大连友谊集团邯郸友谊时代广场智能化工程-设计招标文件-130514.doc

大连友谊集团邯郸友谊时代广场智能化工程 项目设计招标文件大连友谊集团邯郸发兴房地产开发公司 2013年5月 目 录 投标通知书.3 第一章 投标须知.6 第二章 主要合同条款及格式.11 第三章 设计任务及要求.23 第四章 投标文件格式.27 第五章 开标、评标、定标.34 投标通知书 根据招标人对贵单位的投标资格初审，现通知贵单位参加大连友谊集团邯郸友谊时代广场智能化工程 项目设计投标。有关事项说明如下： 1、本工程位于邯郸市土山街东侧，人民东路南侧，中华大街西侧，集商铺、百货、办公、公寓、电影院、国际品牌研发中心于一体的综合商业中心，是邯郸市金融商业街的重要组成部分。本次招标范围包括：购物中心：1) 视频安防监控系统2) 入侵报警系统3) 综合布线系统4) 通讯网络系统5) 背景音乐与消防应急广播系统6) 有线电视系统7) 电子巡查系统8) 停车库管理系统9) 建筑设备监控系统（BA工程）10) 无线通讯和移动通信信号放大系统11) 客流统计系统12) 出入口控制系统13) 信息显示系统14) 火灾自动消防报警和联动15) 电梯集中监控及五方对讲系统16) 电子信息系统防雷设计17) 弱电设备管理机房写字楼（公寓楼）：1) 视频安防监控系统2) 入侵报警系统3) 综合布线系统4) 出入口管理系统5) 有线电视系统6) 通讯网络系统7) 楼宇对讲系统8) 建筑设备监控系统（BA系统）9) 信息发布系统具体的写字楼（公寓楼）智能化设计内容和设计标准应根据当地情况由设计单位进行深化。本项目总建筑面积185000平方米，地上建筑面积135000平方米，地下建筑面积5000平方米，建筑高度100米。由一幢高级公寓式办公楼和一幢层5A级写字楼及7层大型商业裙楼组合而成。地下一层为超市，地下二三层为车库。具体内容及要求详见招标文件。2、请贵单位派员在2013年5月20日 16:00 点前到辽宁金衡工程造价咨询有限公司领取招标文件 。投标保证金 （￥1万元），于投标文件递交截止日前存入招标人指定帐户。 标书领取地点：辽宁金衡工程造价咨询有限公司（开发区五金马路凯伦国际大厦2403，中国银行对面）。标书工本费：500元/套3、投标人需于2013年5 月23 日上午10:00 前递交书面投标质疑，大连友谊集团邯郸发兴房地产开发公司将于2013年 5月 23 日 17:00前以邮件形式回复答疑。 4、所有投标文件应用汉语文字编制，壹份正本，叁份副本。另附电子文本壹份（存储于U盘或电子光盘密封于投标袋中）。5、投标截止期：投标人应在2013年5月30 日 10：30分前递交投标文件。送达地点：大连友谊集团邯郸发兴房地产开发公司园区商务管理中心6、投标有效期：投标截止期结束后60天投标文件递交同时，需要交验贵公司相关营业执照副本资质证书等资格证明材料原件和投标保证金交纳证明。7、招标人将按相关规定组织评标专家组和编制评标规则，进行评标、定标。8、联系人：招标人 刘晓鹏 13841156669 745079225 招标代理 张 琛 13478607038 46482760 大连友谊集团邯郸发兴房地产开发公司 2013年5月20日前 附 表项号编 列 内 容1项目名称：大连友谊集团邯郸友谊时代广场智能化工程 项目设计业主名称：大连友谊集团邯郸发兴房地产开发公司招标范围划分：本次招标内容为分为其中：购物中心：视频安防监控系统、入侵报警系统、综合布线系统通讯网络系统、背景音乐与消防应急广播系统、有线电视系统、电子巡查系统停车库管理系统、建筑设备监控系统（BA工程）、无线通讯和移动通信信号放大系统客流统计系统、出入口控制系统、信息显示系统、火灾自动消防报警和联动、电梯集中监控及五方对讲系统、电子信息系统防雷设计、弱电设备管理机房。写字楼（公寓楼）：视频安防监控系统。入侵报警系统。综合布线系统。出入口管理系统。有线电视系统、通讯网络系统、楼宇对讲系统、建筑设备监控系统（BA系统）、信息发布系统。2本项目不预付设计款；业主的付款进度为：本合同生效后十天内，委托人支付设计费总额的10作为预付款；设计人提交方案设计文件并得到委托人的确认后十天内，委托人向设计人支付合同设计费总额的10；设计人提交施工图设计文件经政府相关部门审核批准并得到委托人的确认后十天内，委托人向设计人支付合同设计费总额的30；设计人与施工单位进行技术交底后十日内，委托人向设计人支付设计费总额的25；工程竣工验收合格十天内，委托人向设计人支付设计费总额的20；质保金：竣工验收合格之日起12个月后十日内，委托人向设计人支付设计费总额的5。