二级建造师建筑工程考试.doc

二级建造师考试建筑工程重点要点题目教育人生网2009-02-26 来源：考试吧 分享到： 评论： 0 条 收藏 字号：大|中|小设备迁移(补偿)：剩余造价/总造价*10=补偿费用人员迁移(补偿)：剩余造价/总造价*8=补偿费用1、明挖基础施工方法除混凝土加固坑壁开挖法，还有哪些方法?还有无支护加固坑壁和用挡板支护坑壁的基坑开挖法。2、对围堰的一般规定涉及哪些内容?涉及围堰的高度、外形、面积、断面尺寸、类型、使用条件和一般要求。3、除双壁钢围堰施工方法外，围堰的施工方法还有哪些?围堰的施工方法还有土石围堰施工、板桩围堰施工和钢套箱围堰施工。4、双壁钢围堰施工工序有哪些?设计制作-浮运就位-着床下沉-清基封底或清基后浇筑基础混凝土-围堰拆除。5、采用帷幕法对基坑排水施工的具体方法有哪些?冻结法、硅化法、水泥灌浆法和沥青灌浆法。6、地基加固的方法有哪些?换填法、桩体挤密法、强夯法、预压法、振冲法、粉体喷射搅拌法、高压喷射注浆法和化学液体加固法。1、施工单位在合同协议条款约定的开工日期前来天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工。电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕;由铁路部门运输的台施工单位自有施工机械在开工后天天才能运到施工现场;为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。第予以认可，因外网电力供应由业主负责。第不予认可，因属施工单位自有机械延误，应由施工单位负责。第不予认可，因准备辅助施工设施属施工准备工作的一部分，应由施工单位负责。监理工程师应同意延期4天开工。2、基坑开挖进行18天时，发现一6m地基仍为软土地基，与地质报告不符。监理工程师及时进行了以下工作;通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况;通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时间为5天。确定局部基础深度加深到-7.5m,混凝土工程量增加70m3。通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。(监理如何处理，为什么?)应核准延长工期的项目天数为：地质勘探时间：2天;修改设计时间：5天;增加浇筑混凝土工作量时间：l天，即(7.5-4/6=1(天);加深土方开挖的时间：4天应核准经济补偿项目：增加土方工程量费用;增加混凝土工程量费用;监理工程师对核实的人工窝工和机械停工费用应批准经济补偿。3、工程所需200个钢门窗框由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位仓库，并经入库验收。施工过程中监理工程师进行质量检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，即下令施工单位拆除，经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。对此事故监理工程师应如何处理?监理工程师应报告业主，督促施工单位重新安装合格的钢窗框，并检查验收，造成的工期延长给予顺延，造成的经济损失给予补偿。4、业主供货，由施工单位选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换。按照合同规定的责任，试车应由谁组织?业主。监理工程师应如何处理：应督促施工单位更换部件，经检验认可后报告业主重新组织试车，造成的工期延长给予顺延，造成的经济损失给予补偿。1、某公路工程进行招投标。业主成立了招标工作组，负责对招标工作中的重大问题进行决策并处理各方面的关系，确定招标方式、合同形式和合同段之后，并据此制订工作计划，业主委托招标代理机械编制了招标公告，并在指定的媒体上发布。接着招标代理机构编制并发售了招标文件。招标文件发售结束后，向购买招标文件的投标人进行资格预审。以上材料中有哪些不妥之处?请指出并改正。业主成立了招标工作组。正确做法：业主成立招标领导小组和招标工作组。招标工作组负责对招标工作中的重大问题进行决策并处理各方面的关系。正确做法：对招标工作中的重大问题进行决策并处理各方面的关系是招标领导小组的主要任务，而招标工作组负责具体的业务工作。不妥之处：确定招标方式、合同形式和合同段后，据此制订工作计划。正确做法：制订工作计划后确定招标方式、合同形式和合同段。不妥之处：招标文件发售结束后，向购买招标文件的投标人进行资格预审。正确做法：招标公告发布后，对报名参加投标的投标人进行资格预审，资格预审合格的投标人才可以购买招标文件。招标公告的主要内容有：招标人的名称和地址;招标项目的性质;招标项目的数量;招标项目的实施地点;招标项目的实施时间;获取招标文件的办法。对潜在投标人资格审查应侧重的内容有：施工经历，包括以往承担类似项目的业绩;为承担本项目所配备的人员状况，包括管理人员和主要人员的名单和简历;为履行合同任务而配备的机械、设备等情况;财务状况，包括申请人的资产负债表、现金流量表等。