铁路监理工程师培训考试-单选题[1]1.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-合同单选题1.经济法律关系的三要素是（ A ）。A.主体、客体、内容 B.当事人、经济行为、经济利益C.法人、经济合同、经济权益 D.经济管理、经济协作、法律责任2.工程监理活动中，监理单位是（ B ）。A.业主代理人B.业主的委托方C.施工合同当事人D.绝对独立的第三人3.下述( B )情况下签订的合同是有效合同。A.代理人以被代理人名义同自签订的合同B.代理人以被代理人名义同其他法人签订的合同C.代理人以被代理人名义同自己代理的其他人签订的合同D.代理人超越代理权限签订的合同4.建设工程实行监理时，施工方项目经理是（ C ）的代理人。A.发包人B.监理单位C.承包人D.施工项目部5.代理的法律行为中，委托方授权不明时应承担相应的（ B ）。A.代理责任B.连带责任C.特殊责任D.违约责任6.下列关于合同示范文本和格式条款的描述符合合同法中规定的是（ D ）。A.合同示范文本，由特定机关主持制定，文本本身就具有法律约束力B.格式条款中的提供格式方可以合理的免除自己部分责任C.对格式条款发生争议时，应按条款提供方解释D.格式条款与非格式条款不一致的，采用非格式条款7.当合同双方对格式条款的约定有争议时（ D ）。A. 应按条款约定内容执行B. 应按交易习惯和社会习俗执行C. 应按国家有关文件的一般规定执行D. 应按不利于条款提供方的解释执行8.一方当事人资产重组一分为二个法人，原法人签订的合同将（D ）。A.因当事人法人变更而合同自然终止B.因当事人法人变更而合同无效C.因当事人法人消灭属于可撤销合同D.合同仍然有效，由分立的法人享受连带债权和连带债务9. .逾期交付标的，若价格变动时，则合同的履行应当（ C ）。A.按原价执行B.价格上涨按新价执行，价格下降按原价执行C.价格上涨按原价执行，价格下降按新价执行D.按新价执行10.应先履行债务的当事人有确切证据说明对方有下列情形之一者，可以中止履行 经营情况严重恶化； 转移财产，抽逃资金； 丧失商业信誉； 有丧失或可能丧失履约能力的其他情况。这是当事人行使的（ D ）。A.同时履行抗辩权B.顺序履行抗辩权C.撤销权D.不安抗辩权11. 在合同争议解决方式中，（ D ）方式的选择是非自愿的。A. 和解 B. 调解 C. 仲裁 D. 诉讼12. 仲裁的一裁终局原则是指（ B ）。A. 不能再申请仲裁，只能提起诉讼 B. 即不能再申请仲裁，也不能提起诉讼C. 不能提起诉讼，只能重新仲裁 D. 可以上诉，但裁决立即生效执行13 在不妨碍承包人正常作业情况下，发包人对施工过程的检查，以下说法正确的是 （A ）。A. 发包人可以随时对作业情况进行检查 B. 发包人可以在工序完工后进行检查 C. 发包人必须事先通知才能检查 D. 发包人必须在监理师的陪同下检查14.合同转让是指合同的（ A ）变化。A. 主体 B. 客体 C. 权利 D. 义务15.某公司与他人签订合同后，分拆为A、B两个企业。在某公司未告知他人的情况下，此债权人有权( C )。A. 解除合同B. 撤销合同C. 要求A、B两企业对合同承担连带责任 D. 将标的物提存16.下列行为哪种符合合同法的要求( B )。A.总承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分或全部工作交由第三人完成B.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成C.在承包人的监控管理下，可以把工程分解为规模较小的部分，全部分包给其他单位D.分包单位可以根据施工条件和要求将其承包的工程分包其他单位17.工程施工分包单位的审核权和否定权是( B )的权利之一。A.发包人B.监理人C.施工总承包单位D.质监站18.与正常工作相关，在委托监理工作范围以外监理人应完成的工作是（A ）。A.附加工作 B.额外工作 C.其它工作 D.补充工作19额外监理工作时间一般不超过（ C ）天。A. 14 B. 28 C. 42 D. 5620监理合同当事人主体资格特点是（ A）。A.委托人和监理人具有平等的法律地位B.双方属于雇佣关系C.代理人与被代理人的关系D.监理人属于绝对独立的第三人21某监理公司约定工期10个月，监理费用20万元，结果实际施工日期为12个月，则建设单位应付的附加监理费为（D ）。A. 20万 B. 24万 C. 0 D. 4万22承包人由于监理人的合理建议提高了工效节约了成本，则( D )。