人工挖孔桩合同样本.doc

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。人工挖孔桩合同样本人工挖孔桩施工方便、速度较快,不需要大型机械设备,那么人工挖孔桩合同又是怎样的呢?以下是在范文网小编为大家整理的人工挖孔桩合同范文，感谢您的欣赏。人工挖孔桩合同范文篇一发包方： (简称甲方) 承包方： (简称乙方)甲方现将祥瑞.米兰春天小区11#楼工程人工挖孔桩工程发包给乙方承包劳务施工，经双方协商，本着平等自愿，遵守国家合同法等有关规定，签定以下条款共同遵守。一、 工程概况及务承范围图纸范围内按甲方指定的划分桩数。二、包干形式及价格本工程包干形式为单包工，即劳务承包。1、桩身直径1000土方开挖140元/m3，石方开挖按260元/m3;2、没有放炮的桩按450元/m计算;除深度据实结算外其他按图纸结算、含砼护壁10cm，扩桩头单价为50元/个(若有增加及变更工程量按甲方有效签证结算)一、 劳务工资支付办法及结算方式本桩基工程按工程完工桩基验收合格后，支付生产产值70%劳务工资，工程完工基础验收合格办理决算后，支付生产产值20%劳务工资，余下工资主体工程完工验收付完。四、 工期保证在20xx年 月 日正式开工20xx年 月 日完工，在施工中不得以任何地质原因和气候因素而停工和影响工期。双方约定除工程变更较大和大的自然灾害不可抗拒力工期顺延，其他因素工期均不作顺延。工期如超过1天，按罚款500元/天计算，并承担相关一切费用。五、安全乙方在施工现场必须遵守国家安全规范，安全操作规程、安全技术交底等相关法律、法规。听从施工现场技术人员和建设单位派驻代表、监理工程师指挥，必须文明施工，如果不遵守安全生产操作规程、安全技术交底、不服从现场管理人员正确管理。甲方有权对其情节严重程度处50500元罚款，并由乙方承担给工程所造成的一切经济损失和法律责任，甲方不承担任何责任。六、质量乙方必须达到国家相关质量标准和要求，确保合格工程。人工挖孔桩如果出现质量问题造成的返工全部责任及损失由乙方承担。乙方必须服从甲方正确质量管理和正确操作方法，如有不正确操作方法经甲方和监理指正后仍拒不改正的话甲方有权处501000元罚款。乙方必须按甲方的安全及质量技术交底进行施工，如不按甲方技术交底进行施工所造成的经济及法律后果由乙方全部承担。七、材料乙方必须本着对材料节约措施，现场不能有丢弃、材料现场不整改、施工现场遗落不拣的情况发生。如果有材料浪费现象发生，甲方根据严重程度处50200元罚款，并赔偿材料损失。情节严重，经甲方指正后仍拒不改正者，加重处罚。八、双方责任和权利甲方全权负责工程技术及施工方案交底、负责现场工程，提供砂浆及混凝土搅拌设备、振捣设备、混凝土搅拌机不另配操作人员。乙方需自理绳子、工具、撮箕、扁担、灰桶、施工机械设备、施工电线、施工爬梯等工具。严格按甲方提供月、日施工进度计划，合理组织人员、合理安排施工程序。安全、保质、保量完成工程计划任务。乙方必须服从甲方一切现场文明施工管理制度，不准打架斗殴，不准和周边的居民发生矛盾冲突。发生一次有违反社会治安行为罚款500元。如有违反施工规范、违反安全操作规程、野蛮施工、材料浪费、不服从现场管理人员正确指挥等，所有罚款均在本月借支款中扣除。乙方向甲方提供流动人员证明及婚育证明等相关部门所需证件。 乙方在办理工程结算时必须由甲方施工现场主管生产、安全、质量人员签字证明方能办理结算。九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日生效，结算完毕后失效。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日人工挖孔桩合同范文篇二发包方：(以下简称：甲方)承包方：(以下简称：乙方)依照(中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 益丰时代广场 基础人工挖孔桩、独立基础基坑等分包协商一致，订立本合同。一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容：(一)、乙方承包工程范围：益丰时代广场工程设计范围内基础人工挖孔桩、独立基础基坑，保质保量、按期完成任务，达到设计、地勘和国家规范要求。(二)、乙方承包人工挖孔桩的方式及工作内容：1、乙方包人工、包辅助材料和工器具(如人工挖孔桩搅架、空压机及其胶管、风镐和二级箱体以外的电线、照明、送风等;桩护壁模板及支撑系统、搅拌砼器具、钢筋房搭设、钢筋制作机具、绑扎丝;石方钻眼的工器具等)。2、对每一根人工挖孔桩成孔及其多次修整，泥土、石块、石渣起运到该桩孔2米以外15米以内;3、桩护壁钢筋绑扎、支拆模板;4、浇筑护壁砼前后台准备收尾工作;5、混凝土振捣密实，配合试验员做好砼试块及塌落度试验及钢筋取样;6、无条件全力配合甲方、地勘、监理及质监单位对成品孔桩的自检、验槽、复检等相关检查工作。6、无条件听从建设、监理、甲方安排和指挥;7、包括施工现场安全和文明施工、工器具等。二、承包工程费用：在合同承包范围内，乙方按期完成规定的工作内容，施工质量经过设计、地勘等单位验收合格，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，合同分项单价如下：1、 人工挖孔桩单价：土方、页岩 170 元/立方米，如遇砂岩强度大于10MP则采用水钻，水钻 390 元/立方米，每延米不足1立方按1立方计算。