2015年二级建造师建设工程法规及相关知识考试真题及解析.doc

百度出品：建造师考试神器，扫码下载！ 海量免费资料，真题，模拟题，任你练！ 一级建造师考试，二级建造师考试，一网打尽！官方QQ群：3323213182015年二级建造师考试 建设工程法规及相关知识考试真题一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（ ） A项目经理部承担 B 企业法人承担C 企业法定代表人承担 D 项目经理部与企业法人共同承担 答案：B P9 2、关于委托代理终止情形的说法，正确的是（ ） A 被代理人恢复了民事行为能力 B 被代理人取得了民事行为能力C 指定单位取消指定 D代理期间届满或代理人实务完成 答案：D P113、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内部在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法。正确的是（ ）A 甲公司对乙工厂的土地拥有地投权 B 甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C 甲公司约定的权利自合同公证后获得 D 甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 答案：A P17-18 4、关于不动产物权设立的说法，正确的是（ ） A 不动产物权的设立应依法登记 B 不动产物权的设立属自愿登记 C 不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D 不动产登记由合同签订地的登记机构办理 答案：A P18 5、下列事项中，属于专利权保护对象的是（ ） A 施工企业的名称或标志 B 施工企业编制的投标文件 C 施工企业编制的施工方案 D 施工企业发明的新技术 答案：D P226、关于担保的说法，正确的是（ ） A 担保是用益物权的一种 B 担保的目的是保障特定债权实现 C 担保合同是主合同 D 反担保不适用担保法的规定答案：B P29-307、某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于（ ）A 保证 B 质押 C 抵押 D 留置 答案：C P318、根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（ ），并出具合格证明。A 建设单位检查验收 B 建设行政主管部门检查验收 C 安装单位自检合格 D 监理单位检查验收 答案：C P249 9、某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留，处以5000元罚款，并没收其全部违法所得财产，市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（ ） A 被拘留 B 被罚款5000元 C 被质量监督站开除 D 被没收违法所得 答案：C P335 10、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（ ） A 留置货物 B 拒绝运输C 要求赔偿 D 解除合同 答案：B P161. 11、依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（ ） A 技术复杂，有特殊要求的 B 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的 C 采购人自行建设，生产或者提供更为节省成本的 D 需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的 答案：B P74 12、根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或是提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（ ）内不得再次申请 A 1年 B 2年 C 3年 D 4年 答案：A P62 13、根据工伤保险条例职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（ ）个月 A 6 B 8 C10 D12 答案：D P226 14、关于合同示范文本的说法，正确的是（ ） A 示范文本为强制使用的合同文本 B 采用示范文本是合同成立的前提 C 采用示范文本是合同生效的前提 D 示范文本能够使合同的签订规范和条款完备 答案：D P124 15、根据大气污染防止法，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境收到污染，关于其应受“处罚”的说法，正确的是（ ） A 由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚B 由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款 C 由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚 D 由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款 答案：C P177 16、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（ ） A 原告必须与案件有直接利害关系 B 一审程序包括普通程序和特别程序 C 必须以书面形式起诉 D 提交起诉状的同时提交全部证据 答案：A P310-311 17、根据建设工程质量管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（ ）依法追究刑事责任 A 法定代表人 B 经营负责人 C 直接责任人 D 项目负责人 答案：C P42 18、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（ ） A 非承重结构的刚劲及连接接头试件 B 屋面、屋浴间使用的防水材料 C 用于防水层上保护层的商品混凝土 D 抹灰砂浆中使用的掺加剂 答案：B P263 19、根据劳动合同法用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付（ ） A 1倍 B 2倍 C 3倍 D 4倍 答案：B P14420、根据注册建造师继续教育管理暂行办法，注册建造师部参加继续教育或者继续教育不合格的，应给予的处理是（ ） A 不予注册 B 撤销注册 C 处1万以上3万一下罚款 D 三年内不得再次申请注册 答案：A P66 21、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，该建筑单位拒绝履行裁决，因此，施工单位决定申请仲裁裁决，关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是（ ） A 施工单位申请执行的期间为1年 B 申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖 C 申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖 D 施工单位有权向人民法院申请执行 答案：D P323、326 22、关于招标方式的说法，正确的是（ ） A 公开招标是指招标人以招标公告的方式特定的法人或者其他组织投标 B 邀请招标是指招标人以投标邀请节约方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标 C 省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准 D 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标 答案：C P75 23、某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定的施工企业支付供应商定金4万元，后来供应商未能交货，施工企业为最大限度保护自身利益，可以要求供应商支付（ ）万元 A 5 B 8 C 9 D 13 答案：C P123 24、关于投标的说法，正确的是（ ） A 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收 B 投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明 C 联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员 D 投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收 答案：B P82 25、下列行为中，属于工程安全不良行为的是（ ） A 在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料，建筑构配件和设备的 B 不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的 C 未对建筑材料，建筑构配件，设备和商品混凝土进行检测的 D未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物，构筑物和地下管线等采取专项防护措施的 答案：D P102 26.根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（ ）。 A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程 C.建筑面积200以上的农民自建低层住宅 D.工程投资额在20万元以上的工程 答案：B P45 27.关于施工企业违法行为中承担法律责任的说法，正确的是（ ）。A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得 C.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚和取消注册证书D.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款，有违法所得的，予以没收 答案：D P62 28.根据注册建造师执业管理办法（试行），注册建造师可以同时担任两个建筑项目负责人的情形是（ ）。 A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月 C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格 答案：C P68 29.关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（ ）。 A.监理单位应对施工质量承担责任B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务 C.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任D.工程监理实行总监理工程师责任制 答案：D P274 30.下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（ ）。 A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可提请仲裁或提起起诉 C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁 答案：D P322 31.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，独自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故，该事故责任主体应该承担的刑事责任是（ ）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪 C.串通投标罪D.工程重大安全事故罪 答案：D P41 32.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（ ） A 提交验收报告之日 B 转移占有建设工程之日C 建设工程完工之日 D 竣工验收合格之日 答案：B P110. 33、某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（ ） A 甲、乙承担连带赔偿责任 B 建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任 C 实际施工并造成损失的乙公司，应由乙公司承担赔偿责任 D 因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失 答案：A P10034、下列评标委员会成员的行为，合法的是（ ） A 向招标人征询确定中标人的意向 B 接收投标人主动提出的澄清 C 对投标提出否决意见 D 接受个人所提出的倾向意见 答案：C P78 35、根据建筑工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可证擅自施工，且又不符合开工条件的，应承担的法律责任是（ ） A 责令停止施工 B责令停止施工，并对建设单位处以罚款 C责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款 D责令停止施工，并对施工单位处以罚款 答案：C P50 36、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量，安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（ ） A 节电、节地、节水、节材 B 节能、节地、节水、节材 C 节能、节水、节油、节材 D 节油、节电、节水、节材 答案：B P180 37、关于承揽合同解除的书法，正确的是（ ） A 除非合同当事人双方书面约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同 B 承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同 C 承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同 D 承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应该赔偿损失 答案：B P148 38、关于招标程序和要求的说法，正确的是（ ） A依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜 B 招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款 C 招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准 D 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当重新发布进过澄清或者修改的招标文件 答案：C P75 39、根据最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（ ）A 直接指定分包人分包专业工程 B 未申领施工许可证 C 迟延提供设计文件 D 拖欠工程款 答案：A P97 40、关于履约保证金的说法，正确的是（ ）A 中标人必须交纳履约保证金 B 履约保证金不得超过中标合同金额的20% C 履约保证金是投标保证金的另一种表述 D 中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目 答案：D P87 41、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该批货物转买给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损，灭失的风险没有约定，关于本案例中货物毁损，灭失风险承担的说法正确的是（ ） A 甲向丙交付货物后，货物毁损，灭失的风险由丙承担B 甲与乙的买卖合同成立，货物毁损，灭失的风险即由乙承担 C 乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损，灭失的风险由丁承担 D 丙向丁交付货物钱，货物毁损，灭失的风险即由乙承担 答案：C P152 42、根据消防法和食品安全法，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（ ） A 故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款 B 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款 C 进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处于罚款 D 未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业 答案：B P231 43.