投标人可提供更优惠的付款条件。3投标人的资格条件：投标申请人须在中华人民共和国境内合法注册并具有法人资格；具有所投分包项目的国家行政主管部门核准的相关设计资质并满足设计图纸和设计成果获得主管部门审批要求的设计单位；具备良好的财务状况及较高的社会信誉。4合同价格：固定价格合同。（投标人的中标设计费率在合同执行过程中不变）5投标报价：投标报价以设计费总价和设计费率的形式体现在投标函中。设计费率取费基数：系统暂估预算 万元；拦标设计费率均为：2.5%6投标有效期：投标截止期结束后60天。7投标保证金金额：人民币壹万元整。投标截止日前以投标人名义直接汇入我公司指定账户或以现金形式交纳。招标人指定账户：辽宁金衡工程造价咨询有限公司账号：316856312398开户行：中国银行大连经济技术开发区分行联系人、电话：段欣彤 39202016-8068投标人的替代方案：不予考虑。9投标书：壹份正本，三份副本；同时提交电子文本壹份（存储于U盘或电子光盘密封于投标袋中）。标书分别装订密封和签字盖章，电子文本可分包存储在同一U盘或光盘。除招标文件外，投标人应按招标文件第14页中所要求提供8套方案书面汇报稿和资格证明文件，分别装订成册与投标文件区分装订包封，在投标当时和投标文件一并递交给招标人。 10投标文件递交地点：大连友谊集团邯郸发兴房地产开发公司办公楼219会议室（地址：邯郸市金融商业街）投标文件递交时间：2013年 5月30日10：30 分联系电话：[phone] 联系人： 刘晓鹏 邮箱：74507922511开标日期：2013年3月30日上午10：30分 12设计总工期为45个日历天内，本条为竞争性条款。13质量要求：符合现行国家验收规范标准并完全响应业主的技术需要和主管部门审批要求 。第一章 投标须知第一部分 招标项目综合说明1、招标工程概况： 大连友谊集团邯郸友谊时代广场智能化工程项目位于邯郸，项目包括两个部分：1、购物中心：视频安防监控系统、入侵报警系统、综合布线系统通讯网络系统、背景音乐与消防应急广播系统、有线电视系统、电子巡查系统停车库管理系统、建筑设备监控系统（BA工程）、无线通讯和移动通信信号放大系统客流统计系统、出入口控制系统、信息显示系统、火灾自动消防报警和联动、电梯集中监控及五方对讲系统、电子信息系统防雷设计、弱电设备管理机房。2、写字楼（公寓楼）：视频安防监控系统。入侵报警系统。综合布线系统。出入口管理系统。有线电视系统、通讯网络系统、楼宇对讲系统、建筑设备监控系统（BA系统）、信息发布系统。（详见第三章设计任务及要求）2、设计依据2.1中华人民共和国国家相关法律、法规、行业标准、设计规范。2.2本招标文件的相关设计要求。2.3招标人提供的资料。第二部分 投标须知1. 投标人的资格要求：1.1具有独立企业法人资格及相应技术、设备、经济能力的和良好的信誉。1.2投标人必须按招标文件要求进行投标。1.3投标人应遵循国家有关法律、法令和条例。2. 投标费用：2.1 本次投标报价包含全部设计工作内容，详细计算所需费用，汇总后形成投标总报价。投标报价中应包含各种风险，设计费费率不因设计方案的反复调整而改变。2.2 投标人对投标方案的知识产权承担法律和经济责任，投标后的一切资料知识产权不论中标与否均归招标人所有。招标人有权对各投标人的设计方案进行部分采纳和借鉴，不视为侵权，亦不另行支付费用。所有投标单位的投标文件不返还。2.3 投标人认为需要包括的其他费用。3. 服务期限：本项目服务期限必须满足前附表第12项关于服务期限的要求。4. 技术要求详见“第三章设计任务及要求”5. 设计质量及深度设计质量标准符合有关弱电智能化设计的国家规范标准，满足现行的工程设计标准、设计规定（规程）、制图标准和设计文件编制深度规定，同时满足招标文件要求，所有设计成果最终要达到招标人满意。6.本次招标须提交的成果要求；详见第四章“投标文件格式”。7.投标文件的编制7.1投标文件的编制语言投标文件、投标人与招标人之间的投标有关的来往函件和文件均使用中文。7.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，保证其投标文件对招标文件做出实质性响应，否则，其投标文件可能被拒绝。7.3投标文件的组成投标人编制的投标文件格式按“第四章投标文件的格式”编写。