A.应从发包方获得附加监理酬金。B.应从发包方获得额外监理酬金。C.可从承包方获得合理化建议资金。D.不应从承包方获得额外奖励与报酬。23由于业主要求变更设计导致监理单位延长了监理服务时间，此工作应属于( B )。A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作24监理合同的有效期是（D ）。A.双方合同中约定的日历天数B.工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续C.工程准备工作开始,到施工结束为止D.工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人签订保修责任书，监理收到监理报酬尾款25监理合同执行期间，因非监理人原因导致在监理合同内注明的日期未能完成预定监理业务，那么监理责任期应为（ D ）。A.合同内注明监理业务开始到完成时间B.合同签字到合同注明的完成时间C.工程开工到工程实际完成时间D.合同规定监理业务开始之日起到实际完成全部监理工作日止26. 某工程因业主资金原因停工3月，则监理单位的善后工作和恢复监理业务的工作应属于监理的（ C ）。A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.新监理合同27由于非监理人责任而监理工作暂停的期限超过（ A ）以上，监理人可依照合同要求中止合同。A.半年B.3个月C.4个月D.1年28因承包人的施工质量问题，工程师发布了暂停令，承包人修复质量缺陷后，书面向监理工程师发出要求复工的书面通知，工程师接到后48小时未作答复，则承包人应该(A )。A. 继续后续施工B. 向发包人发出请求复工通知C. 停工等待工程师批复并要求顺延工程D. 停工等待工程师批复但不能要求顺延工期停工等待29. 发包人逾期支付设计费，超过 （B ）天以上时，设计人有权暂停下阶段的设计工作，并书面通知发包人。A. 15天 B. 30天 C. 45天 D. 60天30设计人完成委托设计任务的1/3工作时，发包人因其他原因准备放弃，与设计人协商终止合同后，应由(C )。A. 设计人返还定金B. 设计人应没收定金C. 发包人支付约定设计费的一半 D. 发包人支付全部设计费且定金不返还31. 设计合同经( C )生效。A.经双方签字盖章后B.设计人开始设计工作时C.经双方签字盖章后，发包人向设计人支付定金(20的合同总价)后D.双方约定的日期生效32因发包人原因要求解除设计合同。在设计合同已经履行期间，设计工作仅进行了25，则（ B ）。A.发包人违约，设计人有权不退还发包人定金并要求发包人支付全部设计费B.发包人承担违约责任，按该阶段的一半支付设计费C.发包人承担违约责任，按该阶段实际完成任务支付设计费D.发包人承担违约责任，仍然支付该阶段全部设计费，无需其他补偿33.设计阶段的监理，一般指由建设项目已经取得立项批准文件以及必须的有关批文后，编制设计任务书开始，直到完成施工图设计的（D ）监理。A.招标工作B.概预算C.合同条款D.全过程34.建设工程设计合同的终止在（D ）之后。A. 设计图纸提交之后 B. 施工图审查合格之后C. 施工开始，设计技术交底之后 D. 工程完工验收之后35不属于设计阶段监理的内容是（ C ）。A.组织设计方案竞赛、招投标和参与评标B.起草勘察、设计合同条款及协议书C.为设计人担当外部协调工作D.监督勘察、设计合同的履行情况36. 施工合同中合同工期概念应为，从（D ）的日历天数计算。A.合同签字之日起按投标文件承诺B.合同签字之日起按招标文件要求C.合同约定开工之日起按招标文件要求D.合同约定开工之日起按投标文件承诺37. 以下文件中，按照优先解释次序，效力最高的是（ D ）。A. 中标通知 B. 施工合同专用条款 C. 国家标准 D. 施工中的补充协议38.( D )内容不属于工程师对施工合同管理的主要内容。A. 工期管理B. 质量管理C. 支付结算管理D. 审查项目概预算39.依据施工合同范本签订的承包合同，通用条款和专用条款约定不一致时，将（ B ）。A.以通用条款为准B.以专用条款为准C.发包人与承包人协商D.条款冲突，相关内容无效40.合同履行过程中，对合同文件中矛盾或歧义的优先解释为（ D ）。A.招标文件B.合同条款C.标准、规范D.纪要、协议41.