FIDIC施工合同条件PPT课件.ppt

FIDIC1999版版土木工程施工合同条件土木工程施工合同条件张 岩岩Rocky ZhangMobile Phone:[phone]E-mail:1前言前言FIDIC 成立于1913年，是一个非官方机构。其宗旨是：通过编制高水平的标准文件，召开研讨会，传播工程信息，从而推动全球工程咨询行业的发展。FIDIC：国际咨询工程师联合会缩写（法文），英文：International Federation of Consulting Engineers。目前，全球有60多个国家和地区的成员加入了FIDIC,我国在1996年正式加入。2前言前言u业主与咨询工程师关系委员会（CCRC）;u合同委员会（CC）;u风险管理委员会（RMC）;u质量管理委员会（QMC）;u环境委员会（ENVC）。FIDIC下设五个专业委员会：3前言前言u直接采用：国际金融组织贷款项目等。u部分采用：总包、分包合同；u修改采用：内容体系大同小异的各国合同条件；FIDIC合同条件的应用4前言前言正确的合同管理依靠经验和愿望管理依靠合同条款进行管理灵活运用合同实施管理实现双赢5前言前言u土木工程施工合同条件；u永久设备，设计建造合同条件；uEPC/交钥匙合同条件u简明合同条件FIDIC1999年新版合同条件6第一部分：一般第一部分：一般规定定1.1定义（Definitions）1.1.1合同（Contract）u合同协议书；u中标函；u投标函；u合同条件；u规范；u图纸；u明细表等；7第一部分：一般第一部分：一般规定定1.1.2 合同双方和人员（Parties and Persons）u业主（Employer）u承包商（Contractor）业主人员（Employers Personnel）；工程师（Engineer）；承包商代表及其人员（Contractors Representative and Personnel）；分包商（Subcontractor）争端裁决委员会（DAB）8第一部分：一般第一部分：一般规定定1.1.3 日期、检验、期间和竣工u基准日期（Base Date）；u开工日期（Commencement Date）；u竣工时间（Time for Completion）；u竣工检验（Tests for Completion）；u接收证书（Taking-over Certificate）；u竣工后检验（Tests after Completion）；u缺陷通知期（Defects Notification Period）；u履约证书（Performance Certificate）9第一部分：一般第一部分：一般规定定1.1.4款项与支付（Money and Payments）u中标合同金额（Accepted Contract Amount）；u合同价格（Contract Price）；u费用（Cost）；u最终支付证书（Final Payment Certificate）；u最终报表（Final Statement）；u外币（Foreign Currency）；u期中支付证书（Interim Payment Certificate）；u暂定金额（Provisional Sum）;u保留金（Retention Money）.10第一部分：一般第一部分：一般规定定1.1.5工程与货物（Works and Goods）u承包商设备（Contractors Equipment）；u货物（Goods）；u材料（Materials）；u永久工程（Permanent Works）；u永久设备（Plant）；u区段（Section）；u临时工程（Temporary Works）；u工程（Works）;.11第一部分：一般第一部分：一般规定定1.1.6其他定义（Other Definitions）u承包商文件（Contractors Documents）；u工程所在国（Country）；u不可抗力（Force Majeure）；u履约保证（Performance Security）；u现场（Site）；u不可预见（Unforeseeable）；u变更（Variation）;12第一部分：一般第一部分：一般规定定1.2 解释（Interpretation）u阳性代词也可以包括阴性代词；u单复数名次可以互相包括对方的含义；u关于同意的规定，都要进行书面记录；u书面或书写指手写、打印、印刷、电子制作，并形成永久记录。；u标题和旁注不构成解释合同的一部分内容。