8.投标有效期8.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。8.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。9.投标保证金9.1投标人投标保证金是投标文件的组成部分。9.2投标人应按前附表的规定提交担保。9.3投标保证金的有效期为超出投标有效期60日历日。9.4投标人若采用银行保函方式提供担保，须按规定进行密封及标志。9.5对中标单位，在施工合同签订后5日内，可办理扣除招标代理服务费后投标保证金余款的退还手续。9.6对未中标单位，在开标完5日后，投标单位凭退款凭证办理投标保证金退还手续。9.7有下列情形之一的，不予退还投标保证金（含银行开立的保函），同时按有关规定处理：（1）弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的，事实清楚的：（2）投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；（3）因中标人过错被废除中标的：（4）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；（5）法律法规规定其它损害招标人利益的情形。9.8投标人涉嫌有违规行为，在调查处理期间该项目的投标保证金暂不退还。9.9招标项目有投诉的，待投诉处理完毕后方可退还。9.10其他事项9.10.1投标人交纳和退还投标保证金的单位名称，须与投标报名和投标单位的名称相一致。9.10.2投标保证金专用帐户不通存通兑，投标保证金退还不计付利息。9.10.3投标保证金的交纳与退还联系方式：见前附表。10投标文件的份数和签署10.1投标人应按投标须知前附表要求提交投标文件份数。10.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件商务标文件和技术标文件装订成一册或者分上下册装订， 密封在一个封袋。电子文件和资料以U盘或刻录光盘形式单独装袋密封。10.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人法人章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。10.4投标人如对投标文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。10.5除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字。11. 投标文件的递交11.1投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前递交投标文件。11.2投标文件的截止时间见本须知前附表规定，招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。11.3招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。12. 投标文件的补充、修改和撤销12.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。但在投标截止时间以后，投标人不得补充、修改、替代已提交的投标文件。12.2在投标截止时间前投标人的补充、修改或撤回通知，应按本投标须知有关规定编制、密封、标志和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。12.3投标人在投标有效期内不能撤回投标文件，否则其投标保证金将没收。13. 合同的签订：13.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内与招标人签订设计合同。13.2招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。13.3合同主要条款详见第二章合同条款。13.4中标人不得将本工程设计分包和转包，否则招标人有权终止合同，同时中标人需承担由此给招标人造成的一切损失。第三部分 招标文件1. 