承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向（ D ）提出延期开工的理由和要求，如果（ D）不同意延期要求，工期不予顺延。A.监理工程师、发包人B.发包人、监理工程师 C.发包人、发包人 D.监理工程师、监理工程师42.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由( A )承担。A. 发包人B. 承包人 C. 设计人D. 监理人43.承包人采购的材料设备使用前检验合格，工程师认可后，使用时发现问题，再重新检验该材料不合格，则损失责任应由( B )承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人、工程师共同44.发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，应由（ A ）。A.由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用B.由承包人妥善保管，承包人支付相应的保管费用C.由发包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用D.由承包人妥善保管，双方共同支付相应的保管费用45.承包人采购的材料、设备与设计或标准要求不符，则（ B ）。A. 承包人可以调剂串换，但要保证质量合格 B. 由承包人无条件运出施工现场C. 经工程师确认以后可以使用 D. 发包人可以运出现场46.工程师对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，重新检验的费用支出由（ C）承担。A.无论是否合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款B.重新检验质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，但不赔付承包商损失C.检验不合格，承包人承担发生的全部费用D.承包人、发包人共同承担47.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得（C ）认可，然后由（C ）负责办理申报手续并承担有关费用。A.工程师、发包人B.发包人、发包人C.工程师、承包人D.承包人、发包人48. 承包人施工质量应达到（ A ）标准。A. 合同约定 B. 国家规范标准 C. 监理工程师的标准D. 业主要求的标准 49. 分部工程完工经监理工程师检查合格之后，仍然发现施工质量问题的（B ）。A. 由发包人承担责任 B. 由承包人承担责任 C. 由监理工程师承担责任 D. 承包人承担主要责任，监理工程师承担次要责任50.某建设工程施工中因处理地下文物而延长的工期( B )。A.应由施工单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.经监理核实后纳入合同工期C.经业主核实后，其中一半时间纳入合同工期D.不需监理核实，直接纳入工期51.工程延误后，监理工程师要求承包单位修改进度计划，对修改后的施工进度计划进行了确认，这意味着( C )。A.工程延期的批准 B.解除承包单位因延误应负的责任C.要求承包单位在合理的状态下施工 D.发包单位需要承担赶工的额外开支52.某桥梁工程合同完工日期为5月1日，承包人送交竣工验收报告的日期4月26日；发包人在4月28日组织第一次竣工验收未能通过，部分工程按照要求需进行修改；承包人通过修改后与5月4日第二次提出竣工验收报告，并在5月7日的验收中获得通过，则实际竣工日期为（D ）。A.5月1日B.5月7日C.4月26日D.5月4日53.下列那种因素不可以调整合同价款（C ）。A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款B.工程造价部门公布的价格调整C.非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过10小时D.变更设计减少了工程量54. 承包人收到竣工结算价款后（ A ）天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A.14天B.28天C.56天D.7天55.某施工工程合同约定竣工时间为7月30日，承包人7月15日就完成了工程施工并向工程师提交了竣工验收报告，由于外部验收条件不具备竣工试验要求，8月15日工程师才发出竣工检验通知，经4天检验表明质量合格，8月18日有关各方在验收记录上签字。