合同书样本.docx

合同书样本篇一：服务合同书(通用范本)服务合同书甲方（客户方）：乙方（服务方）：甲乙双方本着相互信任，真诚合作的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供特定服务达成一致意见，特签订本合同(包括本合同附件A)。一、 服务内容1、乙方同意向甲方提供附于本合同并作为本合同一部分的附件A所列的特定服务。服务的内容、时限、衡量成果的标准见附件A。2、如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，而不另外收费，并对因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任，赔偿以附件A所载明的该项服务内容对应之服务费为限。若因甲方原因造成工作的延误，将由甲方承担相应的损失。3、乙方的服务承诺：1） 乙方接到甲方通过电话、信函传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于附件A所列服务的请求后，在两个有效工作日内给予响应并提供服务。2）乙方提供给甲方的服务，必须按照合同附件A规定的标准进行。二、 服务费的支付1、服务费总金额为 (大写: 人民币元整)。2、本费用结构仅限於附件A中列明的工作。如果甲方要求扩大项目范围，或因甲方改变已经议定的项目内容导致乙方需重复进行项目步骤，乙方将需要重新评估上述费用结构。3、甲乙双方一致同意项目服务费按阶段以人民币形式支付。每阶段末，甲方将在验收确认该阶段服务完成合格，并且乙方发出该阶段工作的费用账单及正式有效的税务发票后 个工作日内，向乙方支付约定的费用。4、阶段付款的比例及时间约定如下：项目阶段 付款比例 付款时间第一阶段 % 附件A所列之（ ）（ ）结束之后第二阶段 % 附件A所列之（ ）（ ）结束之后第三阶段 % 附件A所列全部服务项目结束汇报之后5、 有关发票方面的任何问题，甲方应在收到发票后及时书面通知乙方，以便乙方及时作出解释或解决问题，以使甲方能按时付款。6、 乙方将自行承担项目实施范围内合理的差旅费用。7、 乙方同意免除项目杂费。三、 服务的变更甲方可以提前个工作日以书面形式要求变更或增加所提供的服务。该等变更最终应由双方互相商定认可，其中包括与该等变更有关的任何费用调整。四、争议处理甲乙双方如对协议条款规定的理解有异议，或者对与协议有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决的，任何一方可向上海仲裁委员会提起仲裁。五、 其他1、本合同中所用的标题仅为方便而设，而不影响对本合同的解释。2、附件A是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。4、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方确认后生效。 （以下无正文）甲方（签章） 乙方（签章）代表签字： 代表签字：地点： 地点：日期： 日期：附件A篇二：敬业合同书范本*公司员工敬业责任协议书甲方：乙方：为了企业长远发展，也为了员工的健康成长与发展，本着对企业负责，对企业员工负责的态度，就可持续打造员工敬业爱岗、诚信协作、忠于职守、严守职业道德的信心和决心，以杜绝因损坏企业利益而谋取个人私利的行为发生，经甲乙双方协商共识，滋达成如下协议，谨共同遵照执行。一、甲方的责任和义务1、有责任对乙方提供良好的工作环境和发展机会；2、有责任保护乙方的从业合法权益；3、有义务为乙方提供培训提升的机会和场所；4、不能无故开除或解聘乙方；5、对乙方的劳动应尊重和按劳付酬；6、有责任帮助、教育乙方对企业和自己创造价值；7、给乙方安全感和社会责任感。二、乙方的责任和义务1、热爱企业，敬业爱岗，忠于职守，团结上进；2、对甲方负责，严守企业机密和技术、商业秘密；3、在与甲方签署的劳动合同期内，不得无故离职或到同行业竞争对手企业从事第二职业；4、不得以任何手段损害甲方利益，破坏甲方财产；5、因正当理由离职前，必须妥善办理完交接手续和离职手续；6、因合同期满或其他原因离职后，2年内不得到行业竞争对手单位任职或出谋划策；7、因职务之便造成甲方生产经营损失的，不能离职，必须认真配合甲方妥善解决，挽回损失后，经甲方认可处理结果了方可申请离职。三、甲方违约责任1、甲方无故开除或辞退乙方，甲方应赔偿乙方经济损失和精神损失费人民币1-2万元；2、甲方无故扣减员工工资或不予支付应得的劳动报酬，甲方应赔偿乙方月薪5-10倍的佣金；3、在乙方从业期间，甲方若不尊重乙方人格，对乙方造成人生伤害或精神伤害时，乙方有权向甲方索赔2-3万元人民币的赔偿金.四、乙方的违约责任1、乙方在甲方从业期间，如果向第三方泄露了甲方的技术秘密或商业秘密时，甲方有权向乙方索赔3-5万元人民币的违约金；2、乙方在甲方从业期间，如果到同行业竞争对手从事第二职业，甲方有权向乙方索赔人民币50万元以内的违约金；3、乙方离职2年内到同行业竞争对手企业任职或当顾问，甲方有权向乙方索赔人民币30万元以内的违约金；4、乙方因职务之便，侵占甲方财产或资金的，将送公安机关或司法诉讼处理。五、 以上协议甲乙双方签字盖章（或手印）生效，一式两份，双方共同遵照执行，若一方有违约，双方产生异议，可向甲方所在地地方人民法院提请仲裁解决，否则可履行司法程序，提交诉讼解决。甲方：甲方签章：时间：乙方：乙方签字：时间：篇三：合同协议书范本合同协议书农三师水利工程建设管理处 （发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施农三师41团南干渠引水口防洪工程项目（施工）（项目名称），己接受新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1本协议书与下列文件一起构成合同文件：(l）中标通知书；(2）投标函及投标函附录；(3）专用合同条款；(4）通用合同条款；(5）技术标准和要求；(6）图纸；(7）己标价工程量清单；(8）其他合同文件。2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3签约合同价：人民币（大写）贰佰贰拾捌万叁仟贰佰肆拾壹元柒角壹分 （￥2283241.71元 ）。4承包人建造师： 张先国5工程质量符合合格标准。6承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8承包人应按照监理人指示开工，工期为 143日历天。9本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。