施工招标阶段，监理单位的主要工作有：协助业主编制施工招标文件;协助业主编制标底;发布招标通知;对投标人的资格预审;组织标前会议;现场勘察;组织开标、评标、定标;协助业主签约。(施工总承包模式)监理工程师对分包单位管理的主要内容有：审查分包人资格;要求分包人参加相关施工会议;检查分包人的施工设备、人员;检查分包人的工程施工材料、作业质量。监理工程师对分包单管理的主要手段有：对分包人违反合同、规范的行为，可指令总承包人停止分包人施工;对质量不合格的工程拒签与之有关的支付;建议总承包人撤换分包单位。平行发包时，对管桩生产企业的资质考核应在招标阶段组织考核。总承包时，对管桩生产企业的资质考核应在分包合同签订前考核。对管桩生产企业资质考核的主要内容有：人员素质;资质等级;技术装备;业绩;信誉;有无生产许可证;质保体系;生产能力。可视为“甲供构件”，因为沉桩单位与管桩生产企业无合同关系，所以应由监理工程师组织验收，沉桩单位参加，共同检查管桩质量、数量是否符合合同要求。可能出现如下索赔事件：平行发包方式时：沉桩单位向业主索赔(或沉桩单位与业主之间的索赔);土建施工单位向业主索赔(或土建施工单位与业主之间的索赔);业主向管桩生产企业索赔(或业主与管桩生产企业之间的索赔)。总承包方式时：业主向土建施工或总包单位索赔(或业主与土建施工或总包单位之间的索赔);土建施工或总包单位向管桩生产企业索赔(或土建施工或总包单位与管桩生产企业之间索赔);沉桩单位向土建单位或总包单位索赔(或沉桩单位与土建单位或总包单位之间的索赔)。工程项目安全控制应坚持的方针是什么?谁是项目安全生产的总负责人?方针是“安全第一、预防为主”。项目经理是项目安全生产的总负责人。项目安全控制的三个重点是什么?施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷。实行总分包的项目，安全控制由谁负责?由承包单位负责承包单位对分包单位的安全生产责任包括哪些内容?审查分包单位的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包单位;在分包合同中应明确分包单位安全生产责任和义务;对分包单位提出安全要求，并认真监督、检查;对违反安全规定冒险蛮干的分包单位，应令其停工整改;承包单位应统计分包单位的伤亡事故，按规定上报，并按分包合同约定协助处理分包单位的伤亡事故。分包单位安全生产责任包括哪些内容?分包单位对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任;遵守承包单位的有关安全生产制度，服从承包单位的安全生产管理，及时向承包单位报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。为保证沥青面层的施工质量应准备几台摊铺机，如何安排施工操作?对城市主干路应采用两台以上摊铺机作业(本工程可备两台)成梯队作业，联合摊铺全幅一气呵成，相邻两幅之间重叠5lOcm，前后两机相距1030m。摊铺机应具有自动调平、调厚，初步振实、熨平及调整摊铺宽度的装置。在临近冬季施工的低温情况下，沥青面层采用的“三快一及时”方针是什么?碾压温度和碾压终了温度各控制在什么温度()?“快卸、快铺、快平”和“及时碾压成型”。碾压温度为120150，碾压终了温度控制在6580。沥青混凝土按矿料最大粒径可分哪四种?粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式四种。沥青混2010年二级建造师建筑工程模拟试卷及答案教育人生网2010-05-21 来源：网络 分享到： 评论： 0 条 收藏 字号：大|中|小一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)背景材料：赵某于2005年9月通过考试取得了二级建造师资格证书，2006年8月受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司，2007年9月因工作变动而变更注册于田原建筑公司。根据上述背景，按照注册建造师管理规定和注册建造师执业工程规模标准的规定，作答1-4题。1.赵某可以建造师名义担任( )。A. 各类中小型建设项目施工的项目经理B. 本专业大中型建设项目施工的项目经理C. 各类民用建设项目施工的项目经理D. 蓝天建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理2.变更注册后，赵某的注册证书和执业印章的有效期截止到( )。A. 2008年9月 B. 2009年8月C. 2009年9月 D. 2010年9月3.赵某在变更注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到( )。A. 2011年9月 B. 2012年8月C. 2012年9月 D. 2013年9月4.赵某调离原受聘单位后，因原来负责的项目工作需要，仍继续担任该项目施工的项目经理，则他的注册证书将( )。