根据节约能源法、违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（ ）A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理 答案：B P186 44.某工程施工合同因被拖欠工程发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书，关于本案中调解的说法，正确的是（ ）A.调解书经双方当事人签收即发生法律效力B.法院调解应由审判员一人主讲 C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助D.调解书与判决书的效力不同 答案：A P329 45.根据建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011），建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间”是指（ ）期间 A.21点至次日6点B.22点至次日6点C.22点至次日8点D.21点至次日8点 答案：B P168 46.下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（ ） A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点和方式D.当事人的名称 答案：B P106 47.根据文物保护法，下列对违法行为处理方法中，正确的是（ ） A.涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，处以罚款B.迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款 C.在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书D.涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款 答案：A p193 48.下列情形中，投标人中有效的是（ ） A.投标人给予招标人金钱获取中标B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标 C.投标人在帐外给予招标人回扣获取中标D.投标人在帐外给予评标委员会财物获中标 答案：B P84 49.根据劳动合同法、劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（ ）以上的固定期限劳动合同 A.1年B.2年C.3年D.5年 答案：B P134 50.根据民事诉讼法，下列证据中，属于书证的是（ ） A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同 答案：D P303 51.租赁合同的出租人出卖房屋前通知了承租人，此时承担人享有的权利是（ ）A.优先购买权B.留置权 C.抗辩权D.优先受偿权 答案：A P157 52.下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员负责任的是（ ） A.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况B.落实制定安全生产规章制度和操作规程 C.确保安全生产费用的有效使用D.组织制定安全施工措施 答案：A P201 53.以守法为基础，分局违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（ ） A.行业协会的综合信用评价B.行业协会的写照政府部门的综合信用评价 C.政府对市场主体的守法诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价 答案：C P105 54.某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定的是（ ） A.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动 B.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工季某从事资料整理工作 C.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 D.批准女工王某只能休产假120天答案：C P139 55.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格。经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（ ）。 A设计人应负责返修，费用由设计方先行承担 B承包人应负责返修，费用由承包人先行承担 C承包人应负责返修，费用由发包人先行承担 D由设计缺陷造成返修，承包人不负责返修 答案：C P265 56.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中正确的是（ ） A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公告B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公告 C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公告D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公告 答案：D P104 57.甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉，此时丙公司作为当事人属于（ ） A.原告 B.有独立请求权的第三人 C.无独立请求权的第三人D.共同诉讼人 答案：D P300 58.关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（ ）A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收 C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收 D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产 答案：A P280 59.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格却从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”的是（ ） A.安全员 B.资料员 C.材料员 D.标准员 答案：A P208 60.根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故，造成人员伤亡和他人财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（ ）依法强制执行。 A.人民政府B.人民法院 C.建设行政主管部门 D. 