7）不符合招标文献中要求的其他实质性要求。因此，选项B属于在初评时视为无效的投标。11依照协议法对违约责任的要求，既具备对协议守约方予以赔偿，又具备对违约方实行制裁双重性质的负担违约责任的方式是（ ）。A罚金B利息C赔偿金D违约金答案：D解析：P46 负担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题中A、B、C选项的提法均不属于协议法对违约责任的要求中负担违约责任的方式。（注：本题在曾经考过。）12甲企业与乙企业签订了一份总货款额为20万元的设备供货协议。协议约定的违约金为货款总值的10。同时，甲企业向乙企业给付定金5000元，后乙企业违约，给甲企业导致损失2万元。乙企业应依法向甲企业支付（ ）。A2万元B2.5万元C3万元D3.5万元答案：A解析：P46 协议法要求负担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题实际考核应采取赔偿损失、支付违约金、定金罚则三种中的哪一个。在赔偿损失方式中要求，损失赔偿额应当相称于因违约所导致的损失，这种方式是负担违约责任的重要方式。（依照此种方式本题应赔偿2万元）在支付违约金方式中要求，违约金与赔偿损失不能同时采取，假如当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金负担违约责任。（依照此种方式本题应赔偿2010%=2万元）在定金罚则中要求，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方能够选择合用违约金或定金条款。不过，这两种责任不能合并使用。（本题定金5000元少于导致损失）综上，本题应采取支付违约金方式负担违约责任，乙企业应依法向甲企业支付违约金2万元。13建设工程施工协议纠纷第一审案件的管辖地为（ ）。A工程项目投资人所在地B工程项目承包人所在地C工程项目发包方所在地D工程项目所在地答案：D解析：P50 建设工程协议纠纷的管辖，既包括地区管辖，也包括级别管辖。地区管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程协议纠纷的权限分工。对于建设工程协议一般都合用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。14依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文献中，能够（ ）。A要求投标人必须组成联合体投标B要求严格的专业资质等级C要求必须使用某种品牌的建筑材料D对本行业外的投标人提出尤其要求答案：B解析：P54 在对投标人资格审查文献的核查中：（1）不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人；（2）不得对潜在投标人实行歧视待遇；（3）不得强制投标人组成联合体投标。因此选项A、C、D均错误。P57 在资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两类。其中附加合格条件中，招标人能够针对工程所需的尤其措施或工艺的特长；专业工程施工资质；环境保护方针和确保体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求等方面设置附加合格条件。因此选项B正确。15与邀请招标相比，公开招标的特点是（ ）。A竞争程度低B评标量小C招标时间长D费用低答案：C解析：P55 公开招标的优点是招标人能够在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈（选项A错误），有利于将工程项目标建设交予可靠的中标人实行并取得有竞争性的报价。其缺陷是因为申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，并且评标的工作量也较大（选项B错误），所需招标时间长（选项C正确）、费用高（选项D错误）。16某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文献后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题予以了书面解答，则该解答（ ）。A只对甲投标人有效B对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C应发送给全体投标人，并阐明问题起源D应发送给全体投标人，但不阐明问题起源答案：D解析：P58 招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，确保招标的公开和公平，但无须阐明问题的起源。17在评标委员会组员中，不能包括（ ）。A招标人代表B招标人上级主管代表C技术教授D经济教授答案：B解析：P58-59 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的教授组成，组员人数为5人以上单数，其中招标人以外的教授不得少于组员总数的23。不能包括招标人上级主管代表。18某建设项目开标后，评标委员会发觉某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，以为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（ ）为准。A原总价B原单价与工程量乘积之和C新总价D新单价与工程量乘积之和答案：D解析：P59 投标文体中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，属于细微偏差，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评选较的依据。19招标过程中，因为招标人原因在投标文献要求的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是（ ）。A返还所有投标人的投标保函B要求所有投标人延长投标保函有效期C要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期D要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期答案：B解析：因为招标人原因在投标文献要求的投标有效期内未能确定中标人，阐明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而有也许银行的投标确保有效期已到，招标人能够要求投标人延长投标保函有效期，投标人依照详细情况有三种选择：其一拒绝延长，收回保函，放弃投标；其二，同意延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；其三，同意延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保存调整投标报价的权利。20下列招标项目中，不能采取评标价法评标的是（ ）。A施工招标B材料招标C设备招标D设计招标答案：D解析：P66 设计招标与施工、材料、设备招标等不一样，其特点体现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目标构想变为可实行的蓝图。设计招标文献对投标人所提出的要求不那么明确详细，只是简单简介工程项目标实行条件、预期达成的技术经济指标、投资限额、进度要求等。