A. 被吊销 B. 被撤销C. 需增项 D. 失效背景材料：某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。开工后又因故于2006年10月15日中止施工，2007年10月20日恢复施工。根据上述背景，按照建筑法施工许可制度的规定，作答5-9题。5.该工程正常开工的最迟允许日期应为2006年( )。A. 4月19日 B. 6月19日C. 6月20日 D. 9月20日6.该建设单位通过申请延期，所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2006年( )为止。A. 7月19日 B. 8月19日C. 9月19日 D. 12月19日7.建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有( )。A. 1次 B. 2次C. 3 次 D. 4次8.因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年( )。A. 10月15日 B. 10月22日C. 11月14日 D. 12月14日9.该工程恢复施工前，该建设单位应当( )。A. 报发证机关核验施工许可证B. 重新申领施工许可证C. 向发证机关报告D. 请发证机关检查施工场地背景材料：甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。这两家公司均具备承担该项目的能力和相应的资格条件，双方签订了共同投标协议，参加了资格预审并获通过。根据上述背景，作答10-12题。10.甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务，其违约责任的承担方式是( )。A. 甲公司向乙公司承担违约责任 B. 甲乙两家公司共同承担违约责任C. 乙公司承担一部分连带责任 D. 甲公司与乙公司协商承担违约责任11.甲公司没能按合同约定的工期完工，造成了一定的经济损失，招标人对联合体成员乙公司提出承担一定比例的债务，乙公司正确的做法是( )。A. 拒绝支付，申明该债务应该由甲公司支付的理由B. 拒绝支付，不需提出任何理由C. 没有拒绝，承担后向甲公司追偿不应当承担的债务D. 没有拒绝，替甲公司承担了本该由甲公司承担的债务12.在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是( )。A. 变化后的联合体削弱了竞争 B. 丙公司事先未经过资格预审C. 新联合体组成的时间过晚 D. 新联合体的资质低于规定的最低标准背景材料：陈某为某建筑工程软件开发公司(甲公司)技术部经理，与甲公司签订了4年的劳动合同，合同中约定陈某保守甲公司的所有信息，合同到期后，如果离开甲公司，一定期限内不得到与甲公司有竞争业务关系的其他建筑工程软件开发公司任职，但没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的规定。合同终止后，陈某没有与公司续约，而应聘到本市另一家公司乙公司。甲公司得知后，以乙公司与本公司有竞争业务关系为由，要求陈某离开乙公司，遭到陈某拒绝。于是甲公司诉请劳动仲裁。根据上述背景，作答13-14题。13. 依据劳动合同法，甲公司应与陈某在合同中约定的竞业限制的期限不得超过( )。A.6个月 B.1年C.2年 D.3年14. 结合上述材料，依据劳动合同法，下列选项正确的是( )。A. 甲公司可以与陈某劳动合同中约定保守甲公司的所有信息的事项。B. 该条约定是没有法律效力的，因为没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的内容C. 陈某应当向甲公司支付违约金D. 陈某应当离开乙公司背景材料：某公司2006年12月31日应缴纳税款8万元，由于经营上的原因，几笔大额应收款始终未到账，故经税务机关批准，认为该公司可以延期缴纳税款。但是延期纳税的期限届满时，公司的财务状况并未好转，不但欠缴税额越来越大，而且正常运转也出现困难，为此，经公司董事会研究决定，准备卖掉几台闲置的大型施工机械渡过难关。根据上述背景，作答15-17题。15.根据税收征收管理法规定，该公司延期缴纳税款的期限，最长不得超过( A)。A. 3个月 B. 6个月C. 9个月 D. 12个月16.针对该公司延期后仍未能按时缴纳税款的情形， 税务机关可责令该公司(D )。A. 限期补交税款8万元B. 除限期补交税款8万元外，还征收万分之五的滞纳金C. 除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，征收万分之五的滞纳金D. 除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，按日加收万分之五的滞纳金17.在欠缴税款数额较大的情况下，处分大额资产时，应当(D )。A. 向税务机关提交登记证件 B. 向税务机关提交账簿凭证C. 向税务机关提供纳税担保 D. 