厂房建筑施工合同书范本_厂房建筑施工合同格式.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
厂房建筑施工合同书范本_厂房建筑施工合同格式
　　建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动，是各类建筑物的建造过程，厂房建筑施工合同书怎么写呢?以下是在范文网小编为大家整理的厂房建筑施工合同书范文，感谢您的欣赏。
厂房建筑施工合同书范文篇一　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商，在双方自愿及完全清楚，理解本合同条款的基础上，签订本合同。
　　一、工程名称：厂房
　　二、工程地点：大东工业园内
　　三、工程内容：厂房、道路、管网、井
　　四、工程承包方式：包工不包料
　　五、工程泥工包价： 厂房每平方米22元;
　　道路每平方米11元;
　　管网每米40元;
　　圆井每座350元;
　　方井每座280元 .
　　六、工程材料：甲方采用的材料道路为商混，厂房地坪材料为商混，磨砂地坪由甲方负责
　　七、付款方式：根据工程进度付款，工程完工后一次性付清
　　八、开工日期： 竣工日期：
　　甲方： 乙方：
　　年 月 日
厂房建筑施工合同书范文篇二　　建设单位： (以下简称甲方)
　　施工单位： (以下简称乙方)
　　依照《中华人民共和国合同法》，《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一致，订立本合同书。共同遵守执行。
　　一、 工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　二、 工程承包范围
　　根据工程建设需要，甲方委托乙方全面负责丰源企业展厅的建设施工，以实际图纸为准。(含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主，墙面填空气砖，内外粉刷，正面玻璃幕墙。
　　三 、工程承包方式：在甲方监理的统一监理和协调下，乙方包工包料，保证质量，保证工期，保证安全，保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收)，不得分包，转包。
　　四 、合同工期：
　　乙方承诺将在签订本合同之日起 个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为20xx年 月 日。
　　五、质量标准
　　本工程质量要求标准为：合格。
　　为此甲方要求乙方 所有建筑构建必须使用标准材，总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。
　　六、合同价款
　　工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更，总价不得
　　(1) 以本工程设计图纸做为本合同附件。
　　(2) 如有重大变更双方以签字为结算依据。
　　七、付款方式
　　本合同签订后，土建完成一周内付工程预付款 万元(总造价的10%)。
　　八、乙方承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后一年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题，乙方负责免费维修;五年内乙方对所建工程的防水免费维修(人力无法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方负责工程的终生有偿维修及服务，只收取成本费并负责甲方工程的改造。
　　九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用
　　十、乙方向甲方承诺，将全面履行合同的内容，如不能按期竣工，将自愿按 2‰元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求，将自愿按50元每平方米向甲方承担违约责任。乙方还承诺，上述违约金的支付并不影响乙方因工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。
　　十一、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志为现场施工负责人，协调解决施工中有关问题。
　　十二、贯彻执行国家安全生产有关规定，确保安全施工，施工中发生的工伤事故由乙方自己负责。要求乙方必须购买工人工伤意外险。
　　十三、本合同解释权由甲方负责，未尽事宜，可协商解决，如发生争议，可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。
　　十三、合同生效
　　合同订立时间： 年 月 日
　　合同订立地点：
　　本合同甲乙双方签字盖章后生效。
　　发包方(甲方)： 承包方(乙方)
　　(公章) (公章)
　　法定代表人： 法定代表人：
　　委托代理人： 委托代理人：
厂房建筑施工合同书范文篇三　　发包人(全称)：____________________________
　　承包人(全称)：____________________________
　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对
　　第一条 工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　第二条 质量保修期
　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
　　⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
　　⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;
　　⒊ 装修工程为____________年;
　　⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;
　　⒌ 供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;
　　⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;
　　⒎ 其他项目保修期限约定如下：
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
　　第三条 质量保修责任
　　⒈ 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
　　⒉ 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
　　⒊ 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
　　⒋ 质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　第四条 保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
　　第五条 其他
　　双方约定的其他工程质量保修事项：
　　程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
　　发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：
　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
　　年 月 日 年 月 日
5