则工程师在移交证书中注明的竣工日期应为(A )。A. 7月15日B. 7月30日C.8月18日D.8月15日56.从竣工验收合格之日起计算，建设工程质量管理条例规定供暖工程保修期为（ A ）年。A.2B.5C.4D.合理使用年限57.单机无负荷试车，由（ A ）组织；联动无负荷试车，由（ A ）组织试车。A.承包人、发包人B.承包人、承包人C.发包人、发包人D.承包人和设备供应商、发包人和设备供应商58.工程施工期限应当从（ D）算起，加上合同工期所确定的日历天数。A.业主与承包单位签订合同之日起B.业主做好开工准备之日C.施工单位进场之日D.监理工程师发布开工令注明之日59.施工单位向业主索赔的受理与审查由(B )负责处理。A.专业监理工程师 B.总监理工程师C.索赔受理由监理工程师负责，审查由总监负责 D.业主或业主代表60.发包方提供的图纸错误导致承包商返工损失，承包商向发包商索赔。则发包商（B ）。A.因为不属于自己责任拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付再向设计方索赔C.不予支付，向设计方提交索赔报告D.不予支付，以承包商名义向设计方提交索赔报告61对因（ A）所造成竣工日期推迟的延误，经工程师确认，工期可以顺延。A.工程量变化和设计变更B.一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工损失累计4小时C.合同条款中协议含糊不清，造成甲乙双方理解不一致D.承包人上级业务主管部门的干预62. 由于供电公司线路故障停电3天，导致承包商工期拖延，承包人为此提出的索赔( B )。A. 由承包商承担的风险B. 给予费用补偿并延长工期C. 只费用补偿不延长工期D. 只给予延长工期但不给费用补偿63现场监理机构在确定索赔批准额时，应采用（A ）。A实际费用法B实际估算法C定额预算法D实际费用法减去管理费和利润64关于索赔的概念，描述正确的是（ A ）。A索赔方的损失与被索赔方的行为不一定存在法律上的因果关系B索赔是对违约方的处罚C违约必然索赔D提出索赔的是承包人65. 变更设计工作应满足建设需要。建设单位应及时对变更设计意见组织研究、委托勘察设计、组织审批或报批，（ A）应及时审查类变更设计。A.初步设计批准单位B.建设单位C.铁道部建设司D.监理单位铺底动态资金66. 铁道部投资铁路项目的类变更设计，由（ C）审查后报铁道部工程设计鉴定中心，并抄送发展计划司、建设管理司等相关部门，由铁道部工程设计鉴定中心组织审查，审查批复意见经发展计划司、建设管理司以及相关部门会签后报部领导批准。A.监理单位B.勘察设计单位C.建设单位D.监督站67. 类变更设计，由勘察设计单位进行变更设计。设计文件经（ D）审查批准后实施。A.监理单位B.铁道部建设管理司C.监督站D.建设单位68.关于分包，两责独立是指（ B ）。A.分包人向承包人负责，承包人向发包人负责B.监理人负审批责任，承包人负分包责任C.分包人就分包部分负责，承包人就自行完成的部分负责D.分包人和承包人各自独立向业主负责69按照法律规定，（ A）不能成为施工合同的担保人。A建设主管行政部门B银行C建筑公司D贸易公司信息、安全、环保1.工程档案的预验收（ A ）进行。A.应在竣工验收之前B.应在竣工验收之后C.与竣工验收同时进行D.小型项目一般不进行2. 停建、缓建工程的档案，由（ A ）保管。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位3工程档案由（ A ）组织进行验收，属于向地方城建档案管理部门报送工程档案的工程项目还应会同地方城建档案管理部门共同验收。A.建设单位B.总监理工程师C.施工单位D.设计单位4. 在项目监理部，监理资料的管理应（ B ）负责。A.专业监理工程师B.总监理工程师代表C.总监理工程师D.信息管理员5. 建设工程监理资料的管理由（ C ）负责。A.监理单位法人代表B.技术负责人C.总监D.专职资料员6. 客运专线分项工程质量验收记录，监理单位应该（B ）。A. 永久保存B. 长期保存C. 短期保存D. 临时保存7在建工程应由（ D ）组织监理资料的归档管理工作，并负责审核和签字验收。A.业主代表B.监理单位负责人C.城建档案管理部门D.总监理工程师8.监理资料按（ A ）归档的内容组卷。A.单位工程B.分项工程C.分部工程D.专业和形成时间9. 监理单位无需保存的文件档案是（ B ）。A.