13第一部分：一般第一部分：一般规定定1.3通信联络（Communications）u给予许可和批准，签发通知和证书，做出决定，提出要求等一律采用书面。u批准和许可，决定与签证，都不得无故扣发和拖延；14第一部分：一般第一部分：一般规定定1.4法律与语言（Law and Language）u合同适用法律与主导语言；u通信沟通语言；1.5文件的优先次序（Priority of Documents）15第一部分：一般第一部分：一般规定定1.6合同协议书u整个合同文件的一个汇总：构成合同的全部文件清单，合同的约因等。u承包商接到中标函后28天内，合同双方签订合同协议书。u有些项目没有中标函，议标项目如BOT项目，即使有中标函，也是带有附带条件的，不构成承诺，经过谈判，最后签订合同协议书使合同成立。16第一部分：一般第一部分：一般规定定1.7转让（Assignment）u没有一方的事先同意，另一方不得转让整个或部分合同，或合同项下的任何好处或利益。u但承包商可以将自己享有合同款的权利作为向银行提供的担保，将其转让给银行。17第一部分：一般第一部分：一般规定定1.8文件的照管与提供u规范和图纸由业主保管，承包商的文件在移交给业主之前由承包商保管。u承包商应在现场保留一套完整的文件，业主人员有权在合理的时间内进行查阅。u如果一方发现某文件中有技术方面的缺陷和错误，应立即通知对方；18第一部分：一般第一部分：一般规定定1.9延误的图纸或指令u如果因必要的图纸或指示不能及时送达承包商，从而可能引起工程延误或中断时，承包商应提前通知工程师。u若因上述原因拖延了工期或增加了额外费用，承包商可以索赔工期、费用以及合理的利润。19第一部分：一般第一部分：一般规定定1.10保密事项u工程师为检查承包商是否遵守了合同而提出合理要求时，承包商应透露有关的保密事项和其它情况。20第一部分：一般第一部分：一般规定定1.11遵守法律u业主应负责取得永久工程的规划、市区划分及规范中说明应由他获取的各类许可。u承包商应负责取得法律中要求的与实施、完成工程和修补缺陷有关的各类许可和批准，并为实施、完成工程和修补缺陷之目的发出通知，支付税款、关税和费用。21第一部分：一般第一部分：一般规定定1.12共同的及各自的责任u承包商可以是由两个或多个当事人组成的联营体。u各成员对业主就履行合同义务负有连带责任；u各成员应选定牵头人，牵头人有权做出决定，并对各成员具有约束力；u没有业主的实现许可，承包商不能改变其组成和法律地位；22第二部分：第二部分：业主主2.1进入现场的权利；业主应在投标函附录规定的时间(或分几个时间)内给予承包商进入和占用现场所有部分的权利，但此种进入和占用并不表明承包商具有独占权。业主未能在规定时间内给予承包商上述权利而使其遭受了损失，承包商可索赔工期、费用以及合理的利润。23第二部分：第二部分：业主主2.2许可证、执照或批准；业主应帮助承包商获得工程所在国的法律文本，并帮助承包商申请该法律中要求的各项许可、执照和批准。合理协助义务：劳工许可证、物资进口许可证、营业执照、安全方面、环保方面；24第二部分：第二部分：业主主2.3业主的人员；业主有责任保证其人员或其他承包商配合承包商的工作,并保证上述人员遵守安全规章、注意现场环保等。25第二部分：第二部分：业主主2.4业主的资金安排；业主应在收到承包商的请求后的28天内提出合理的证据，表明业主已做好了资金安排，有能力按合同要求支付合同价格的款额。如果业主打算对其资金安排作实质性变动，则要向承包商发出详细通知。26第二部分：第二部分：业主主2.5业主的索赔；业主和承包商都有向对方索赔的权利。当业主认为根据合同，自己有权获得缺陷通知期的延长或任何付款时，可向承包商要求索赔。27第三部分：工程第三部分：工程师3.1工程师的职责和权力；工程师应履行合同中规定的以及可由合同合理推断的职责和权力。如要求工程师在行使某种权力之前需获得业主的批准，必须在合同专用条件中规定。28第三部分：工程第三部分：工程师工程师无权修改合同。工程师无权解除任何一方依照合同具有的任何职责、义务或责任。工程师所作出的任何批准、审查、同意、检查、指示、建议和检验并不能解除承包商对此事项应负的合同责任。29第三部分：工程第三部分：工程师3.2工程师的授权；工程师可随时对其助理授权或收回授权。在被授权的范围内，他们可向承包商发出指示，且其批准、审查、开具证书等行为具有和工程师等同的效力。但对于任何工作、工程设备和材料，如果工程师助理未提出否定意见并不能构成批准，工程师仍可拒收；30第三部分：工程第三部分：工程师 承包商对工程师助理作出的决定若有质疑，也可提交工程师，由工程师确认、否定或更改。