招标文件的组成：1.1投标须知1.2投标书格式等附表1.3招标过程中经核准的书面答疑文件1.4对投标文件的要求1.5招标设计任务及要求1.6拟签订合同的主要条款1.7招标设计成果要求2. 招标文件的澄清： 要求澄清招标文件的投标人应在投标截止日前3天以书面（传真）的方式通知招标人。招标人在接到需澄清的问题并汇总后，以书面（传真）的方式答复，招标人的答复将发送给所有获得招标文件的投标人。3. 招标文件的修改：3.1在投标截止期3日前，由于各种原因，不管是招标人提出的还是答复投标人的澄清要求，招标人均以补充通知的方式修改招标文件。3.2补充通知将以书面（传真）的方式发送给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。投标人收到补充通知后，应立即以书面（传真）的方式通知招标人，确认已经收到补充通知。3.3招标文件的修改和补充可能需要适当延长投标时间，为了给投标人合理的时间，在编制投标文件时能充分地将补充通知也一并考虑，招标人会酌情延长递交投标文件的截止时间。在上述情况下。招标人和投标人在投标截止日前的权利和义务相应延长至新的投标截止时间。第二章 主要合同条款及格式 大连友谊集团邯郸友谊时代广场智能化工程 项目设计合同 工 程 名 称：大连友谊集团邯郸友谊时代广场智能化工程 项目设计 工 程 地 点： 邯郸市 合 同 编 号： 设计证书等级: 委 托 人 ：大连友谊集团邯郸发兴房地产开发公司 设 计 人 ： 签 订 日 期： 2013年 月 日 委托人：大连友谊集团邯郸发兴房地产开发公司 设计人： 委托人委托设计人承担大连友谊集团邯郸友谊时代广场智能化工程 项目设计，工程地点为邯郸市，经双方协商一致，签订本合同，以共同执行。合同签约地：邯郸市大郑镇第一条：本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程弱电系统设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。第二条：设计依据2.1委托人的设计委托书。2.2委托人提交的基础资料。第三条：合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2招标文件3.3投标文件本合同签订后，双方达成的补充协议视为本合同的组成部分，并最优先适用。第四条：本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容工程名称： 工程规模： 设计阶段：方案设计、施工图设计 设备清单及报价 设计人工作内容：包括但不限于以下内容：功能性系统：所有功能效果图与施工图设计。弱电系统施工总投资预算： 控制在 万元之内（包含按照委托人确认的设计人设计施工图进行施工所需的人工、原材料等全部费用） 第五条： 设计总体要求1、效果图设计于合同签订之日起20个工作日内提供所有不同区域的效果图、平面图、标识、概算、以及施工过程中的各类设备、原材料提供不少于三家生产能力和业绩优秀的供应商厂家名单，并附其效果图。如委托人要求对上述提供的方案设计文件等进行调整或修改的，设计人应按照委托人要求在三日内进行调整或修改，如经两次修改仍不符合委托人要求的，委托人有权解除本合同。2、施工图设计在方案设计效果图经甲方签字确认后40个工作日内提供所有区域设计施工图共12套，要求到达弱电系统项目施工招标及施工深度并经委托人审核确认。3、上述提交周期均包含国家法定节假日。设计人按期提交相应阶段设计成果，经委托人确认审查、审批通过后，设计人提交日为委托人实际完成相应设计成果之日；如经委托人要求修改，设计人修改后再次提交后，经委托人确认并审查、审批通过后，再次提交日为设计人实际完成相应设计成果之日。第六条：设计服务包括但不限于以下内容1. 弱电设备的选型及材料的设计。2. 实用功能的设计。3.施工图的设计。4.系统方案设计5.设备清单及报价6.施工前与施工单位进行技术交底。7.质保期服务：本工程交付委托人后，在投入使用过程中如发生质量问题，设计人在接到通知后应在48小时内派人到现场处理解决。8.委托人要求提供的与本合同项下设计相关的其他工作内容。第七条：费用及支付方式7.1合同总价总价：人民币 元整（￥ 万元）；设计费率： 。设计费率固定不变，不因任何因素变化而调整。