1、园林绿化工程合同书 建设单位（甲 方）： 绿化工程有限公司 承建单位（乙 方）：云南七彩施工队 为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。第一条 工程概况1、 工程名称：园林绿化2、 工程地点： 3、 承包方式：包工、包料 4、 工程造价：第二条 工程期限 本工程2012年6月1日开工，2013年5月10日竣工。 第三条 工程延误与工程奖罚1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提 前三天书面通知甲方并经甲方同意， 甲方不同意延期或乙方未在 规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工，应提前 24 小时书面向甲方提出申请，由甲方
2、视情况决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。 第四条 甲方工作 1、 确保施工现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 第五条 乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。 2、 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。 3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用， 由乙方承担。 第六条 质量验收工程质量应达到城市绿化施工及验收规范标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。第七条 付款方式 工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款第八条 争议处理 因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所 在地人民法院管辖。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方公章 乙方公章年 月 日 年 月 日 法定代表人或代理人签字： 法定代表人或代理人签字： 以下还有更多建筑工程施工承包合同协议书您还感兴趣吗？ 施工合同范本 建筑承包合同 劳务合同书下载 这里还有清包工单价 这里还有云贵川建筑工程施工队第 2 页 共 2 页
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