思考：如果工程思考：如果工程师助理助理验收了承包商的某施收了承包商的某施工工序，承包商已工工序，承包商已经开始开始进行下道工序施工，行下道工序施工，但工程但工程师认为工序不合格，要求返工，工程工序不合格，要求返工，工程师有有权这么做么做吗？31第三部分：工程第三部分：工程师3.3工程师的指令；承包商仅接受工程师和其授权的助理的指示，并且必须严格按其指示办事。指示均应为书面形式。必要时，工程师也可以发出口头指令，承包商应在接到口头指令两各工作日内以书面形式报告给工程师，要求确认。32第三部分：工程第三部分：工程师 如果工程师的指令构成了变更，那么应按照变更与调整处理。思考：工程思考：工程师在在签发指令指令时常常只是指示承常常只是指示承包商去做某包商去做某项工作，并不提及工作，并不提及该指令是否属指令是否属于于变更，你更，你认为这样做妥当做妥当吗？33第三部分：工程第三部分：工程师3.4工程师的更换；工程师由业主任命，与业主签订咨询服务协议。但如果业主准备替换工程师(指实体)，必须提前不少于42天发出通知以征得承包商的同意，否则不能替换。34第三部分：工程第三部分：工程师3.5决定；工程师在做出决定时，应首先与双方进行协商并力争达成一致；如果不能达成一致，可根据合同规定自行作出一个公正的决定(Fair Determination)。业主和承包商双方均应遵守达成一致的协议或工程师作出的决定，如有异议，可提出索赔或仲裁。35第四部分第四部分 承包商承包商4.1 一般义务 u按照合同的按照合同的规定以及工程定以及工程师的指示的指示进行行设计、施、施工和修工和修补缺陷缺陷;u提供工程所需的工程提供工程所需的工程设备、承包商的文件、人、承包商的文件、人员、货物等以及其它物品和服物等以及其它物品和服务;u承包商要承包商要对一切一切现场作作业和施工方法的完和施工方法的完备性、性、稳定性和安全性定性和安全性负责，并，并对承包商的文件、承包商的文件、临时工程和按合同要求所做的工程和按合同要求所做的设计负责;u如果合同中明确要求承包商如果合同中明确要求承包商设计部分永久工程，部分永久工程，承包商要承包商要对这部分永久工程部分永久工程负全部全部责任任 36第四部分第四部分 承包商承包商4.2 履约保证 承包商承包商应在收到中在收到中标函后的函后的2828天内，开具履天内，开具履约保保证;履履约保保证在工程在工程实施、竣工、修施、竣工、修补缺陷期缺陷期间内持内持续有效。如果由于某些原因需要有效。如果由于某些原因需要时，承包商承包商应延延长其有效期。其有效期。37第四部分第四部分 承包商承包商业主有主有权根据履根据履约保保证提出索提出索赔的情况：的情况：(1)承包商未按合同要求及承包商未按合同要求及时延延长履履约保保证的有效的有效期；期；(2)承包商未能及承包商未能及时向向业主支付主支付应付的索付的索赔款款额；(3)承包商未能按要求及承包商未能按要求及时修修补缺陷；缺陷；(4)由于承包商一方的原因而使由于承包商一方的原因而使业主提出主提出终止合同。止合同。38第四部分第四部分 承包商承包商4.3 承包商的代表 承包商承包商应在开工日期前任命承包商的代表，在开工日期前任命承包商的代表，授予他所必授予他所必须的一切的一切权力力 承包商的代表的任命及撤承包商的代表的任命及撤换要要经工程工程师同同意。意。39第四部分第四部分 承包商承包商4.4 分包商 u承包商不得将整个工程分包出去。承包商不得将整个工程分包出去。u承包商承包商应对分包商、分包商的代理人及其人分包商、分包商的代理人及其人员的行的行为或或违约负全部全部责任。任。u雇用分包商雇用分包商(材料供材料供应商和合同中已注明的分商和合同中已注明的分包商除外包商除外)，必，必须经工程工程师事先同意；事先同意；40第四部分第四部分 承包商承包商4.5 分包合同权益的转让 如果分包商履行其分包合同如果分包商履行其分包合同义务的期限超的期限超过了本合同相了本合同相应部分的缺陷通知期，承包商部分的缺陷通知期，承包商应将此分包合同的利益将此分包合同的利益转让给业主。主。41第四部分第四部分 承包商承包商4.6 合作承包商承包商应与与业主的人主的人员、其他承包商与合、其他承包商与合法机构的人法机构的人员合作，向他合作，向他们提供一切便利，提供一切便利，由此引起的不可由此引起的不可预见的的费用可作用可作为变更得更得到到补偿。