简单工程承包合同格式.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
简单工程承包合同格式
　　发包人： (简称甲方)
　　承包人： (简称乙方)
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
　　一、工程概况
　　1、工程名称： ;
　　2、工程地点： ;
　　3、工程范围：
　　4、承包方式： 。
　　二、合同工期
　　1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);
　　三、质量标准
　　工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。
　　四、合同价款
　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。 五，付款方式
　　付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
　　六、施工准备
　　1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
　　2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;
　　七、安全责任
　　1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
　　2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
　　3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
　　八、工程竣工验收及保修
　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
　　6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
　　九、现场代表
　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
　　十、违约责任
　　因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
　　本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：
　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;
　　(二)依法向人民法院起诉。
　　本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：___年___月___日
　　合同订立地点：____________________
　　本合同共_ 页
　　发包人：(盖章)
　　法定代表人/委托代理人：(签字)
　　承包人：(签字) 联系方式：
　　开户银行：
　　银行账号：
　　简单工程承包合同范文二
　　发包人： (简称甲方)
　　承包人： (简称乙方)
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点： ;
　　3、工程范围：二楼房顶钢架 。
　　4、承包方式： 包工包料。
　　5、承包面积为 ㎡，每平方价格为 元。
　　二、合同价款
　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。
　　三、付款方式
　　付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。
　　本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。
　　甲方：
　　乙方：
　　年 月 日
　　简单工程承包合同范文三
　　一、发包方：(以下简称甲方)
　　承包方：(以下简称乙方)
　　二、承包范围：
　　1、项目工程名称*******。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。开工日期：20xx年2月8日。竣工日期：20xx年2月8日工程质量等级合格。
　　2、范围：
　　三、工程款(进度款)拨付
　　四、承包人乙方的责任：
　　乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方的监督指导。
　　发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。
　　五、甲方的责任：
　　1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。
　　2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。
　　六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
　　发包人(甲方)：
　　承包人(乙方)：
　　年 月 日
5