施工图深化设计合同样本.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
施工图深化设计合同样本
　　深化设计是钢结构产业链中一个处于施工前期的重要环节。施工图深化设计合同是怎样的呢?以下是在范文网小编为大家整理的施工图深化设计合同范文，感谢您的欣赏。
施工图深化设计合同范文一　　委托单位： _______________________(以下简称甲方)
　　承接单位： _______________________(以下简称乙方)
　　兹甲方委托乙方进行____________________，经双方协商一致，签订本合同，具体如下所示：
　　1、 工程概况
　　1.1.项目名称：
　　1.2.项目地址：
　　1.3.设计范围：
　　1.4.合同价款：
　　1.4.1.设计费按：建筑面积 平方米*单价 元/平方米，设计费用合计￥ 元(大写： 不含税)
　　1.4.2.效果图另行计费，本合同包括____张效果图，效果图按￥____元/张计费
　　2.施工图打印或装订，本合同包括______图纸，如需增加则自行打印(根据乙方交付的电子档及打印样式文件) 1.4.4.修改方案说明：如方案修改内容工作量超过来15%，则按修改内容的工作量酌情收费。
　　3.后期维护：设计文件按阶段交给甲方审核，最终文件交付后，参照图纸会审，施工单位进场一个月负责现场交底，补充图纸。全程服务及现场深化工作费用另计，双方另行签订协议。
　　4.设计质量：符合国家及地方相关规范要求，并按照本合同所附要求内容实施。 
　　5、双方责任和权利义务
　　5.1乙方提供的项目设计图纸，须甲方逐项确认为准则。甲方审定乙方的各阶段设计图纸。 5.2甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整
　　5.3甲方在方案阶段变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作大量修改，以致造成乙方某阶段设计需双方可另行协商签订补充合同。
　　5.4负责审定乙方提交的设计文件，对乙方设计中有与甲方要求不符时，甲方有权向乙方提出设计补充、修改或变更要求。
　　5.5在合同履行期间，甲方因非乙方原因单方提出解除合同，乙方开始设计工作的，甲方应按设计工作量比例支付相应设计费。
　　5.6甲方应按本合同第五条规定的时间和金额向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超有权暂停下阶段工作，且提交下阶段设计成果时间顺延。
　　5.7由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应按该项目应收设计费的千分之二减收设计费3天，甲方有权单方面终止合同。
　　5.8乙方按进度交付设计文件给甲方审查，甲方审查时间不得超过2天，或故意以审查为借口拖延设计进度，每超过一天，担应支付金额违约金，逾期超过3天，乙方有权利向甲方要求支付下一次付费。
　　6、乙方在设计过程的其他义务
　　6.1乙方交付设计文件后，参与图纸会审会议，开工前应去现场对施工负责人进行技术交底。外地项目如甲方要求乙方出差去现场交底，吃住车费全报销。
　　6.2乙方应与甲方另行委托的相关联专业设计单位做好配合协调工作。 6.3合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应双倍返还定金。
　　7、其他约定
　　7.1由于不可抗因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　7.2本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意依法向甲方所在地人民法院起诉。
　　7.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与双方认可的来往传真、电报、会议纪要、银行付款记录等，均为本合同的组成部分，具有同等效力。
　　7.4本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
　　7.5双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
　　7.6本合同经甲、乙双方盖章签字后立即生效。
　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
　　委托代理人： 委托代理人：
　　签订日期： 签订日期：
施工图深化设计合同范文二　　总包方： (以下简称甲方) 分包方： (以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，就 钢结构工程图纸深化设计事项，经协商一致，双方在深圳市福田区 签订本合同，以资共同遵守。