监理规划B.设备供货单位资质C.索赔报告及审批D.监理会议纪要10.由铁路监理单位专门填写的用表，其分类编号是以( B )字母开头的。A.TAB.TBC.TCD.JL11.监理基本表格体系中，属于TA类表的是( C )。A.工程暂停令B.工程变更单 C.费用索赔申请表 D.费用索赔审批表12.监理规划是由( C )主持编写的。A.监理单位技术负责人B.业主技术负责人 C.总监D.专业监理工程师13监理月报由( A )主持编制。A.总监理工程师B.监理单位负责人 C.专业监理工程师D.业主或业主代表14铁路建设工程监理月报的基本内容应按( A )编写，并报送建设单位和本监理单位。A.铁路工程建设监理实施细则的规定B.建设工程管理档案管理要求C.业主要求 D.监理单位自身的规定15. 铁路建设工程安全生产的责任主体是（ C ）。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察、设计单位16.建设工程安全监理的推行具有（ C）。A.推荐性B.主动性C.强制性D.被动性17.铁路、交通等建设项目，经有审批权的环境保护行政主管部门同意，必须在（ C ）报批EIA书。A.可行性阶段B.开工前C.初步设计D.施工准备阶段18. 建设项目竣工后，（ A ）应当向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位19. 根据国家环保总局要求，铁路大型建设项目施工阶段环境管理需实行（ B ），这项制度已在青藏铁路、万宜铁路建设中试行。A.环境保护申报制度B.环境保护监理制度C.环境保护验收制度D.环境保护三同时制度20（ A）是保证环境保护工程在设计文件中落实的关键阶段，使设计文件在达到本专业要求的同时，也满足环境的要求。A.设计阶段B.项目规划阶段C.施工准备阶段D.施工阶段 质量1.（ B ）的质量是决定工程质量的关键环节。A.项目决策B.项目设计C.项目施工D.项目验收2.建设工程质量的特性主要表现在( B )。A.性能，寿命，可靠性，安全性，经济性B.适用性，耐久性，安全性，可靠性，与环境的协调性C.终检的局限性D.质量隐蔽性3.工程施工是形成实体质量的( A )。A.决定性环节B.最终环节C.重要环节D.关键环节4.项目的可行性研究直接影响项目的（ C）。A.最终质量B.质量目标和水平C.决策质量和设计质量D.实体质量5.影响工程质量的因素有（A ）。A.人、机、料、法、环B.4MC.内部因素和外部因素D.主观因素和客观因素6.建设工程质量的特点是( A )。A.影响因素多，质量波动大，质量隐蔽性，终检的局限性，评价方法的特殊性B.产品的固定性，生产的流动性；产品多样性，生产的单件性；C.影响因素多，质量波动大，质量隐蔽性，产品的固定性，生产的流动性D.影响因素多，质量波动大，质量隐蔽性，产品多样性，生产的单件性7.施工企业的质量方针由（ A）正式发布。A.企业法人代表B.企业技术负责人C.项目经理D.专职质检工程师8.节约投资的关键阶段是（ b ）。A.决策阶段B.设计阶段C.施工阶段D.竣工结算阶段9.（A ）在工程施工前根据施工质量要求列出质量控制点明细表。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.政府质量监督站10.过程方法模式的基本过程为( C )。A.资源，生产，比较、采取措施B.投入，反馈，比较，采取措施C.管理职责，资源管理，产品实现，测量分析和改进D.管理职责，资源管理，产品实现11.GB/T 190042000规定质量管理体系（ B ）。A.基础和术语B.业绩改进指南C.要求D.质量和环境审核指南12.ISO 19011规定质量管理体系（ D ）。A.基础和术语B.业绩改进指南C.要求D.质量和环境审核指南13.工程设计质量是决定工程质量的（ D ）。A.基本环节B.最终环节C.重要环节D.关键环节14.设计交底应由（ C）整理会议纪要，与会各方会签。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位15.水泥的存放应当防止受潮，存放时间一般不超过（ B ）个月。A.1个月B.3个月C.6个月D.半个月16.质量预控及对策的表达方式主要有（ A ）。A.控制图法，直方图法B.文字，表格，解析图C.指令D.质量方针17.电焊工、电工，必须（ B）才能持证上岗。A.经总监理工程师核准B.经专业监理工程师核准C.经项目经理核准D.经现场业主代表核准18.