孔桩开挖直径按护壁外围尺寸计算。孔桩内有地下水及流砂、淤泥等情况只能做半模的，半模按1米计算;包含人工搅拌、运输、浇筑、振捣、养护、绑扎丝、护壁钢筋制作安装，护壁模板材料及制作安装。(挖出的渣土运输在桩孔2米以外15米以内按甲方指定地点堆放)2、以上固定单价为一次性包干价格，包括完成承包范围，工作内容所发生的一切费用，承包单价不可调整，单价中包含处理所有障碍物等一切不可预见所发生的所有费用。3、如果乙方达不到工期约定的要求，单价下浮10%，同时赔偿甲方相应的损失。三、质量：1、质量要求：合格;2、验收标准：达到设计施工图纸和地勘要求;满足国家及省市行业有关规范、标准和规定等;四、工期：1、承包合同工期天，开工日期月2、如果因乙方原因造成工期延误，所造成的损失按照甲方的有关条款进行处罚和索赔。五、结算、履约担保和付款：1、结算程序：乙方所施工的分部、分项工程完工后，由现场施工员开具已完合格工程量施工任务书;再由内业技术人、计量人员分别对其已完工程的质量和工程量进行审核、验收、计量。2、工程进度款：乙方所施工的工程经相关部门验收合格后，在办理完结算手续签字完成后3日内支付乙方工程总款的80%，余款在6个月内付清。六、安全文明施工：1、乙方进场前必须认真接受甲方的三级教育，填好三级教育卡，安全技术交底工作，乙方必需设立兼职质检员、安全员，每日召开班前会，负责本班质量安全工作，对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整顿并作罚款处理，如乙方人员因不按操作规程或交底施工出现工伤事故的费用由乙方承担。2、乙方人员进入工地现场必须戴好安全帽、安全绳、安全鞋等安全劳动保护用品，不得酒后上班;不准穿拖鞋或赤脚上班，如有违反每发现一次一人罚款 100-500 元，注意卫生，不得随意大小便，违者每发现一次罚款 100-200 元，保持现场干净，整洁、不乱倒垃圾。进出入大门时应自动接受甲方现场保安人员的检查，若发现在工地和宿舍酗酒，闹事、打架、赌博、偷盗，若有违反，每人次罚款元，情况严重者，送公安机关处理。3、乙方不得雇佣犯罪人员、童工、病人和年满六十周岁以上人员上班。甲方安排专职安全员专门协调在乙方分包区域的防范工作，进入乙方作业区的人员违反了文明及安全的规定，均受到规定的处罚。4、乙方严禁更换、动用工程的安全标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等安全设施。乙方自供的机具应每天检查，如有不妥之处，应立即整改，甲方一旦发现，有权进行处罚。5、乙方施工人员有权拒绝甲方的违章指挥，严格按照国家及省市有关建筑安全规范、操作流程、标准和规定等进行施工。6、乙方必须购买相应的保险，坚决杜绝伤亡事故的发生，若发生则：10000.00元以内乙方承担，10000.00元以上(保险公司赔偿以外的部分)甲方承担70%，乙方承担30%。七、甲乙双方职责：甲方职责：1、甲方为乙方提供必要的工作场地、施工工作面、施工用水、用电。2、提供主要材料的供应，配合乙方组织分项工程验收。3、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不能满足甲方工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿甚至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。4、按合同支付工程款项。乙方职责：1、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度，对建设单位、监理单位提出的整改意见必须无条件进行整改。2、组织能胜任的工程项目管理班子和熟练的作业人员，并报甲方审批。乙方指定 为现场负责人。乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次罚款200元/次。3、乙方必须按照工程施工图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、质量、安全地完成所承包的分项工程。4、节假日、农忙季节乙方必须保证现场的正常施工人员，否则由此造成的损失由乙方承担。5、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守各项规章制度、不扰民。6、施工现场内，工程竣工交验前，乙方必须配备专门的管理人员及相应的管理措施对自己的施工内容、成品保护、半成品、材料、物资、设备等加强管理，如有损失损坏及丢失产生的全部损失由乙方自行承担。7、乙方必须在甲方指定的场地内作业。作业区内严禁生火做饭。8、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其它范围内的成品和半成品，如有损坏及破坏，由乙方负责恢复原状。9、乙方进场人员详细花名册必须报甲方备案，工资发放必须由本人签字认可，工资表报甲方备案;承包工程范围内工作内容不得转包，否则甲方有权终止合同。