上述设计费包括但不限于人工费、材料费、设计费、配合费、本合同约定数量的文本文件的印刷/复印装订费、提供电子文本的费用、通讯费、施工现场服务费、质保期服务费、税费、招标代理费等设计人履行本合同项下全部义务以及提供全部设计成果并经发包人确认及政府有关部门审查、审批通过所需的全部费用，除本合同另有约定外，发包人无须再向设计人支付任何其他费用。7.2支付方式7.2.1本合同生效后十天内，委托人支付设计费总额的10作为预付款,计 万元。7.2.2设计人提交方案设计文件并得到委托人的确认后十天内，委托人向设计人支付合同设计费总额的10，计 万元。7.2.3设计人提交施工图设计文件经政府相关部门审核批准并得到委托人的确认后十天内，委托人向设计人支付合同设计费总额的30，计 万元。7.2.4设计人与施工单位进行技术交底后十日内，委托人向设计人支付设计费总额的20，计 万元。7.2.5工程竣工验收合格十天内，委托人向设计人支付设计费总额的20，计 万元。7.3质保金竣工验收合格之日起12个月后十日内，委托人向设计人支付设计费总额的10质保金，计 万元。委托人每次付款前，设计人均应提供等额合法有效的发票，否则委托人有权拒绝付款且不承担任何责任。第八条：双方的义务8.1委托人的义务8.1.1委托人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。8.1.2委托人应为设计人派驻现场的工作人员提供办公暂舍，具体以委托人实际提供的为准，所需费用已包含在本合同设计费中，委托人不再另行支付。设计人的驻场人员工资、保险、福利、生活及办公所需的全部费用均由设计人承担，委托人无需支付任何费用。8.1.3委托人有权随时解除本合同，并按照设计人实际完成的工作量据实结算设计费，除此之外，委托人不承担任何责任。8.2设计人的义务8.2.1设计人应按规定时间向委托人提供设计文件及服务。8.2.2设计人在合同签定后2日内向委托人提交设计组织机构及人员名单，更换设计人员应征得委托人同意，否则每更换一人次由设计人向发包人支付违约金2万元。8.2.3设计人应在设计阶段对委托人提供的设资料和依据进行论证及确认，并对其准确性负责。对于委托人提供的资料及文件，设计人应尽专业公司的审查责任，如发现问题应及时通知委托人，并按委托人指令执行。因设计人未及时向委托人报告而造成的设计期限延误或工作量增加及损失等，由设计人自行承担。8.2.4设计人派专人常驻施工现场解决相关技术问题、对施工是否符合设计要求进行监督和符合性检查，否则，由于设计缺陷或施工不符合设计要求发生质量问题的，设计人均应当承担赔偿责任。8.2.5设计人交付设计文件后，负责按照委托人要求向委托人及监理、施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加隐蔽工程及竣工验收。8.2.6本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。但设计人必须按照委托人提供的档次要求，针对施工过程中的各类设备及原材料提供不少于三家生产能力和业绩优秀的供应商厂家名单，委托人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，由设计人提供技术支持，相关费用已包含在合同价款中，委托人无需另行支付。8.2.7设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，相应的费用已包含在本合同约定的费用中，发包人无须另行支付，造成经济损失（包括但不限于本项目工作周期延长、施工工期延长或建设成本费用增加或出现事故的）由设计人全部赔偿发包人。由于设计人设计错误或因设计深度未达到国家或本合同约定标准而导致包括但不限于工程返工、设计周期或施工工期延长或需承担额外费用或造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，并承担一切损失费用。项目施工过程中，出现设计文件遗漏或错误，设计人在12小时内制定解决方案及时解决。8.2.8设计人设计制作的一切文件、图纸和说明书，以及一切工作成果的所有权和版权(著作权)等所有权利归委托人所有，委托人有权自主决定使用方式，并无须为此向设计人支付任何费用。设计人享有著作权中的署名权。如设计人需使用本项目工作成果或利用其他方式进行对外宣传等活动，须事先取得委托人书面同意。未经委托人书面同意，设计人不得将资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让，或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，设计人应承担由此引起的一切后果及责任。