安全生产监督管理部门 答案：B P241 二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项，错选本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）61.依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（ ）A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，适宜招标且不宜公开招标D.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术 E.在建工程追加附属小型工程或者主体加固工程答案：AB P75 62.下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（ ）A.检举权B.控告权C.批评权D.接受安全教育培训的权利 E.危险报告权 答案：ABC P206-207 63.下列关于分包的说法中，正确的有（ ）A.招标人可以直接指定分包人B.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成 C.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成D.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人E.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工程分包给他人完成 答案：CE P97 64.某工程项目未经竣工验收 ，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（ ） A.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任 B.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任 C.承包人应当负责返修，费用由承包人负担D.承包人应当负责返修，费用由发包人负担 E.造成发包人损失的，承包人不承担责任 答案：AC P285 65.下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全责任的有（ ） A.编制安全技术措施或专题施工方案B.对施工现场的安全生产负总责 C.出现安全事故，负责成立事故调查组D.审查安全技术措施或专项施工方案 E.对施工安全事故隐患提出整改要求 答案：DE P246-247 66.根据合同发，应当采用书面形式的合同有（ ）。 A.委托合同B.承揽合同 C.建设工程勘察合同D.建设工程施工合同 E.建设工程设计合同 答案：CDE P106 67.关于无效合同的说法，正确的有（ ）。 A.无效合同具有违法性B.无效合同不具有违法性 C.无效合同自订立之时就不具有法律效力D.无效合同可能会损害社会公共利益 E.无效合同部分无效会影响其他部分的效力 答案：AC P116 68.根据劳动合同法，劳务派遣用工岗位具有（ ）。 A.替代性B.辅助性 C.长期性D.临时性 E.关键性 答案：ABD P133 69.无独立请求权的第三人，其诉讼权包括（ ）。 A.申请参加诉讼 B.申请提起诉讼 C.提起反诉D.由法院通知参加诉讼E.申请提起公益诉讼 答案：AD P300-301 70.招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情形有（ ）。 A.中标候选人未缴纳履约保证金B.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力 C.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力D.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力 E.中标候选人放弃中标 答案：BCD P87 71.根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。 A.完成建设工程设计的各项内容B.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件 C.有完整的技术档案和施工管理资料D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 E.有建设单位签署的工程保修书 答案：CD P278 72.关于投标人的说法，正确的有（ ）。 A.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制B.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标C.单位负责人为同一人的不同单位参加同一招标投标的，相关投标无效D.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效 E.两个以上法人或者其他的机构可以组成一个联合体投标答案：AC P81 73.根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有（ ）。 A.由用人单位提供的格式劳动合同 B.违法法律、行政法规强制性规定的劳动合同 C.与用人单位代理人签订的劳动合同D.用人单位免除自己法定责任，解除劳动者权利的劳动合同 E.未明确规定合同期限的劳动合同 答案：BD P116 74.在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（ ）。 A.在资格预审前，联合体可以增加成员B.联合体各方在同一招标项目中，既以联合体名义投标，又可以自己名义投标C.联合体各方就中标项目承担连带责任D.两个以上的个人可以组成联合体 E.招标人可以要求投标人组成联合体 答案：AC P81 75.根据合同法，合同权利义务终止的情形有（ ）。 A.合同解除B.债务相互抵消 C.债务人依法将标的物提存D.债权人依法将标的物低押 E.债权人免除债务 答案：ABCE P121. 76.根据合同法，免除施工单位的责任的情形有（ ）。A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，导致工程延误B.地震导致已完工程被拆除重建，造成建设单位费用增加 C.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，导致工期延误D.由于战争，施工单位暂停施工，导致工期延误 E.因延迟履行而遭遇洪水，导致工期延误 答案：BD P123 77.根据合同法，违约方承担赔偿损失的构成要素包括（ ）。 A.具有违约行为B.造成损失后果 C.违约方的过错，或虽无过错，但法律规定应担赔偿D.具有惩罚目的 E.违约行为与损失后果之间具有因果关系 答案：ABCE P113 78.根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故等级的划分包括（）。 A.特别重大事故 B.重大事故 C.严重事故 D.较大事故 E.一般事故 答案：ABDE P232。 79.根据劳动合同法，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（ ）。 A.劳动者被依法追究刑事责任B.在规定的医疗期内职工患病 C.女职工在哺乳期内D.劳动者严重违反用人单位的规定章制度 E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件 答案：ADE P131-132 80.下列行为中，属于招标人违法行为的有（ ）。A招标人按规定时间和程序对已发出的招标文件进行修改B招标人和投标人就投标方案进行谈判的 C招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的 D招标人在合同订立时向投标人提出附加条件 E招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改 答案：BCD P8889.