投标人按要求分别报出工程项目标构思方案、实行计划和报价。鉴于设计任务自身的特点，设计招标应采取设计方案竞选的方式招标。评标时不过度追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达成的技术指标、方案的合理性以及对工程项目投资效益的影响。21某工程项目开发商委托工程监理企业进行项目实行方案的成本效益分折、确定建筑设计标准、选择合用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理企业负担的服务属于（ ）。A项目前期立项咨询B设计阶段监理C工程技术咨询服务D施工阶段监理答案：C解析：P82 监理协议的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量。委托人委托监理业务的范围能够非常广泛。从工程建设各阶段来说，能够包括项目前期立项咨询、设计阶段、实行阶段、保修阶段的所有监理工作或某一阶段的监理工作。如进行工程技术咨询服务，工作范围可确定为进行可行性研究，各种方案的成本效益分析，建筑设计标准、技术规范准备，提出质量确保措施等等。22依据委托监理协议示范文本的要求，监理人能够单方面提出终止协议的情况是（ ）。A委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B非监理人原因暂停监理业务超出6个月C委托人无合法理由拖欠监理酬金超出3周D委托人拒付合理化提议奖答案：B解析：P84 假如因为委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或因为非监理人责任而使监理暂停的期限超出六个月以上，监理人可按照终止协议要求程序，单方面提出终止协议，以保护自己的合法权益。选项C没有时间上的约定。23监理协议的有效期是指（ ）。A监理协议中书面约定的履行期间B从签订监理协议起，至工程完工移交及监理人取得酬劳尾款止C监理人完成正常工作和附加工作时间之和D监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和答案：B解析：P86 尽管双方签订建设工程委托监理协议中注明“本协议自年月日开始实行，至年月日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不就一定是监理协议的有效期。监理协议的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款要求，监理协议的有效期为双方签订协议后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完完工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理酬劳尾款，监理协议才终止。24某工程项目标监理协议约定，监理人负责该工程自开工建设到完工验收移交为止的所有监理任务，则下列情况中，损失应由监理人负担赔偿责任的是（ ）。A监理人在建筑石材进场单上签订了验收合格意见后，供货商又私自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工导致的损失B承包人向监理人提交索赔报告，监理人在要求时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，导致委托人的经济损失C施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件导致的停工损失D在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场导致的委托人损失答案：B解析：P87-88 协议履行过程中，因为当事人一方的过错，导致协议不能履行或者不能完全履行，由有过错的一方负担违约责任；如属双方的过错，依照实际情况，由双方分别负担各自的违约责任。在委托监理协议示范文本中，制定了约束双方行为的条款。其中有关监理人的责任程度要求，监理人在责任期内，假如因过错而导致经济损失，要负监理渎职的责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违背协议要求的质量要求和完工（交图、交货）时限负担责任。选项A、C不属于监理人的过错，选项D属于责任期以外发生的事情，均不能由监理人负担赔偿责任。25依据委托监理协议示范文本的要求，当委托人以为监理人无合法理由而又未履行监理义务时，委托人能够（ ）。A发出终止协议通知，终止监理协议B发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到回复，即终止监理协议C发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到回复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理协议D发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到回复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理协议答案：C解析：P90 假如委托人以为监理人无合法理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在2l天内没收到回复，可在第一个通知发出后35日内发出终止监理协议的通知，协议即行终止。26某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验协议，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。如下有关检测试验的说法中，正确的是（ ）。A试验室只接收发包人指示的试验项目B试验室应完成承包人要求的试验项目C监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示负担责任答案：C解析：P87 在监理协议中要求的委托人义务有人员服务一项，当包括监理服务工作时，委托人所提供的职工只应从监理工程师处接收指示。监理人应与这些提供服务人员亲密合作，但不对他们的渎职行为负责。如委托人选定某一科研机构的试验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托协议。试验机构的人员应接收监理工程师的指示完成对应的试验工作，但监理人既不对检测试验数据的错误负责，也不对由此而导致的判断失误负责。27在监理协议履行期间，监理人可行使的权力包括（ ）。A对设计、施工承包单位的选定权B对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C对工程设计变更的审批权D对工程规模、规划设计等要求的认定权答案：B解析：P84 监理协议中包括到监理人权利的条款可分为两大类，一类是监理人在委托协议中应享受的权利，另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包协议的监理任务时可行使的权利。监理人执行监理业务能够行使的权力中包括对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权，不过不包括对设计、施工承包单位的选定权；对工程设计变更的审批权；对工程规模、规划设计等要求的认定权。