8.2.9设计人完成各阶段工作的同时，受发包人委托，负责施工图设计报批工作，并根据审查结论及委托人意见负责调整、补充、修改、完善，直到审批通过。保证通过发包人审核确认及政府有关部门的审查、审批通过，且保证设计、出图进度满足发包人的建设施工要求。设计人交付设计文件后，按投标文件的服务承诺履行义务。8.2.10设计人在合同执行中的各项义务不得转让，非经委托人同意，不得转让合同项目内的全部或部分责任，即使获准同意有此种转让亦并不减少或改变设计人对本合同所承担的责任。如发生将视为严重违约，委托人有权解除合同。8.2.11如政府有关部门或委托人要求设计人对任何一项工作成果进行修改的，设计人应按政府有关部门或委托人意见予以修改并按期向政府有关部门或委托人提交最后工作成果，所需费用已包含在本合同设计费中，委托人无须另行支付。如设计人不同意政府有关部门或委托人意见或逾期未提交经修改的工作成果，或经要求修改而经两次修改仍未达到政府有关部门认可及委托人确认的，委托人有权解除合同。第九条：违约责任9.1委托人违约责任9.1.1委托人应按规定时间向设计人支付设计费用，每延迟一个工作日，按当期应付款额的千分之三支付违约金，除此之外，委托人不承担其他任何责任。9.2设计人违约责任9.2.1合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还委托人已付的款项，给委托人造成损失时由设计人按本合同第9.2.5款承担赔偿责任。9.2.2设计人应按规范及委托人要求进行设计，对提供的设计文件、服务的质量负责，并实现变更设计不超过3%。设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误或因设计深度未达到国家或本合同约定标准而导致包括但不限于工程返工、设计周期或施工工期延长或需承担额外费用或造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，每出现一项扣除设计费总额的千分之三，且应免收受损失部分的设计费，给委托人造成的实际损失由设计人按本合同第9.2.5款承担赔偿责任。9.2.3设计人在本合同履行过程中，未履行合同中约定的义务或未尽到合同中约定的责任，每出现一次支付委托人违约金为合同设计费总额的千分之三，给委托人造成损失时由设计人按本合同第9.2.5款承担赔偿责任。9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间或延迟提供设计服务，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之三，累计逾期达20天，委托人有权解除本合同，设计人应双倍返还委托人已付的款项，给委托人造成的实际损失由设计人按本合同第9.2.5款承担赔偿责任。9.2.5设计人违约的赔偿责任设计人违约的赔偿责任包括但不限于对委托人造成的安全事故损失，质量事故损失，工期延误造成建设期财务费用损失等处罚及可得利益损失,但赔偿总额不超过设计费。第十条：保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担全部赔偿责任。第十一条：专利权设计人应保证委托人在使用其提供的设计文件或设计服务时，免受任何第三方提出的侵犯其专利权、商标权或设计权等的起诉。否则，因此产生的纠纷由设计人负责解决，委托人有权不予支付设计人设计费用并有权解除本合同，设计人并承担本合同总额20%的违约金。且如给委托人造成损失（包括但不限于：法院或仲裁机构判决的赔偿费用、诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、公证费、发包人为应诉发生的差旅费、发包人为继续使用而支付的使用费等），均由设计人负责赔偿。第十二条：争议解决本合同在履行过程中发生争议，委托人与设计人应及时协商解决，协商不成，双方当事人同意依法向委托人所在地人民法院起诉。第十三条：其他13.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。13.2如委托人与设计人的来往文件内容和本合同不符，以本合同为准。13.3本合同双方签字盖章即生效，一式六份，委托人三份，设计人三份。