42第四部分第四部分 承包商承包商4.7 放线 业主主应对其提供的数据的准确性其提供的数据的准确性负责，但承，但承包商在使用前，有包商在使用前，有义务对其其进行校核。行校核。43第四部分第四部分 承包商承包商4.8 安全事项 承包商承包商应遵守安全遵守安全规章、保章、保护现场人人员安安全、及全、及时清理危清理危险物、提供必要的安全物、提供必要的安全设施和保施和保证安全所需的安全所需的临时工程。工程。承包商承包商应阻止未阻止未经授授权的人的人员进入入现场。44第四部分第四部分 承包商承包商4.9 质量保证承包商要按照合同要求，建立一套承包商要按照合同要求，建立一套质量保量保证体系。体系。该质量保量保证体系体系应提交工程提交工程师审查批准。批准。45第四部分第四部分 承包商承包商4.10 现场数据 在基准日期前后，在基准日期前后，业主均主均应将其掌握的一将其掌握的一切有关切有关现场的水文、地表以下包括的水文、地表以下包括环境方境方面的数据提供面的数据提供给承包商承包商 承包商承包商应对所有数据的解所有数据的解释负责 承包商在承包商在递交投交投标书前，必前，必须对现场及其及其周周围的的环境、由境、由业主提供的数据及主提供的数据及资料仔料仔细审查 46第四部分第四部分 承包商承包商4.11 接受的合同款额的完备性 中中标合同金合同金额是基于是基于业主提供的主提供的现场数据，数据，和和经承包商的解承包商的解释、视察、研究等得到的察、研究等得到的资料的基料的基础上确定的，上确定的，承包商承包商应被被认为对中中标函中所列价格的合函中所列价格的合宜性和完宜性和完备性已完全理解性已完全理解 47第四部分第四部分 承包商承包商4.12 不可预见的外界条件 承包商承包商发现没有没有预料到的不利外部条件料到的不利外部条件时，应尽可能快地通知工程尽可能快地通知工程师承包商在此情况下承包商在此情况下应继续实施工程、采取施工程、采取合理措施，并合理措施，并应遵守工程遵守工程师的指示。的指示。如果承包商因此延如果承包商因此延长了工期和了工期和(或或)导致了致了额外外费用，可提出索用，可提出索赔工期和工期和费用。用。48第四部分第四部分 承包商承包商4.13 道路通行权与设施使用权承包商承包商进入入现场所需特殊的和所需特殊的和临时的道路，的道路，由承包商由承包商负责自自费修建，且修建，且负责进行必要行必要的保的保护和和维护，提供必要的，提供必要的标志。志。4.14 避免干扰承包商不承包商不应不适当地干不适当地干扰公众的方便，或公众的方便，或使用任何公共的或他人占用下的道路和人使用任何公共的或他人占用下的道路和人行道。行道。49第四部分第四部分 承包商承包商4.15 进场路线业主不主不对由由进场路路线引起的任何索引起的任何索赔负责，也不保也不保证一定有适宜的通行道路。一定有适宜的通行道路。50第四部分第四部分 承包商承包商4.16 货物的运输 承包商承包商对工程工程设备及其它及其它货物的包装、卸物的包装、卸货、存、存贮和保和保护负完全完全责任任主要主要货物运达物运达现场前要提前前要提前21天通知工程天通知工程师；且要保障；且要保障业主免遭由于运主免遭由于运输导致的索致的索赔。51第四部分第四部分 承包商承包商4.17 承包商的设备 承包商承包商对所有承包商的所有承包商的设备负责 承包商的施工承包商的施工设备运到运到现场后，就后，就应看作看作专用于用于该工程工程没有工程没有工程师的同意，任何主要的承包商的的同意，任何主要的承包商的设备不得移出不得移出现场 52第四部分第四部分 承包商承包商4.18 环境保护 承包商承包商应采取一切合理的措施保采取一切合理的措施保护现场内内外的外的环境。境。承包商承包商应保保证排放的排放的污水、水、污物的指物的指标低低于于规范和适用的法律范和适用的法律规定的数定的数值。53第四部分第四部分 承包商承包商4.19 电、水，燃气 除明文除明文规定外，承包商定外，承包商应负责提供他需要提供他需要的水、的水、电、燃气等服、燃气等服务设施。施。为了施工，承包商有了施工，承包商有权享用享用现场已有的已有的电、水、燃气及其它水、燃气及其它设施施。承包商要按工程承包商要按工程师决定的款决定的款额向向业主支付主支付费用。用。