　　第一条 工程概况
　　1、工程全称： 钢结构工程深化设计。
　　2、简 称： ,以下简称“本工程”。
　　3、工程地点： 。
　　4、设计单位： 。
　　5、监理单位：
　　6、工程规模： 。
　　7、钢结构工程图纸深化设计，包括设计变更及甲方临时指定的工作。
　　第二条 合同组成及文件解释顺序
　　本分包合同由以下文件组成，并互为说明，如出现含糊和(或)歧义时，按照以下先后顺序解释，同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。
　　1、本供货合同书;
　　2、招标文件、招标申请书、中标通知书、定标书;
　　3、甲方与业主合同文件的技术标准;
　　4、合同图纸(含全部施工蓝图及结构模型);
　　5、国家规范、标准;
　　6、发包方和承包方之间有关工程的洽商、变更等书面协议或文件(包括备忘、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令等过程文件)。
　　第三条 深化设计内容
　　1、根据甲方及设计要求绘制本工程深化设计图。
　　2、乙方所绘制的深化设计图，包括相关说明、图纸目录、平面定位图、构
　　3、乙方所绘制之深化设计图，按时或提前报甲方审核，双方无异议后报业
　　4、乙方的技术服务：深化设计交底，对深化设计图做出说明，解决及修改
　　5、设计变更(含通知、指示、同意、批准、确认和决定等)：均指书面形式，如甲方因某种原因以口头形式发出任何此类指示，乙方应遵守此类指示，但此类指示乙方应当复核，并在接受此类指示后7日内以书面形式请甲方予以确认，否则甲方不承担由此增加的任何经济费用。
　　第四条 深化设计依据及图纸验收
　　1、图纸深化设计要依据施工蓝图、技术核定单、设计变更单、甲方施工方
　　2、甲方按照以上依据、有关标准对乙方转化的图纸严格进行验收;验收时
　　3、甲方在生产期间如发现图纸问题，乙方不得以甲方签署的验收报告为依
　　第五条 深化设计工期与图纸的提交：
　　1、深化设计工期：深化图纸的提交必须满足甲方、现场施工进度和加工厂
　　2、总工期为 日历天， 年 月 日提交埋件送审图，并在 天内
　　3、若发生较大设计变更或较多原设计问题在提出 天内得不到解决的,乙方
　　4、乙方有责任积极主动利用自身优势和条件解决深化设计中的各种问题，
　　5、深化设计图纸提交：每批图纸乙方需提交 套送审白图;获业主、设计
　　第六条 深化设计合同价款、支付与结算：
　　1、本合同含税暂定价款为 元(人民币 整)，费用组成
　　(1)本合同为固定单价包干，综合单价 元/T(含税)，该固定单价不
　　(2)净量深化图纸总费用为RMB 元包干(人民币 元整),不作任何调整。
　　2、综合单价包含详图转化、出图、图纸审批、出图数量、一般性修改(总
　　3、工程量计算规则：根据施工图纸按现场安装完成的钢构件实际净重量
　　4、发生设计变更：
　　(1)若为额外增加工作量的变更或未完成的详图有设计变更，费用的增减按上述综合单价及计算规则计算;
　　(2)若设计变更造成已完成的深化内容进行修改：累计修改工作量占合同承包范围的工作量的10%(含10%)以内费用不增加;累计修改工作量占合同承包范围工作量的10%以上，甲方应按上述综合单价及计算规则计算并支付乙方费用，但乙方有义务协助甲方向业主索赔费用。
　　5、本合同履约保证金为合同总价的 ，本合同签订后 天内，由乙方以银行履约保函的形式交甲方，乙方在合同履行过程中如无重大违约或无违约扣款，在全部工程施工完毕且验收合格后一个月之内无息退还。
　　6、付款方式：乙方每月25日向甲方提交当月完成(获得业主及设计方审批通过)施工详图设计的工作量，经甲方审核(审核期10天)后的1个月内，甲方向乙方支付该月审核工作量设计费用的50%为第一次进度款，在支付该月进度款后的2个月内，甲方向乙方再次支付该月的40%为第二次进度款。
　　7、结算：钢结构安装完毕后，甲方收到业主结算款后，双方办理结算，除保留5%质保金外结清尾款。
　　8、本工程钢结构安装完毕满一年后15天内，如果没有扣款等事项，支付乙方剩余质保金。
　　第七条 甲方的责任
　　1、甲方在合同签订后 天内向乙方提供必要的图纸及技术要求资料。
　　2、向乙方提供深化设计变更资料。
　　3、协助解决深化设计有关的问题。
　　4、提供乙方派驻现场的技术人员住宿。
　　5、按本合同条款按期支付给乙方深化设计费，若确有原因无法按期支付工程款，应与乙方友好协商，并确保尽快支付应付工程款。
　　第八条 乙方的责任
　　1、乙方委派 作为本工程的代表，负责本工程一切往来事宜。
　　2、乙方应配合本工程的施工，对甲方、制作厂进行深化设计技术交底，解决施工中有关深化设计的问题，完成深化设计变更，且派驻一名技术人员(姓