13.4双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。13.5经双方盖章确认的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。委托人名称： 设计人名称：大连友谊集团邯郸发兴房地产开发公司 （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 项目经理： 项目经理： 住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：建设行政主管部门备案： 鉴证意见：（盖章） （盖章）备 案 号： 经 办 人： 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日 附件附件1投入本项目的设计人员组成表附件21）驻现场设计代表授权委托书2）驻现场设计代表的工作内容附件1投入本项目的设计人员组成表序号姓 名所从事专业执业资格(或职称)及证书编号何时介入本项目设计工作本项目岗位12345678910 注：以上人员不得任意改变，如改变需征得委托人同意 设计人： 法定代表人或其授权代表：(盖章) (签字或盖章) 日期： 年 月 日附件21）、驻现场设计代表授权委托书驻现场设计代表授权委托书 本授权委托书声明：我 系 XXX 的法定代表人，现授权委托 XXX公司 的 XXX 为我公司授权代表，身份证号码 XXX ，为 项目设计 的驻现场设计代表，全面负责该工程的设计现场服务工作，在设计现场服务过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均合法有效，授权代表无转委托权，特此委托。设计人(盖章)：法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 被授权人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日2）、驻现场设计代表的工作内容2.1驻现场代表负责与设计人进行联络、协调。驻现场设计代表的选派必须按工程形象分专业、分阶段指派相应专业设计人员驻厂并现场解决设计问题；2.2驻现场设计代表必须为本工程设计的主要设计人员之一，掌握本工程设计的全部内容；2.3驻现场设计代表作为现场项目组成员，必须严格遵守施工现场的项目管理规定，保证现场设计服务工作的及时、到位；未经现场项目负责人的批准，驻现场设计代表不得擅自离开现场；2.4驻现场设计代表负责向委托人提供设计文件，并编制设计文件交接记录；2.5驻现场设计代表应在包括但不限于基础工程、隐蔽工程、材料、设备、预留孔洞、施工工艺等方面进行监督及符合性检查。 第三章 设计任务及要求一、项目说明：大连友谊集团邯郸友谊时代广场智能化工程应包含购物中心：视频安防监控系统、入侵报警系统、综合布线系统通讯网络系统、背景音乐与消防应急广播系统、有线电视系统、电子巡查系统停车库管理系统、建筑设备监控系统（BA工程）、无线通讯和移动通信信号放大系统客流统计系统、出入口控制系统、信息显示系统、火灾自动消防报警和联动、电梯集中监控及五方对讲系统、电子信息系统防雷设计、弱电设备管理机房。写字楼（公寓楼）：视频安防监控系统。入侵报警系统。综合布线系统。出入口管理系统。有线电视系统、通讯网络系统、楼宇对讲系统、建筑设备监控系统（BA系统）、信息发布系统。二、设计原则：1、项目设计分析：本项目根据功能需求分析，按照以下原则进行项目的设置、设计。1.1 遵循实用性、先进性、专业性、开放性、安全性、可靠性、集成性、经济性、可移植性、保密性、可操作性和可扩展性的原则；1.2必须充分考虑系统的分控和总控的控制和管理内容、系统的优化设置和它们之间的信息流通关系；1.3根据各个子系统的不同使用功能来考虑系统的设置和设计标准；1.4系统设置除考虑建设时的一次性投资外，还应充分考虑系统的运行成本，并使之达到最小化；1.5系统设计应预留接口，以适应未来发展的需要；1.6系统集成不同厂商不同类型的先进设备产品应保证系统兼容性（如出现设计品牌厂商进行价格保护情况，当即废标）。2、项目构成原则及特性：本项目中所采用的系统及设备必须是高可靠、开放、实用、先进、安全和可扩展的，并且兼容性较高的，其构成应符合以下原则。2.1、系统的可扩展性系统必须具有良好的可扩展性和可扩