54第四部分第四部分 承包商承包商4.20 业主的设备和免费提供的材料 业主主应按按规范中范中说明的明的细节、安排和价格、安排和价格向承包商提供向承包商提供业主的主的设备 除承包商的人除承包商的人员在操作，使用或控制在操作，使用或控制业主主的的设备时由承包商由承包商对其其负责外，其余外，其余时间都由都由业主主对其其负责承包商承包商应按工程按工程师决定的款决定的款额向向业主支付主支付使用使用费 55第四部分第四部分 承包商承包商业主主应自担自担风险和自付和自付费用提供合同用提供合同规定定的的业主主应提供的材料，按合同提供的材料，按合同规定的定的时间和地点将此和地点将此类材料运交承包商材料运交承包商 在承包商目在承包商目测材料后，此材料后，此类材料就移交材料就移交给了承包商，承包商了承包商，承包商应开始开始负责看管看管业主主对目目测检查时未未显露出的短缺、缺陷露出的短缺、缺陷或或损坏仍坏仍负有有责任。任。56第四部分第四部分 承包商承包商4.21 进度报告 从开工日期起至完工日期后完成要求的从开工日期起至完工日期后完成要求的扫尾工作尾工作为止，承包商止，承包商应在每月末后的在每月末后的7天内天内向工程向工程师提交一式六份月提交一式六份月进度度报告告 4.22 现场安保57第四部分第四部分 承包商承包商4.23 承包商的现场工作 承包商的工作只能在承包商的工作只能在现场和和经工程工程师同意同意作作为工作区的区域内工作区的区域内进行行 施工期施工期间，承包商，承包商应注意文明施工注意文明施工 接收接收证书签发后，承包商后，承包商应清理好清理好现场，除缺陷通知期必需的除缺陷通知期必需的设备材料外，其他一材料外，其他一切切应清理出清理出现场。58第四部分第四部分 承包商承包商4.24 化石 现场发现的有价的有价值的文物或的文物或遗迹迹应处于于业主的看管和主的看管和权力之下力之下 承包商承包商应采取必要措施保采取必要措施保护这些物品些物品 承包商承包商发现文物，文物，应立即通知工程立即通知工程师由此引起的延由此引起的延误和和费用，承包商有用，承包商有权索索赔59第五部分 指定分包商5.1 定义“指定分包商指定分包商”即即为合同中由合同中由业主指明的主指明的或工程或工程师在在变更更时指示承包商雇用的分包指示承包商雇用的分包商。商。承包商与他承包商与他们直接直接签订合同，并合同，并负责对他他们的的协调、管理和支付、管理和支付 60第五部分 指定分包商5.2 对指定的反对如果有正当理由，承包商可以反如果有正当理由，承包商可以反对接受指接受指定的分包商。定的分包商。61第五部分 指定分包商5.3 对指定分包商的付款承包商承包商对指定分包商的支付要依据分包合指定分包商的支付要依据分包合同的同的规定，并需定，并需经工程工程师证明，用明，用暂定金定金额支付并加入合同价格。支付并加入合同价格。当承包商无理扣留或拒当承包商无理扣留或拒绝支付支付时，业主有主有权直接向指定分包商付款，直接向指定分包商付款，尔后从承包商后从承包商处扣除扣除这笔付款笔付款 62第六部分 职员与劳工6.1 职员和劳工的雇用 承包商承包商应自行安排他雇用的所有自行安排他雇用的所有职员和和劳工，并工，并负责他他们的的报酬食宿和交通。酬食宿和交通。6.2 工资标准和工作条件承包商所付的工承包商所付的工资标准及提供的准及提供的劳动条件条件应不低于从事工作的地区同不低于从事工作的地区同类工商工商业现行行标准。准。63第六部分 职员与劳工6.3 正在服务于业主的人员承包商不得从承包商不得从业主的人主的人员中中为自己招收自己招收职员和和劳工。工。6.4 劳动法规承包商承包商应遵守所有适用于其雇遵守所有适用于其雇员的的劳动法法规承包商承包商应要求其雇要求其雇员遵守一切适用法遵守一切适用法规，包括，包括安全法安全法规。64第六部分 职员与劳工6.5 工作时间在投在投标函附函附录中中规定的正常工作定的正常工作时间以外以外及当地的公及当地的公认休息日，不得在休息日，不得在现场进行加行加班班如果安排加班，如果安排加班，应通知工程通知工程师 65第六部分 职员与劳工6.6 为职工和劳工提供设施承包商承包商应为其人其人员提供和提供和维护所有必需的所有必需的食宿及福利食宿及福利设施。施。承包商承包商应向向业主的人主的人员提供提供规范中范中规定的定的设施施。66第六部分 职员与劳工6.7 健康和安全承包商承包商应采取合理采取合理预防措施以防措施以维护其雇其雇员的健康和安全的健康和安全 6.8 承包商的监督 在工程的整个在工程的整个实施期施期间，承包商，承包商应按照工按照工程程师的合理要求，的合理要求，对计划、安排、指示、划、安排、指示、管理、管理、检查和和检验工作提供必要的工作提供必要的监督督 67第六部分 职员与劳工6.9 承包商的人员 承包商的人承包商的人员应是各自工种或是各自工种或专业的称的称职人人员，具有相，具有相应的技能和的技能和经验工程工程师可以要求承包商撤可以要求承包商撤换他他认为不称不称职的任何人的任何人员，承包商随后，承包商随后应指定合适的替指定合适的替代人代人员。