某些装饰材料如瓷砖等，订货时最好（ B）。A.提出明确的质量要求B.一次订齐和备足货源C.提出质量检测项目D.提出明确的质量检测项目标准19.大型临时设备在使用前，承包单位必须取得（ C ）鉴定，办好相关手续后，监理工程师方可批准投入使用。A.总监理工程师B.政府相应的主管部门C.本单位上级安全主管部门的审查批准D.专业监理工程师20.对于现场所用在材料、半成品、工序过程或工程产品质量检验的主要方法有（ B）。A.全数检验B.抽样检测C.审核质量报告D.目测法，量测法，试验法21.对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，单位（子单位）工程，应（ D ）。A.继续处理B.降级使用C.验收后注明缺陷部位D.拒绝验收22.工程测量控制应由测量专业监理工程师负责工程测量的（ D ）控制工作。A.测量B.旁站监理C.抽查D.复核23.大宗器材的采购应当实行（ A ）采购的方式。A.招标B.直接采购C.一次采购完毕D.市场采购24.第二类判断错误是（C ）。A.乙方风险B.乙方判断错误C.将不合格品误认为合格品D.将合格品判为不合格品25.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（B ）。A.抽样检测B.见证取样C.旁站监理D.巡视26.施工单位要设（ B ）对检验批的质量进行检查评定。A.分项工程技术负责人B.专职质量检查员C.分项工程负责人D.试验人员27.现场使用的塔吊及有特殊安全要求的设备，进入现场后在使用前，必须经（B ）鉴定，符合要求并办好相关手续后方允许使用。A.总监理工程师B.当地劳动安全部门C.本单位上级安全主管部门D.专业监理工程师28.承包商按监理人指示对已隐蔽工程重新检验，发现质量未达到合同规定要求，则相关工程费用和损失以及工期处理为：（B ）。A.费用和工期损失全由发包人承担B.费用和工期损失全由承包人承担C.费用由承包人承担，工期顺延D.工期不予顺延，费用由发包人补偿29.项目监理机构要将选定的见证取样试验室到（ D）备案并得到认可。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.负责本项目的质量监督机构30.总监下达停工令及复工指令，宜事先向（C ）报告。A.监理单位B.施工单位C.建设单位D.质检站31.在市政工程及房屋建筑工程项目中，对工程材料、承重结构的混凝土试块，承重墙体的砂浆试块、结构工程的受力钢筋（包括接头）实行（ B）。A.平行检验B.见证取样C.旁站监理D.抽样检查32.工程变更如果变更涉及到结构主体及安全，该工程变更还要按有关规定报送（D ）进行审批，否则变更不能实施。A.设计单位B.监理单位C.质检站D.施工图原审查单位33.技术修改问题一般可以由（ B ）组织承包单位和现场设计代表参加，经各方同意后签字并形成纪要，作为工程变更单附件，经总监批准后实施。A.监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位D.建设单位现场技术负责人34.施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写，（D）进行检查，并做出检查结论。A.质检站B.施工单位技术负责人C.设计单位D.总监理工程师35.承包单位从事见证取样的人员一般应是（ A ）担任。A.试验室人员，或专职质检人员B.专职监理员C.试验室有关人员D.甲方现场专职人员36.现场监督检查的方式有（ B）。A.抽查B.巡视C.巡查D.审查质量报告37.成品保护根据需要保护的建筑产品的特点不同，可以分别对成品采取（ A ）等保护措施，以及合理安排施工顺序来达到保护成品的目的。A.防护B.隐蔽C.隔离D.养护38.检验批验收时，一般项目中有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80及以上，且其中不合格点的最大偏差不得超过规定允许偏差的（ C）倍。A.2.0B.1.0C.1.5D.0.539.当前的铁路工程建设管理体制中，验标的服务对象是（ D ），验收标准标是对工程施工质量进行控制和验收的依据。A.施工方B.建设方C.监理方D.参与建设活动各方40.验标中的质量标准就是对工程施工质量目标的（ B ）。A.最高要求B.最低要求C.额外要求D.合同要求41.验收的顺序应是：（ D ）。A.单位工程检验批分项工程分部工程B.