以上权力是业主方的权力。28勘察协议履行中，为了确保勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是（ ）。A现场地上障碍物的拆除工作B勘察现场设备机具的布置和架设C完成通水、通电及道路平整作业D提供水上作业用船答案：B解析：P95-96 在勘察协议履行管理中，发包人的责任中包括为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并负担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人暂时设施费。因此，本题中A、C、D均为发包人应完成的工作。而勘察现场设备机具的布置和架设应由施工单位，即勘察单位负责。29工程项目标设计成果完成后，由（ ）负责组织判定、验收和向设计审批部门报批。A设计人B监理人C审图机构D发包人答案：D解析：P98 设计协议履行管理中，发包人应负担一定的外部协调工作，就包括设计的阶段成果（初步设计、技术设计、施工图设计）完成后，应由发包人组织判定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。30某工程项目标设计协议，设计人提交了初步设计文献并完成了部分施工图设计任务。因为环境影响评价未取得同意，该项目被迫暂停，此时设计协议履行的时间接近协议约定期限的二分之一，设计工作已完成所有任务的60。若协议终止，发包人应向设计人支付（ ）。A协议约定设计费的60B双倍定金作为赔偿C协议约定设计费的二分之一D协议约定的所有设计费答案：D解析：P102 环境影响评价未取得同意导致项目暂停属于发包人的责任，若协议终止，发包人应负担因发包人原因要求解除协议的违约责任，即在协议履行期间，发包人要求终止或解除协议，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应依照设计人已进行的实际工作量，不足二分之一时，按该阶段设计费的二分之一支付；超出二分之一时，按该阶段设计费的所有支付。因此本题不应按照协议的期限考虑，应按照设计人完成的工作量考虑，因为工作量已经超出二分之一，故应支付协议约定的所有设计费。31某施工协议履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时极少参加管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未取得发包人法定代表人的书面授权。工程完工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（ ）。A经乙签字的均无效，所有由甲重新确认B经甲确认的有效，甲不予确认的无效C经乙签字的所有有效D需委托造价管理部门确定答案：B解析：P8 依照题意，乙的行为属于无权代理行为，即乙的行为没有代理权而以甲的名义进行民事、经济活动。无权代理包括如下几个情况：（1）没有代理权而为代理行为；（2）超越代理权限为代理行为；（3）代理权终止为代理行为。乙属于超越代理权限为代理行为。对于无权代理行为，被代理人能够依照无权代理行为的后果对自己有利或不利的标准，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后将无权代理行为转化为合法的代理行为。32下列施工协议文献中，解释次序优先的是（ ）。A中标通知书B投标书C施工协议专用条款D规范答案：A解析：P110 在协议书和通用条款中要求，对协议当事人双方有约束力的协议文献包括签订协议时已形成的文献和履行过程中组成对双方有约束力的文献两大部分。其中签订协议时已形成的文献包括：（1）施工协议协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件：（4）施工协议专用条款；（5）施工协议通用条款；（6）标准、规范及有关技术文献；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。通用条款要求，上述协议文献标准上应能够相互解释、相互阐明。但当协议文献中出现含糊不清或不一致时，上面各文献的序号就是协议的优先解释次序。因此本题解释次序最优先的应是中标通知书。33某施工协议履行过程中，承包人发觉因为公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文献中阐明的条件，则承包人由此增加的费用应由（ ）负担。A公路管理部门B承包人C发包人D承包人与发包人共同答案：C解析：P111 通用条款要求开通施工场地与城镇公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的重要交通干道，确保施工期间的畅通，满足施工运输的需要属于发包人应完成的工作。因此本题属于发包人义务没有做到，应由发包人负担对应费用。34某施工协议履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦因为设计质量缺陷给工程导致损失，则该损失应由（ ）负担。A发包人B工程师C承包人D发包人与承包人共同答案：C解析：P113 对于由承包人设计的图纸，包括部分由承包人负责设计的图纸，应在协议约定的时间内将按要求的审查程序同意的设计文献提交工程师审核，通过工程师签认后才能够使用。但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。因此，导致损失应由承包人负担。35施工协议履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表白质量合格。投入使用后，工程师发觉因为材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列有关损失负担的表述中，正确的是（ ）。A费用由承包人负担，由此延误的工期不予顺延B费用由承包人负担，由此延误的工期能够顺延C费用由发包人负担，由此延误的工期不予顺延D费用由发包人负担，由此延误的工期能够顺延答案：A解析：P116 在材料和设备的使用前检查中，对于承包人负责采购的材料和设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检查或试验，不合格的不得使用，检查或试验费用由承包人负担。但无论何时，工程师一经发觉质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工。因承包人的原因达不到约定标准，由承包人负担返工费用，工期不予顺延。36某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（ ）。A向发包人索赔B向乙施工单位索赔C向监理单位索赔D自行负担答案：A解析：P119 同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的原因，应由发包人负担责任。同时，因为索赔关系是建立在协议关系的基础之上的，承包人只与发包人有协议关系，因此甲承包人应向发包人索赔。37某施工协议履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检查。重新检查的成果表白质量合格，则下列有关损失负担的表述中，正确的是（ ）。A发包人支付发生的所有费用，工期不予顺延B发包人支付发生的所有费用，工期予以顺延C承包人负担发生的所有费用，工期予以顺延D承包人负担发生的所有费用，工期不予顺延答案：B解析：P118 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检查。