八、成本控制：乙方必须协助甲方做好成本核算，杜绝浪费，因乙方原因造成材料损耗超过定额范围以外的或超过甲方审定用量的，按2倍材料价从乙方工程款中扣除。九、 乙方必须使用固定的劳务队伍人员，不得临时聘用其他队伍人员或严禁转包，一经发现甲方有权解除合同，由此发生的损失费用由乙方承担。十、其他条款：1、合同中未明确部分以项目不管理制度严格执行;合同中所有应由乙方承担的经济损失的价值由甲方认定，乙方应无条件接受;该合同中提出的所有罚款直接由施工员开出，无需乙方确认，预算部直接从工程结算款中扣除。2、未尽事宜双方协商解决。3、挖孔深度及土质按地勘资料要求和设计要求，深度和地质与地勘资料不符请及时通知甲方确认。十一、合同中止有以下事项任何一条发生时，视为合同中止：1、 工程完工，竣工验收，双方手续结清完毕;2、 建设单位中止施工任务;3、 因故双方协商同意，终止合同;4、 乙方不能保证工程进度、质量、安全要求。以上条约自双方签字、盖章之日起生效。此合同一式肆份，双方各两份，每份均具有同等法律效力。甲方盖章：甲方代表签章：联系电话：年 月 日乙方盖章： 乙方代表签章： 联系电话： 年 月 日人工挖孔桩合同范文三甲方(全称)： 乙方(全称)：甲乙双方本着“公平竞争、互利互惠、诚实信用和长期合作”的原则，甲方将渝广高速公路双河口特大桥的部分人工挖孔桩交由乙方协作施工，为明确双方责任权利，达成如下供应合同，供双方共同遵守。第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：渝广高速公路双河口特大桥人工挖孔桩1.2 工程概况：双河口特大桥左右下部各构造桥墩为双柱式墩配桩基础,桩基直径1.4m2.5m,桩深1.3 施工地址：重庆市合川区。1.41.5施工目标1.5.1质量目标： 严格按规范施工1.5.2进度目标： 按合同工期完成施工任务1.5.3安全目标： 不发生一切重大伤亡事故，轻伤负伤率小于0.5%第二条 作业人员乙方根据工程需要向甲方提供相应熟练作业人员 名。第三条 合同工期开工日期 ：完工日期 ：第四条 协议价款4.1 协议价款的确定原则4.1.1本协议人工挖孔桩土石方开挖按/m(大写：)，(按甲方指定区域开挖，不论孔径大小及孔桩深浅、孔内土方石方，该单价为综合单价);工作内容：孔桩的锁口模板按拆，锁口混凝土浇筑，挖土石(含爆破)、装土石、将土石倒于4.1.2人工挖孔桩土石方开挖按不超出设计工程量的实际工程量计算，即只计算设计桩径范围4.2 协议价款包括以下内容： 乙方为完成其工作内容的所有材料(甲方提供的除外)、机械(甲方提供的除外)、人工、措施费等费用。第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料：5.1.1 乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。5.1.2有效的书面洽商变更、现场签认资料等。5.2 协议价款的结算和决算：5.2.1工程完工后日内，乙方向甲方递交完整的决算资料，甲方在收到决算资料后核实，给予确认并办理决算手续。5.3 协议价款的支付：5.3.1 双方确认劳务费支付办法为：在验收合格并办理结算完毕后，上级单位付人工挖孔桩款项给甲方后的7个工作日内按结算价款的80%支付给乙方，剩余20%工程款在基础验收完成后支付。5.3.4乙方在办理工程款结算款时须按规定向甲方出具真实有效的工人工资发放表，否则甲方有权拒付劳务费。第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工6.1 .1甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.1.2乙方在施工过程中切实做好安全防护、排水、通风工作，严格按建设工程施工安全技术操作规程DB36/J002-20xx进行施工，班前和施工过程中，必须检查起重设备各部件是否牢固、灵活，支腿是否牢固稳定，起重钢丝绳及其与挂钩的连接，挂钩的安全，吊环防坠保护装置等是否牢固可靠，提桶是否完好，发现问题应及时修理或更换，在桩未浇筑砼前，孔洞上口及浇筑砼后空孔每天要覆盖好。挖出的土、石方不得堆放在孔洞周边，一定要堆放孔洞周边1米之外。在施工过程中如因乙方原因发生安全事故，其经济和法律责任全由乙方自行承担。6.1.3施工现场，乙方应严格按照施工安全操作管理规定入场施工，戴好安全帽，正确使用个人劳动防护用品及必要的保险措施，每发现乙方一人未戴安全帽或赤脚、穿拖鞋进入施工现场等违规行为罚款金额元，乙方应对施工过程中的孔桩口进行周密安全防护设置，包括醒目的标识标牌及相应的专业防护。6.1.4乙方因违反治安管理条例、法律包括色情、酗酒、赌博、打架争执等所引起的事端由乙方负责，甲方将对相关人员进行处理、罚款，并移送法办。6.1.5乙方必须配备专职安全员，负责工地安全生产。必须采取必要的措施和手段强化安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工制度，以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保工程安全达标，乙方配备专业电工，对施工现场用电进行管理。