68第六部分 职员与劳工6.10 承包商的人员和设备的记录6.11 妨碍治安行为承包商始承包商始终应采取一切合理防范措施来避采取一切合理防范措施来避免在免在项目人目人员内部内部发生的妨碍治安行生的妨碍治安行为承包商承包商应保保护好好现场和周和周围的人的人员和和财产的安全的安全69第七部分 工程设备、材料和工艺7.1 实施方式 承包商承包商应以合同中以合同中规定的方法，按照公定的方法，按照公认的良好的良好惯例来制造工程例来制造工程设备、生、生产和制造和制造材料及材料及实施工程。施工程。70第六部分 职员与劳工7.2 样本承包商要事先向工程承包商要事先向工程师提交以下材料的提交以下材料的样本和有关本和有关资料：料：1.制造商的材料制造商的材料标准准样本和合同中本和合同中规定的定的样本；本；2.工程工程师指示作指示作为变更而增加的更而增加的样本，由本，由承包商自承包商自费提供。提供。71第六部分 职员与劳工7.3 检查u业主的人主的人员在一切合理在一切合理时间内，有内，有权：（1）进入所有入所有现场和和获得天然材料的得天然材料的场所；所；（2）在生）在生产、制造和施工期、制造和施工期间，对材料、工材料、工艺、工、工程程设备及材料的生及材料的生 产制造制造进度度进行行检查。u 承包商承包商应向向业主人主人员提供提供进行上述工作的一切方行上述工作的一切方便。便。u 未未经工程工程师的的检查和批准，工程的任何部分不得和批准，工程的任何部分不得覆盖、掩蔽或包装。覆盖、掩蔽或包装。72第七部分 工程设备、材料和工艺7.4 检验对于合同中有于合同中有规定的定的检验，由承包商提供，由承包商提供所需的一切用品和人所需的一切用品和人员，检验的的时间和地和地点由承包商和工程点由承包商和工程师商定。商定。工程工程师可以通可以通过变更改更改变规定的定的检验的位的位置和置和详细内容，或指示承包商内容，或指示承包商进行附加行附加检验。73第七部分 工程设备、材料和工艺工程工程师应提前提前24小小时通知承包商他将参加通知承包商他将参加检验，如果工程，如果工程师未能如期前往，承包商未能如期前往，承包商可以自己可以自己进行行检验，工程，工程师应确确认此此检验结果。果。承包商要及承包商要及时向工程向工程师提交具有提交具有证明的明的检验报告，告，规定的定的检验通通过后，工程后，工程师应向向承包商承包商颁发检验证书。74第七部分 工程设备、材料和工艺如果按照工程如果按照工程师的指示的指示对某某项工作工作进行行检验或由于工程或由于工程师的延的延误导致承包商遭受了致承包商遭受了工期、工期、费用及合理的利用及合理的利润损失，承包商可失，承包商可以提出索以提出索赔。75第七部分 工程设备、材料和工艺7.5 拒收如果工程如果工程师经检查或或检验发现任何工程任何工程设备，材料或工，材料或工艺有缺陷或不符合合同要求，有缺陷或不符合合同要求，可拒收并可拒收并说明原因明原因 承包商承包商应立即将缺陷修复立即将缺陷修复 工程工程师可要求可要求对修复后的工程修复后的工程设备、材料、材料和工和工艺进行重新行重新检验76第七部分 工程设备、材料和工艺7.6 补救工作无无论是否已通是否已通过检验，工程，工程师仍有仍有权指示：指示：（1）承包商）承包商换掉不符合合同的材料和永久掉不符合合同的材料和永久设备（2）承包商）承包商实施施为保保护工程安全而急需的任何工程安全而急需的任何工作工作若承包商未及若承包商未及时遵守上述指示，遵守上述指示，业主可雇用他主可雇用他人完成此工作并人完成此工作并进行支付，有关金行支付，有关金额要由承包要由承包商商补偿给业主主 77第七部分 工程设备、材料和工艺7.7 对工程设备和材料的所有权 在符合工程所在国法律在符合工程所在国法律规定的情况下，每定的情况下，每项工工程程设备和材料在下列和材料在下列时间(以以较早者早者为准准)成成为业主的主的财产：1运至运至现场时；2依据合同条件，承包商有依据合同条件，承包商有权获得相当于得相当于工程工程设备和材料的价和材料的价值的付款的付款时。