向税务机关报告背景材料：某市水利工程项目进行招标，招标人在其行政主管部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。甲在某分项工程施工过程中，未按施工图纸中的材料数量进行施工。乙水泥厂与甲签订了材料供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后甲乙双方在合同权利义务方面发生纠纷，经人民法院认定其材料供应合同无效。根据上述背景，作答18-21题。18.招标人的做法违反了合同法中的( )。A. 平等原则 B. 自愿原则C. 公开原则 D. 诚实信用原则19. 甲建筑工程公司的行为违反了合同法中的( )。A. 平等原则 B. 自愿原则C. 公平原则 D. 诚实信用原则20.招标人与甲签订的施工承包合同属于( )。A. 双务合同 B. 口头合同C. 担保合同 D. 留置合同21. 乙水泥厂与保证人签订的担保合同( )。A. 有效 B. 部分有效C. 无效 D. 有效性不确定背景材料：甲市某房地产公司在乙市投资10万m2“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。根据上述背景，按照合同法的规定，作答22-25题。22.该施工合同的订立应采用( )。A. 口头形式 B. 书面形式C. 其他形式 D. 行为推定形式23.该施工合同的标的应为( )。A. 有形财产 B. 无形财产C. 行为 D. 工作成果24.该施工合同的主要履行地点在( )。A. 甲市 B. 丙市C. 乙市 D. 丁市25. 甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用并向乙缴纳租金，乙接受，则该合同( )。A. 有效 B. 无效C. 担保后有效 D. 部分无效背景材料：某开发公司与李某于2007年11月10日签订了一份商品房买卖合同，当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2007年11月15日经过了解，发现开发公司商品房开发手续不全，没有商品房预售许可证，当时提供的复印件是假的。根据上述背景，作答26-29题。26.该合同属于( )。A. 可撤销合同 B. 有效合同C. 无效合同 D. 效力待定合同27.李某要想确认该合同没有法律效力，应当向( )申请。A. 房地产主管部门 B. 法院或仲裁机构C. 开发公司 D. 消费者协会28.合同于2007年11月28日被确认无效后，合同没有效力的时间是从( )开始。A. 2007年11月10日 B. 2007年11月15日C. 2007年11月20日 D. 2007年11月28日29.本合同虽然被确认为没有效力，但是合同中( )的条款是具有效力的。A. 违约责任 B. 数量和质量C. 付款方式 D. 解决争议背景材料：某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。根据上述背景，作答30-32题。30.该合同解除后，下列行为中不正确的是( A)。A. 发包方可以不承担违约责任 B. 承包方应该终止履行合同C. 发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失D. 承包方仍可要求结算已完部分的工程费用31.在结算中，发包方发现承包方完成的混凝土工程蜂窝麻面现象严重，发包方可以(D )。A. 不支付工程价款 B. 全部支付工程价款C. 以施工质量不合格为由，拒绝赔偿乙方损失D. 要求承包方返工并经验收合格后支付全部工程价款32.在结算中，承包方提出应考虑支付利息赔偿发包方拖延支付的损失，则利息计算应该考虑( C)。A. 各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息B. 应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息C. 各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息D. 应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息背景材料：某建材供应商与某货运公司签订了钢材运输合同，该合同履行中先后发生了多次变更。在钢材运输过程中，建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点，并承担货运公司增加的运输费用。根据上述背景，按照合同法的规定，作答33-35题。33.该合同的变更不包括( )。A. 主体变更 B. 客体变更C. 权利、义务变更 D. 内容变更34.建材供应商因销售合同变更而对货运公司的合同变更被称为( )。A. 约定变更 B. 法定变更C. 协商变更 D. 判决变更35.该合同变更的效力应当表述为( )。A. 变更的效力仅及于变更的部分 B. 未变更部分效力不确定C. 已履行部分应恢复原状 D. 