10合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：农三师水利工程建设管理处（盖单位章） 承包人：新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 2020年 月 日 2020年 月日合同协议书农三师水利工程建设管理处 （发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施农三师41团盖孜河三道桥-九连段防洪工程项目（施工）（项目名称），己接受新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1本协议书与下列文件一起构成合同文件：(l）中标通知书；(2）投标函及投标函附录；(3）专用合同条款；(4）通用合同条款；(5）技术标准和要求；(6）图纸；(7）己标价工程量清单；(8）其他合同文件。2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3签约合同价：人民币（大写）陆佰伍拾陆万柒仟零伍拾贰元贰角贰分 （￥6567052.22元 ）。4承包人建造师： 吴德跃5工程质量符合合格标准。6承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8承包人应按照监理人指示开工，工期为 190日历天。9本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。10合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：农三师水利工程建设管理处（盖单位章） 承包人：新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 2020年 月 日 2020年 月日合同协议书农三师水利工程建设管理处 （发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施农三师41团草湖大桥护岸防洪工程项目（施工）（项目名称），己接受新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1本协议书与下列文件一起构成合同文件：(l）中标通知书；(2）投标函及投标函附录；(3）专用合同条款；(4）通用合同条款；(5）技术标准和要求；(6）图纸；(7）己标价工程量清单；(8）其他合同文件。2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3签约合同价：人民币（大写）壹佰陆拾玖万陆仟伍佰伍拾肆元伍角陆分 （￥1696554.56元 ）。4承包人建造师： 朱国华5工程质量符合合格标准。6承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8承包人应按照监理人指示开工，工期为 143日历天。9本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。10合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：农三师水利工程建设管理处（盖单位章） 承包人：新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 2020年 月 日 2020年 月日合同协议书农三师水利工程建设管理处 （发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施农三师叶城二牧场三连防洪工程项目（施工）（项目名称），己接受新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1本协议书与下列文件一起构成合同文件：(l）中标通知书；(2）投标函及投标函附录；(3）专用合同条款；(4）通用合同条款；(5）技术标准和要求；(6）图纸；(7）己标价工程量清单；(8）其他合同文件。2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3签约合同价：人民币（大写）壹佰贰拾伍万壹仟玖佰捌拾陆元贰角肆分 （￥1251986.24元 ）。4承包人建造师： 王华5工程质量符合合格标准。6承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8承包人应按照监理人指示开工，工期为 143日历天。9本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。10合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：农三师水利工程建设管理处（盖单位章） 承包人：新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 2020年 月 日 2020年 月日合同协议书农三师水利工程建设管理处 （发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施农三师伽师总场克孜河防洪工程（施工二标）（项目名称），己接受新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1本协议书与下列文件一起构成合同文件：(l）中标通知书；(2）投标函及投标函附录；(3）专用合同条款；(4）通用合同条款；(5）技术标准和要求；(6）图纸；(7）己标价工程量清单；(8）其他合同文件。2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3签约合同价：人民币（大写）玖佰零捌万零肆佰捌拾柒元伍角伍分 （￥9080487.55元 ）。4承包人建造师： 吴德跃5工程质量符合合格标准。6承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8承包人应按照监理人指示开工，工期为 190日历天。9本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。10合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：农三师水利工程建设管理处（盖单位章） 承包人：新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 2020年 月 日 2020年 月日此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。