(门窗)运营中心合同.doc

铝合金窗加工、安装合同

甲发包方：山东影视传媒集团山东呼雷汤文化产业有限公司 （以下简称甲方）
乙承包方：文登市东方华艺门窗有限公司 (以下简称乙方)
甲、乙双方本着公平、互惠互利原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就 威海呼雷汤温泉及影视文化创意产业区运营中心 铝合金断桥门窗制作安装工程的合作事宜，经协商达成如下协议：
一、 工程名称：威海呼雷汤温泉及影视文化创意产业区运营中心
二、 工程地点：文登区高村镇
三、 承包方式：包工包料
四、 承包内容及范围：
隔热断桥铝合金平开窗，型材是“华建”牌，玻璃为5mm+12A+5mm内分格中空玻璃，坚铭郎五金配件;乙方提供本厂生产的上述产品并组织工程技术人员按国家的有关标准及甲方、设计的有关要求进行制作、安装，并达到合格工程标准。
五、 工程量及工程价：
价 格 表
产品名称
数量（㎡）
单价
（元/㎡）
合计（元）
备注
隔热断桥内平开窗
1100 400
520
572000
重新计算
隔热断桥内平开门
270

合 计
约1100
572000 ￥伍拾柒万贰仟元整
钢化玻璃另加20元/㎡，最终结算以单价乘以窗外侧实际面积结算，异型部分结算按照最大长乘以最大高计算结算面积。
六、 工期与质量：
1、工期：从2015年 月 日至2015年 月 日（有效工期为 日历天），以甲方通知进场时间开始计工期，如因甲方原因影响工期，经乙方提出工期顺延申请，经甲方确认后，合同工期相应顺延。
2、乙方应按有关规定送交样窗到当地检测站检验，并保证检验合格。检测费用由乙方负责，并到主管部门办理备案。
3、铝型材用料为优质名牌，各种辅料必须是优质达标。
4、乙方应根据甲方提供的门窗施工图要求进行制作安装，并应现场实际丈量确定门窗制作尺寸，质量应达到现行国家检验评定标准之合格要求。
5、乙方所使用材料、配件应符合合同约定，甲方对乙方进场产品进行检查验收，不符合质量要求的，不得使用，并限期运出施工现场。
七、付款方开始式：
合同签订后三日内甲方支付乙方合同总造价的10 30%作为定金，窗框安装结束三日内，付合同总价款的20％；窗扇安装完毕后三日内，付合同总价款的20％。工程结束后七日内，付至总价款的95％。余5％留作质量保证金，保修期（两年）满7日内付清质保金。付款时间超出一天，甲方付给乙方工程总额的0.3%的违约金，不接受任何形式的抵顶。
八、 竣工验收：
工程完成，乙方向甲方提出书面验收申请并提报相关技术资料和自检报告，经甲方对其资料核查符合验收条件后，组织相关单位进行竣工验收。甲方需在90日内，组织有关人员根据国家标准或当地工程主管部门的相关要求和技术质量要求验收完成；90日后，甲方如没有组织验收或没有提出不验收理由结束，则视为工程合格。
九、 双方权利、义务：
㈠、甲方的义务责任
1、甲方应积极主动配合乙方完成安装工作，提供安装用电。
2、甲方应积极配合工程进度、履行付款义务，否则合同工期相应顺延。
3、 除合同条款外，甲方应配合乙方避免一切不合理收费。
4 、甲方负责协调工程总包及其它分包单位的关系。
㈡、乙方的义务责任
1、乙方应积极完成窗的加工、安装工作。
2、格按照双方约定的技术要求进行加工制作，如有差异甲方将拒付工程款，同时，乙方应承担由此给甲方带来的相应损失。
3、应按双方规定的时间进场，如有问题应提前通知甲方，求得甲方理解。
4、乙方责任造成合同逾期，每逾期一天按本合同总价的千分之五支付给甲方逾期违约金。
5、因乙方原因造成工程不能按时验收，造成的损失由乙方承担。
6、向水电提供单位缴纳水电费；
7、服从发包方和施工总包单位现场管理，教育员工文明施工。做好与其他单位施工配合，不得有意阻挠其他施工单位施工。对于因乙方原因造成建筑物损坏，应予以及时修复和赔偿。
8、提交计算发票。
十、施工安全管理
乙方应加强本方人员安全教育和管理，严格遵守相关安全施工制度和规范，杜绝安全隐患。如果因乙方原因造成安全事故，则由乙方承担全部责任。
十一、工程保修：
本工程质保金期限为一两年，自竣工验收合格之日起计；
a) 保修期间，如出现质量问题，乙方需免费负责维修，乙方在接到甲方书面维修通知起，48小时内派人修理；否则甲方可委托其他单位维修，维修费用直接从乙方的保修金中扣除，超过保修金部分由乙方承担，并每次支付甲方500元违约金。
b) 对因乙方工程质量问题造成的人身、财产损失，由乙方承担责任，赔偿因此造成的间接和直接损失。
十二、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，双方合同义务完成本合同自然终止。
十三、合同争议事项的解决方法
如果出现合同外争议事项，双方应本着友好合作的态度协商解决，如果协商不成，则向有管辖权的法院诉讼解决。
十一、附则：
本合同壹式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，本合同自签订之日起生效，未尽事宜双方协商解决，若不能协商解决，双方以威海市仲裁委员会仲裁结果或文登区人民法院判决结果为准。
（以下空白处无合同条文）

发包方：山东呼雷汤文化产业 承包方：文登市东方华艺门窗
有限公司 （盖章） 有限公司（盖章）
代表人： 代表人：

合同签订日期：2015年6月 日

有限公司
甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

经办人： 经办人：

2015年 月 日
注：甲乙双方提供本公司营业执照副本复印件和法人代表身份证复印件各一张。

对乙方提交的合同进行修改，绿色字体为建议添加，红色字体为建议删除
5