当事人丧失赔损请求权背景材料：王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，价格为2000元人民币，按规定交了定金，并约定违约金为250元，三天后取货并同时付款。在合同生效后，约定取货的前一天，建材商店通知王军，不能出售给王军这批建筑陶瓷了。根据上述背景，作答36-40题。36.该定金可能为( )。A. 200元 B. 500元C. 1000元 D. 2000元37.在建材商店违约的前提下，王军最有利的选择应该为( )。A. 违约金条款 B. 定金条款C. 同时选择违约金条款和定金条款 D. 无法确定38.此定金合同生效日期为( )。A. 约定之日 B. 签订定金合同之日C. 签订购买建筑陶瓷合同之日 D. 定金交付之日39.关于建材商店违约，下列说法正确的是( )。A. 商店要承担缔约过失责任B. 商店属于先期违约C. 商店不承担责任D. 商店要等到约定取货的日子才承担违约责任40.建材商店违约致使王军无法按时施工，则该商店应该返还王军定金( )元。A. 200 B. 300C. 400 D. 500背景材料：甲建筑工程公司与乙房地产开发公司就写字楼建设项目签订了建设工程承包合同，与此同时，乙房地产开发公司要求甲建筑工程公司提交由银行出具的工程保函。银行根据与甲建筑工程公司订立的保证合同，为其提供了工程保函。根据上述背景，作答41-42题。41.银行为甲建筑工程公司提供的工程保函属于( )。A. 主合同 B. 从合同C. 无偿合同 D. 计划合同42.银行与甲建筑工程公司订立保证合同时，应采取的正确方式是( )。A. 书面形式 B. 口头形式C. 其他形式 D. 没有明确规定背景材料：某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程于2008年12月1日竣工后，承包商经多次催促，发包人始终无法支付结算价款。根据上述背景，作答43-45题。43.承包商行使优先受偿权时，可以申请拍卖。接受拍卖申请的单位应是( )。A. 拍卖公司 B. 银行C. 法院 D. 仲裁机构44.在拍卖完成后，最先受偿的应是( )。A. 甲材料供应商 B. 银行C. 承包商 D. 先到先得，没有先后顺序45.承包商行使优先受偿权的时间最迟应该在( )。A. 2008年12月1日 B. 2009年5月1日C. 2009年12月1日 D. 2010年12月1日背景材料：北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2006年8月30日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款，2006年11月10日，北方建筑公司将建设单位告上法庭，要求建设单位支付工程款合计200万元。庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性;建设单位则指出北方建筑公司所承建的工程质量不合格，要求鉴定，同时指出北方建筑公司在施工过程中使用了劣质材料，请求人民法院对该材料证据保全。根据上述背景，作答46-50题。46.北方建筑公司应当选择( )起诉。A. 基层人民法院 B. 中级人民法院C. 高级人民法院 D. 最高人民法院47.庭审中，北方建筑公司出示的施工承包合同属于( )。A. 书证 B. 物证C. 证人证言 D. 鉴定结论48.建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在( )之前提出。A. 提交答辩状 B. 举证期限届满C. 开庭 D. 判决49.建设单位对材料证据保全的请求应当在( )之前提出。A. 提交答辩状 B. 举证期限届满C. 举证期限届满之前7天 D. 判决前50.该案应当在( )之前审结。A. 2006年12月10日 B. 2006年12月31日C. 2007年5月10日 D. 2007年11月10日背景材料：北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目，由于拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。法院一审判决，要求北方建筑公司向农民工支付工资合计5万元，支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司对于判决不服，上诉至二审法院。二审法院维持了一审的判决。但是，到了支付日期截止日期，北方建筑公司仍没有支付。根据上述背景，作答51-55题。51.此案应到( )所在地法院起诉。A. 原告 B. 被告C. 原告或被告 D. 项目52.如果原告发现( )与北方建筑公司有利害关系，不可以申请回避。A. 审判人员 B. 书记员C. 翻译人员 D. 原告的辩护律师53.该案件( )。A. 符合先予执行的条件，人民法院可以依职权适用B. 不符合先予执行的条件C. 符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，开庭审理前采取先予执行D. 