　　3、解决制作厂对深化图纸中所提出的问题，有需要时派专人驻厂。
　　4、乙方应在本合同规定的时间内提交满足要求的深化设计图纸，并承担工期和质量责任。
　　5、乙方在工作期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理或有其他任何技术问题，应当及时通知甲方;对甲方技术人员的建议，应予以积极配合，在甲方要求时，应及时给予书面答复。
　　6、深化设计经甲方、设计院、业主的审查后有必要修改时，由乙方按要求修改，并落实到输出资料上。
　　7、乙方以满足甲方进度要求提供深化图纸，必要时为保证工期无偿加班赶工制图。
　　8、若甲方有原因未按期支付工程款，乙方应以工程为重点，双方共同协商付款时间，不得以此理由推迟或不递交深化图纸，否则造成的所有损失由乙方承担。
　　9、若发生重大设计变更，乙方应将损失降至最低，设计变更增减费按第五条相应条款计算。设计变更的发生并不能减免乙方的责任。
　　10、乙方应在确保工期的同时保证深化图纸的质量。甲方、设计院、业主等各方对图纸的审批确认并不能减免乙方承担深化设计图纸的责任。若由于乙方原因深化设计图纸发生错误，乙方负责无偿修改深化图纸直至正确为止，若由此引起甲方的损失由乙方承担。
　　11、乙方有义务协助甲方向业主或总包索赔，并提供相关资料。
　　12、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。
　　第九条 违约责任
　　凡出现以下任何一种情况，视为违约，除赔偿一切损失外，另承担违约责任，
　　违约方按合同暂定价款的 向未违约方偿付违约金：
　　1、若因乙方现场资料传递不及时造成甲方工期延误或经济损失,由乙方承担。
　　2、乙方未按甲方规定的期限和要求提交深化设计图纸及相关文件(包括由乙方原因引起的返修、更换、补交的资料等)，每拖延一天，应向甲方交纳 元/天的违约赔偿金。
　　3、乙方同意若因业主或总包方原因造成的工期延误，乙方有义务尽一切施工措施(如增加工作时间、加大劳动力投入等)挽回工期损失。
　　4、因乙方图纸原因造成质量事故(构件修整、返修、报废等)，乙方未承担责任的;
　　5、因乙方原因未能达到工期要求，乙方未承担责任的;
　　第十条 合同终止权
　　1、本工程合同履行过程中，若因乙方的技术、人员、质量、进度、诚信、工作态度及劳动纪律等原因，使得甲方认为乙方已不具备完成本合同的能力，或者完成本合同的可能性正在缩小，甲方有权解除与乙方的合同，并不承担任何经济责任。
　　2、若甲方与业主或总承包终止合同后，本合同也同时终止。乙方有责任保护好已完工图纸，后续事宜按总承包合同执行。
　　第十一条 纠纷处理
　　本合同在履行的过程中如果有争议，双方应协商解决;协商不成，任何一方可提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。
　　第十二条 其它
　　1、甲乙双方因故需要变更或终止本合同时，应提前15天书面通知双方，并对本合同中的遗留问题取得一致意见后，另签补充协议作为本合同附件执行，本合同第十条除外。未达成协议前，本合同继续有效。
　　2、甲方与总包签订的施工合同(简称主合同)作为本合同的附件,本合同未尽事宜,主合同相关条款作为补充。
　　3、本合同自双方签字盖章之日生效，甲方按本合同规定付清质保金后合同失效。
　　4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　5、本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
　　甲 方：法定代表人：委托代理人：
　　乙 方： 法定代表人： 委托代理人：
　　合同签订日期： 年 月 日
施工图深化设计合同范文三　　建设单位(甲方)：
　　审查机构(乙方)：
　　甲方委托乙方承担 工程的施工图设计文件审查工作，经双方协商一致，签订本合同。
　　第一条 本合同依据下列法规和文件签订：
　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
　　1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。
　　1.3国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章。
　　1.4建设工程批准文件。
　　第二条 本合同涉及项目的情况：
　　2.1工程名称:
　　2.2设计单位资质等级
　　2.3勘察单位: 资质等级
　　2.4项目概况:
　　2.5工程造价: ;
　　2.6初设(方案)批准时间:
　　第三条 乙方对甲方提交的施工图进行以下内容的审查：
　　3.1: 建筑 结构 给排水 电气 道路