78第七部分 工程设备、材料和工艺7.8 矿产使用费除非除非规范中另有范中另有规定，承包商定，承包商应为下列各下列各项支付支付矿区使用区使用费、租金或其它、租金或其它费用：用：1、从、从现场外外获得的原材料；得的原材料；2、由于拆除及开挖而、由于拆除及开挖而产生的物品和其它剩余生的物品和其它剩余材料，但不包括合同中材料，但不包括合同中规定定现场内的弃土内的弃土区区 79第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停8.1工程的开工如果如果专用条件中没有另行用条件中没有另行说明，开工日期明，开工日期应在承包商接到中在承包商接到中标函后的函后的42天内天内工程工程师应至少提前至少提前7天将开工日期通知承包天将开工日期通知承包商商 承包商承包商应在开工日期后尽快开工。在开工日期后尽快开工。80第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停8.2 竣工时间 竣工竣工时间从开工日期算起从开工日期算起 承包商承包商应在此期在此期间内：内：通过竣工检验 完成合同中规定的所有工作81第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停8.3 进度计划 u接到开工通知后的接到开工通知后的28天内，承包商天内，承包商应向工向工程程师提交提交详细的的进度度计划划u当当进度度计划与划与实际进度或承包商履行的度或承包商履行的义务不符不符时，或工程，或工程师根据合同根据合同发出通知出通知时，承包商要修改原承包商要修改原进度度计划并提交工程划并提交工程师。82第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停8.4&8.5 可以索赔工期的原因 变更或合同范更或合同范围内某些工程的工作量的内某些工程的工作量的实质性的性的变化化根据合同条款承包商有根据合同条款承包商有权获得延得延长工期工期异常不利的气候条件；异常不利的气候条件；83第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停传染病或公共当局的行染病或公共当局的行为导致承包商不能致承包商不能获得充足的人得充足的人员或或货物；物；业主、主、业主人主人员或或业主的其他承包商延主的其他承包商延误、阻碍了工程的正常阻碍了工程的正常进行。行。84第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停8.6 施工进度 如果如果实际进度明度明显落后于落后于计划划进度度，工程，工程师可以要求承包商修改可以要求承包商修改进度度计划划 由此引起的由此引起的风险和开支，包括由此和开支，包括由此导致致业主主产生的附加生的附加费用，均由承包商承担。用，均由承包商承担。85第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停8.7 误期损害赔偿费 如果承包商未能在竣工如果承包商未能在竣工时间内完成合同内完成合同规定的定的义务，则业主可向承包商收取主可向承包商收取误期期损害害赔偿费。误期期损害害赔偿费最多不得超最多不得超过投投标函附函附录中中规定的限定的限额。86第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停8.8 工程暂停工程工程师随随时可以指示承包商可以指示承包商暂停整个或部分停整个或部分工程的工程的进展展暂停期停期间，承包商，承包商应保保护好工程，避免好工程，避免损失失87第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停(Commeneement(Commeneement，Delays and Suspension)Delays and Suspension)8.9 暂停的后果承包商有承包商有权索索赔因因暂停和或复工造成的停和或复工造成的工期和工期和费用用损失失 88第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停8.10 暂停工作情况下对永久设备和材料的支付在工程在工程设备的有关工作或工程的有关工作或工程设备及材料及材料的运的运输已被已被暂停停28天的情况下，如果承包天的情况下，如果承包商已商已经将将这些工程些工程设备或材料或材料标记为业主主的的财产，那么他有，那么他有权按停工开始日按停工开始日时的价的价值获得得对还未运至未运至现场的工程的工程设备以及以及或材料的支付或材料的支付 89第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停8.11 持续的暂停如果如果暂停已延停已延续了了84天，且承包商向工程天，且承包商向工程师发函提出要求在函提出要求在28天内复工，但未被天内复工，但未被许可，可，则承包商可以：承包商可以：（1）当）当暂停工程停工程仅影响到工程的局部影响到工程的局部时，通，通知工程知工程师把把这部分工程部分工程视为删减的工程；减的工程；（2）当）当暂停的工程影响到整个工程停的工程影响到整个工程时，承包，承包商可要求商可要求终止合同；止合同；（3）不采取上述措施，）不采取上述措施，继续等待工程等待工程师的复的复工指示。