符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，终审判决前采取先予执行54.北方建筑公司不服判决，其上诉期限为( )天。A. 7 B. 10C. 15 D. 3055.北方建筑公司在判决规定的支付日期截止日期没有支付，则农民工可以在( )之前申请强制执行。A. 2006年9月5日 B. 2007年2月5日C. 2007年8月5日 D. 2008年8月5日背景材料：北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此处罚不服。根据上述背景，作答56-60题。56.北方建筑公司可以采取的维权途径有( )。A. 只能申请行政复议B. 只能进行行政诉讼C. 可以自由选择行政复议或者行政诉讼D. 只能提起民事诉讼57.北方建筑公司申请行政复议应当自知道该处罚之日起( )提出。A. 60天内 B. 6个月内C. 1年内 D. 2年内58.北方建筑公司申请行政复议只能向( )。A. 甲省建设厅 B. 甲省会城市建委C. 国务院 D. 甲省政府或者是建设部59.如果北方建筑公司不服行政复议决定，则( )。A. 不可以提起诉讼B. 可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起C. 可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起D. 可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起60.若北方建筑公司对一审判决也不服，则( )。A. 不可以上诉B. 应当在判决书送达之日起10日内上诉C. 应当在判决书送达之日起15日内上诉D. 甲省建设厅也可以根据一审判决和行政复议申请人民法院强制执行二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)背景材料：王某于2006年11月通过考试取得中华人民共和国建造师资格证书，2007年6月1日受聘并注册于具有二级施工企业资质的宏业建筑公司，并取得注册证书。根据上述背景，按照注册建造师管理规定，作答1-5题。1.王某以建造师名义执业的范围包括( )。A.担任宏业建筑公司承建的建设工程施工的项目经理B.从事宏业建筑公司其他施工活动的管理工作C.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务D.宏业建筑公司所在地方政府根据实际需要规定的其他业务E.担任各类中类型建设工程施工的项目经理2.王某在与宏业建筑公司签完聘用合同时，提出自己以建造师名义执业应享有下列权利，其中正确的有( )。A. 可对本人执业活动进行解释和辩护B. 亲自保管和使用本人注册证书、执业印章C. 在宏业建筑公司业务范围外从事相关专业的执业活动D. 对侵犯本人权利的行为进行申述E. 介入与自己有利害关系的商务3.宏业建筑公司要求王某以建造师名义执业时，应尽到以下义务，其中正确的有( )。A. 遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德B. 执行技术标准、规范和规程C. 在公司需要时担任两个以上建设工程项目施工的负责人D. 保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密E. 允许他人以自己的名义从事执业活动4.下列情形中，能导致王某注册证书和执业印章失效的情形有( )。A. 与聘用单位解除了合同关系B. 2008年6月方某本人年满60岁C.所承建的工程项目的建设单位破产D. 2009年5月31日尚未办理延续注册E. 宏业建筑公司被吊销营业执照5. 下面是一些关于王某从业资格的表述，其中正确的有( )。A. 王某必须在3年内不改变执业范围B. 王某申请延续注册时应提交原注册证书C. 2007年11月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册有效期到2010年11月止D. 王某的初始注册有效期至2010年5月31日E. 因增加执业专业，王某申请专业增项注册背景材料：甲建设单位新建办公大楼，该工程采用招标发包，有多家符合相应资质条件的承包企业供建设单位选择。根据上述背景，按照建筑法的规定，作答6-9题。6.可供建设单位依法采用的发包方案有( )。A. 将工程发包给一家企业B. 将工程的设计、施工发包给一家企业，工程的采购由自己完成C. 将工程的采购、施工发包给一家企业，工程的设计发包给另一家企业D. 将工程设计发包给一家企业，采购、施工和监理一并发包给另一家企业E. 将工程的设计、采购发包给一家企业，工程的施工发包给另一家企业7.若建设单位将建筑工程肢解发包，应当承担的法律责任包括( )。A. 有违法所得的，予以没收 B. 责令改正C. 吊销资质证书 D. 处以罚款E. 责令停业整顿8.乙施工单位以总包方式中标，中标后该单位欲分包工程，依据法律法规不能实施的行为有( )。A. 