单位工程分部工程分项工程检验批C.检验批分部工程分项工程单位工程D.检验批分项工程分部工程单位工程42.（ A ）是工程施工质量验收的基本单元。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程43.下面可作为质量事故验收结论的有（ B ）。A.事故基本排除B.隐患已消除，结构安全有保证C.基本上满足使用要求D.对耐久性影响的结论短期内无法评价44.工程质量事故具有（ B）的特点。A.复杂性、严重性、可变性和不可控制性B.复杂性、严重性、可变性和多发性C.终检局限性、严重性、可变性和多发性D.终检局限性、严重性、可变性和不可控制性45.工程质量重大、大事故涉及单位对事故调查处理意见不一致时，由（A ）审查裁决。A.铁道部B.当地政府建设行政主管部门C.建设单位D.仲裁委员会46.对需要加固补强的质量问题，或质量问题的存在影响下道工序和分项工程的质量时，监理工程师应（ B ）。A.监理通知B.签发工程暂停令C.尽快报告业主D.判断其严重程度47.建设管理单位必须在事故发生后（B）小时内向部建设管理司提出书面报告。A.12小时B.24小时C.48小时D.72小时48.如果参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致，请（A ）协调处理。A.铁路建设行政主管部门或其委托的质量监督部门B.仲裁委员会C.总监理工程师D.建设行政主管部门49.工程质量事故处理方案应遵循（ A ）原则。A.安全可靠，不留隐患；满足建筑物的功能和使用要求；技术可行，经济合理B.安全可靠，不留隐患；符合建筑物的原设计、规范和要求；技术可行，经济合理C.安全可靠，不留隐患；符合环保要求；技术可行，经济合理D.安全可靠，不留隐患；符合环保要求50.整群抽样与分层抽样相结合的抽样是（ B ）。A.等距抽样B.多阶段抽样C.系统抽样D.机械抽样51.（ B ）是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法。A.分层法B.排列图法C.直方图法D.控制图法52.控制图法中，连续（ B）上升或下降排列，就应判定生产过程有异常因素影响，要立即采取措施。A.5点或5点以上B.7点或7点以上C.9点或9点以上D.11点或11点以上53.多次同侧是指（A ）。A.连续11点有10点在同侧B.连续13点有11点在同侧C.连续15点有12点在同侧D.连续17点有13点在同侧54.（A ）是寻找影响质量主次因素的一种有效方法。A.排列图法B.统计调查表法C.因果分析图法D.直方图法55.操作中对上限（或下限）控制太严出现（ D ）型直方图。A.折齿型B.绝壁型C.孤岛型D.左（或右）缓坡型56.（C ）是系统整理分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具。A.排列图法B.统计调查表法C.因果分析图法D.直方图法57.控制图中点子排列接近控制界限，是指点子落在了以外和以内。点子排列接近控制界限是指（A ）。A.连续3点有2点接近控制界限B.连续5点有3点接近控制界限C.连续7点有4点接近控制界限D.连续9点有5点接近控制界限58.（ D）用来描述质量分布状态。A.排列图法B.统计调查表法C.因果分析图法D.直方图法59.用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生（D ）型直方图。A.折齿型B.绝壁型C.孤岛型D.双峰型60.数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成（B ）型直方图。A.折齿型B.绝壁型C.孤岛型D.双峰型61.能动态反应生产过程是否处于稳定状态的方法是（ D ）。A.排列图法B.统计调查表法C.因果分析图法D.控制图法62.产生双峰型直方图的原因是（ C）。A.原材料发生变化，或者临时他人顶班作业B.分组不当或者组距确定不当C.用两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的D.检测过程中存在某种人为因素投资1.施工图设计阶段投资控制目标是（D ）。A.投资估算B.设计总概算C.合同价D.施工图预算2.招标阶段投资控制依据是（ D ）。A.估算指标B.概算指标C.概算定额D.企业定额3.竣工验收阶段投资控制目标是（ D ）。A.投资估算B.竣工结算C.合同价D.竣工决算4.（ D）是控制项目投资最有效