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。重新检查表白质量合格，发包人负担由此发生的所有追加协议价款，赔偿承包人损失，并对应顺延工期；检查不合格，承包人负担发生的所有费用，工期不予顺延。38施工协议履行过程中，因工程所在地发生洪灾所导致的损失中，应由承包人负担的是（ ）。A工程自身的损害B因工程损害导致的第三方财产损失C承包人的施工机械损坏D工程所需清理费用答案：解析：P124 洪灾属于不可抗力，施工协议范本通用条款要求，协议约定工期内发生的不可抗力，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按如下措施分别负担：（1）工程自身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人负担；（选项A、B）（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人负担；（选项C）（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人负担； （5）工程所需清理、修复费用，由发包人负担；（选项D）（6）延误的工期对应顺延。因此本题选择C。39某施工协议履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列有关申报手续和费用负担的表述中，正确的是（ ）。A发包人办理申报手续并负担费用B发包人办理申报手续，承包人负担费用C承包人办理申报手续，发包人负担费用D承包人办理申报手续并负担费用答案：D解析：P117 在施工协议履行过程中，若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并负担有关费用。假如发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理对应的申报手续，负担申报、试验、使用等费用。40施工协议履行过程中，发目前有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的对应安全防护措施（ ）。A需经工程师认可，费用由承包人负担B需经工程师认可，费用由发包人负担C不需工程师认可，费用由承包人负担D不需工程师认可，费用由发包人负担答案：B解析：P125 对于实行爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师，并提出对应的防护措施。经工程师认可后实行，由发包人负担安全防护措施费用。41某工程完工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了完工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备开启试车检查，3月18日试车完成后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车统计上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际完工日应为（ ）。A3月1日B3月15日C3月18日D3月20日答案：A解析：P127 在完工时间确实定中，工程完工验收通过，承包人送交完工验收报告的日期为实际完工日期。工程按发包人要求修改后通过完工验收的，实际完工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与协议约定的工期比较是提前完工还是延误完工。42某材料采购协议中，双方约定的违约金是10万元。因为供货方违约不能交货，采购方为防止停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。A10万元B20万元C30万元D50万元答案：B解析：P135 本题属于供货方的违约责任，因供货方的原因导致不能所有或部分交货，应按协议约定的违约金百分比乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，能够修改违约金的计算措施，使实际受到的损害能够得到合理的赔偿。如施工承包人为了防止停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。43在FIDIC的施工协议条件中，协议协议书应当在（ ）后签订。A开标B发出中标函C提交履约确保D开工答案：C解析：P145 FIDIC的施工协议条件通用条件中要求，业主发出中标函的28天内，接到承包商提交的有效履约确保后，双方签订的法律性标准化格式文献，即协议书。44在FIDIC的施工协议条件中，协议有效期是指（ ）。A协议约定的工期加经同意顺延的工期之和B协议签字之日起至完工之日止的期间C开工之日起至结清单生效之日止的期间D协议签字之日起至结清单生效之日止的期间答案：D解析：P147 协议有效期是指自协议签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止的这段时间，在该段时间里施工承包协议对业主和承包商均具备法律约束力。结清单生效指业主已按工程师签发的最后支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在协议内享受的索赔权利也自行终止。45在FIDIC的施工协议条件中，争端裁决委员会的组员在与本工程有关的其他工作中（ ）。A不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员B不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员C能够担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员D能够担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员答案：B解析：P151 FIDIC的施工协议条件中要求：（1）在业主与承包商双方同意的任何时候，他们能够共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求提议；（2）裁决委员会或其中的任何组员不应从业主、承包商或工程师处单方取得任何经济利益或其他利益；（3）不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务；（4）协议争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁员，只能作为证人向仲裁提供争端证据。46按照FIDIC施工协议通用条款的要求，假如因为承包商的故意违约行为给业主导致损失，则承包商的赔偿应（ ）。A以履约保函金额为限B以中标的协议金额为限C为业主的所有损失D包括业主的所有损失加违约金答案：B解析：P153 按照FIDIC施工协议通用条款的要求，在施工现场属于不包括在保险范围内的，因为承包商的施工管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应负担责任。依据协议通用条款的要求，承包商对业主的所有责任不应超出专用条款约定的赔偿最高限额，若未约定，则不应超出中标的协议金额。47某采取FID