经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位B. 将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人C. 将其中的主体结构工程分包给丙公司D. 按建设单位指定将其中的部分工程转包给具有相应资质的丙公司E. 默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司9. 下列选项中，导致乙建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有( )。A. 将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成B. 将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包C. 将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成D. 借用有资质的建筑施工企业名义E. 将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成背景材料：甲建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。公司员工存在以下情况：大学毕业生小张刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同;公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力很强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共渡难关，但刘某不同意续订合同;陈某不能胜任工作，调整工作岗位后也不能胜任工作;员工李某与公司订立了无固定期限合同;员工朱某与公司签定了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要扶养的未成年人的;赵某在公司连续工作了13年，还有3年就到了法定退休年龄;钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力;女职工孙某刚来工作两年，并且正在孕期;员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动动合同;吴某与公司签订的合同期限是3年。根据上述背景，作答10-13题。10.依据劳动合同法，甲建筑公司裁减( )人时，应将裁减人员方案向劳动行政部门报告。A.10 B.15C.20 D.25E.3011.依据劳动合同法，甲建筑公司裁减人员时，应优先留用的员工包括( )。A.小张 B.刘某C.陈某 D.李某E.朱某12.在下列员工中，依据劳动合同法，甲建筑公司不得与其解除劳动合同的有( )。A. 李某 B. 朱某C. 赵某 D. 钱某E. 孙某13.依据劳动合同法，与下列人员解除劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有( )。A. 小张 B. 刘某C. 陈某 D. 周某E. 吴某背景材料：某承包商在与某设备公司的设备租赁合同中，承包商拖欠租赁费8万元，而该公司拖欠该承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期，现该公司将8万元债权全部转让给某大学。根据上述背景，按照合同法的规定，作答14-16题。14.该设备租赁合同中，债权人不得转让给第三人的法定情形有( )。A.根据合同性质不得转让B.根据合同内容不得转让C.按照当事人约定不得转让D.依照法律规定不得转让E.合同有瑕疵不得转让15.下列关于该设备公司通知义务的说法，正确的有( )。A.该公司在权利转让时，可以通知该承包商B.该公司在权利转让时，应当通知该承包商C.未经通知，该转让对承包商不发生效力D.未经通知，该转让对承包商也发生效力E.该公司转让权利的通知不得撤销，但经该大学同意的除外16.下列转让效力的表述中，正确的有( )。A. 该8万元的延期利息属于该大学B. 承包商应当向该公司行使抗辩权C. 承包商应当向该大学行使抗辩权D. 承包商应当向该公司行使抵销权E. 承包商应当向该大学行使抵销权背景材料：张某向李某发出要约，李某如期收到。根据上述背景，按照合同法的规定，作答17-18题。17.下列选项中，会使要约失效的情形包括( )。A. 李某打电话给张某拒绝该要约B. 李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约C. 张某依法撤回要约D. 承诺期限届满，李某未作承诺E. 李某对要约的内容作出实质性变更18.当李某承诺时对要约的内容作了非实质性变更，则下列表述中正确的是( )。A. 如果张某及时反对，则该承诺无效B. 如果张某及时反对，则该承诺有效C. 如果张某及时反对，则该承诺为新要约D. 如果张某未及时反对，则该承