　　3.2是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计;
　　3.3地基处理及结构设计的安全性、合理性;
　　3.4是否达到规定的设计深度要求;
　　3.5是否按照建设工程标准强制性条文进行设计;
　　3.6建筑面积计算结果是否符合有关规定。
　　第四条 审查机构应在本合同签订后的 十五 个工作日内向建设单位提交由审查人员签字、审查机构盖章的施工图设计文件审查记录,在与设计单位沟通、由设计单位修改设计合格后，出具《深圳市建筑工程施工图设计文件审查报告》(一式肆份)，并在两套经过修改合格的图纸上加盖“工程设计施工图审查专用章”的施工图文件。
　　第五条 本合同收费及付款方式
　　本合同依据深圳市物价局深价管函[20xx]6号《关于我市建筑工程施工图技术审查中介服务收费问题的复函》的规定及深圳市规划局市政工程设计审查收费的补充规定，双方商定本次审查收费按工程造价的4‰计取,总计审查收费为 元人民币(￥ 元)。双方约定采取以下付款办法中的第 (二) 种:
　　(一) 建设单位应在本合同签订后的 个工作日内向审查机构付清所有审查费用。
　　(二) 建设单位在合同签订后 个工作日内,向审查机构支付合同审查总费用的____%作为预付款,共计 元;审查机构完成所有的施工图审查,并在提供完整的施工图审查记录单后，建设单位应在三天内付清本合同约定的全部审查费用。
　　第六条 建设单位或设计单位对审查机构做出的审查报告如有重大分歧时,首先应由建设单位或设计单位与审查机构协商解决,协商不成时可由建设单位或者设计单位向深圳市规划局提出复查申请,由深圳市规划局组织专家论证并做出复查结论。建设单位或设计单位对于复查结论仍有分歧时可通过仲裁或法律途径解决争端。
　　第七条 双方责任
　　7.1建设单位责任
　　7.1.1建设单位应对向审查机构提交的施工图纸、文件以及相关资料的真实性负责。对于因建设单位提交错误的施工图纸、文件以及相关资料造成的损失，审查机构不负任何责任。
　　7.1.2建设单位变更委托项目或对提交的资料作较大修改，以致审查机构需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)外，建设单位应按照审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费用。
　　7.2审查机构责任：
　　7.2.1审查机构对审查的图纸质量负相应的审查责任，但不代替设计单位应承担的设计质量责任。
　　7.2.2审查机构应保护建设单位(或设计单位)的知识产权，不得向第三人泄露、转让建设单位提交的设计图纸、文件以及相关资料等，如发生以上情况并给建设单位(或设计单位)造成经济损失，建设单位(或设计单位)有权向审查机构索赔。
　　第八条 违约责任
　　8.1在合同履行期间，建设单位要求终止或解除合同，审查机构向建设单位退还审查总费用的80%;已经开始审查工作的，根据实际已经审查工作量占全部审查工作量的百分比收取审查费用。
　　8.2建设单位应在本合同规定的期限内交付审查费用，对于建设单位未按时交纳审查费用的审查项目，审查单位有权停止审查工作，待建设单位交纳相关费用后再行审查，审查时间顺延。
　　8.3由于审查机构原因,延误了按本合同规定的审查报告交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费用的1‰。
　　8.4合同生效后,审查机构要求终止或解除合同,审查机构应向建设单位支付本合同规定的审查费用的20%作为赔偿,且返还甲方已支付的所有费用。
　　8.5任何情况下,审查机构的赔偿金额不超过其所收取的审查费合同金额。
　　第九条 本合同争议解决方式由当事人在合同约定从下列两种方式中选择 (一) 种;
　　(一)因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交 中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会 仲裁;
　　(二)因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的,
　　依法向人民法院诉讼。
　　第十条 其他事项
　　10.1本合同一式四份,建设单位执二份,审查机构留二份。
　　10.2本合同经双方签章后生效。
　　10.3本合同生效后，审查机构按规定向深圳市规划局或其指定机构备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
　　10.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　建设单位名称： 审查机构名称：
　　(盖章) (盖章)
　　年月日：
11