工指示。90第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停8.12 复工在接到在接到继续工作的工作的许可或指示后，承包可或指示后，承包商商应和工程和工程师一起一起检查受到受到暂停影响的工停影响的工程、工程程、工程设备和材料，并和材料，并进行修复。行修复。91第九部分第九部分 竣工竣工检验9.1承包商的义务承包商将竣工文件及操作和承包商将竣工文件及操作和维修手册提交修手册提交工程工程师以后，以后，应提前提前21天将他准天将他准备接受竣接受竣工工检验的日期通知工程的日期通知工程师 若若检验通通过，则承包商承包商应向工程向工程师提交一提交一份有关此份有关此检验结果的果的证明明报告告 92第八部分第八部分 工程开工、延工程开工、延误和和暂停停9.2 延误的检验如果如果业主无故延主无故延误竣工竣工检验，则承包商可承包商可根据台同中有关条款根据台同中有关条款进行索行索赔 如果承包商无故延如果承包商无故延误竣工竣工检验，工程，工程师可可要求承包商在收到通知后要求承包商在收到通知后21天内天内进行竣工行竣工检验。若承包商未能在。若承包商未能在21天内天内进行，行，则业主可自行主可自行进行竣工行竣工检验93第九部分第九部分 竣工竣工检验9.3 重新检验若若检验未能通未能通过，工程，工程师可拒收工程或可拒收工程或该区段，并区段，并责令承包商修复缺陷令承包商修复缺陷 工程工程师或承包商可要求或承包商可要求进行重新行重新检验。94第九部分第九部分 竣工竣工检验9.4 未能通过竣工检验 如果按相同条款或条件如果按相同条款或条件进行重新行重新检验仍未通仍未通过，工程工程师有有权：1.指示再一次指示再一次进行重新行重新检验；2.如果不合格的工程如果不合格的工程(或区段或区段)根本无法达到原使根本无法达到原使用或盈利的目的，用或盈利的目的，业主可拒收此工程主可拒收此工程(或区段或区段)并从承包商并从承包商处得到相得到相应的的补偿；3.若若业主提出要求，也可在减扣一定的与此缺主提出要求，也可在减扣一定的与此缺陷相当的合同价格之后陷相当的合同价格之后颁发接收接收证书。95第十部分第十部分 业主的接收主的接收10.1 工程和区段的接收 承包商可在它承包商可在它认为工程工程(或区段或区段)将完工并准将完工并准备移交前移交前14天内，向工程天内，向工程师申申请颁发接收接收证书，工程工程师如果如果对检验结果果满意，意，则应发给承承包商接收包商接收证书，但也可，但也可驳回申回申请，要求承，要求承包商完成一些包商完成一些补充和完善的工作后再行申充和完善的工作后再行申请 96第十部分第十部分 业主的接收主的接收如在如在28天内，工程天内，工程师未作出答复，而工程未作出答复，而工程或区段基本符合合同要求或区段基本符合合同要求时，应视为在在28天期限的最后一天已天期限的最后一天已颁发了接收了接收证书。如果竣工如果竣工证书已已经颁发且根据合同工程已且根据合同工程已经竣工，竣工，则业主主应接收工程，并接收工程，并对工程工程负全部保管全部保管责任。任。97第十部分第十部分 业主的接收主的接收10.2 部分工程的接收 只要只要业主同意，工程主同意，工程师就可就可对永久工程的永久工程的任何部分任何部分颁发接收接收证书 除非合同中另有除非合同中另有规定或合同双方有定或合同双方有协议，在工程在工程师颁发包括某部分工程的接收包括某部分工程的接收证书之前，之前，业主不得使用主不得使用该部分部分 98第十部分第十部分 业主的接收主的接收如果如果业主在工程主在工程师签发接收接收证书之前使用之前使用了某部分工程，了某部分工程，则：1.则可可认为业主己接收了主己接收了该部分工程，部分工程，对该部分要承担保管部分要承担保管责任；任；2如果承包商要求工程如果承包商要求工程师应为此部分此部分颁发接接收收证书；3如果因此如果因此给承包商招致了承包商招致了费用，承包商有用，承包商有权索索赔这笔笔费用及合理的利用及合理的利润。99第十部分第十部分 业主的接收主的接收若若对工程或某区段中的一部分工程或某区段中的一部分颁发了接收