6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2 按照有关规定，甲方乙方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。甲方乙方事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3 对本工程的安全生产标准，如达不到相应的行业安全标准，甲方将按照方予以处罚。第七条 工程质量、验收与保养7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2 乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。7.3乙方在施工过程中，严格执行现行有关桩基工程施工规范，按设计要求的桩径、平面布置位置、持力层精心施工，确保桩基施工质量优良。在施工过程中，乙方要及时做好桩护壁，防止出现孔体坍方，桩体倾斜、缩颈等质量问题，桩底清理浮土、浇筑孔桩砼时配合抽水。7.4 验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，施工完毕后由甲方、乙方共同办理书面验收手续;7.5乙方必须对组内所挖的孔桩负责至终孔验收合格通过，若发生组内个别孔未完成，甲方有权不与乙方结算，包括乙方组内已完成的孔桩，均无权与甲方结算，甲方有权自行处理。7.6在甲方现场管理员的领导下，乙方配备自己的质检员，严格按照施工图纸合理用料，严格按照施工规范精心施工。不合要求的必须返工，造成的一切经济，工期损失全部由乙方承担。7.7对本工程的质量标准，双方约定如下：质量标准，甲方将按照决算总价的5%对乙方予以处罚，并承担由此给甲方造成的经济损失。第八条 工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方现场代表确认，工期相应顺延。因战争、动乱、自然灾害或非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;设计变更;乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;一周内非乙方原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时; 甲方同意工期顺延的其他情况。8.2 非因上述原因造成未按合同工期(包括协议约定可顺延的工期)完工的，双方约定：工期每延迟一天，乙方支付违约罚款20xx第九条 文明施工9.1 乙方应严格按行业相应标准施工，加强科学管理，坚持文明施工。9.2 乙方应向其工人提供符合标准的施工条件，乙方自行提供现场食宿条件，并承担其费用。9.3 乙方必须服从甲方及上级单位的管理，如因乙方原因导致上级单位做出的处罚，乙方承担其经济责任和其它责任。第十条 材料机具供应10.1 本工程甲方不提供机械设;乙方自备的工具为： 与本项工作相应的中小型机械及工具、用具均由乙方提供。 乙方提供的中小型机械及工具必须符合国家相关安全标准，进入施工现场须向甲方 提供相关的机械设备的合格证及检验报告，经甲方检查验收后方可使用。双方确认防护用具：个人防护用具和劳保用品等由乙方承担，个人防护用具和劳保用品必须符合国家相关安全标准，进入施工现场的个人防护用具和劳保用品须经甲方 检查验收后方可使用。10.2本协议甲方提供的材料为锁口及护壁用砂石、水泥，费用由甲方承担;爆破产品由甲方提供，其费用由乙方承担。10.3 甲方提供施工用电的主线(主线没假设开通时，乙方自备发电机施工)，二级配电箱及以下第十一条 文物保护对施工中发现的文物，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由甲方承担。第十二条 甲方的权利及义务12.1 负责提供场地、道路等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12.2 负责于提供施工图纸套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3 负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划。12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期场容等方面发现有违反协议约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整改。12.7 负责组织工程的验收工作。12.8 本工程甲方施工代表负责日常施工的管理、协调工作。甲方代表现场签认用工、办理洽商变更手续的职权。12.9 在任何情况下,如果甲方认为乙方的管理人员不能胜任工作,有权要求乙方进行更换;乙方必须在收到甲方通知之日起 3日内进行更换，否则甲方有权对乙方进行经济处罚。第十三条 乙方的权利和义务13.1 乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体和技术水平，工人年龄不得低于18岁，不得超过60岁。13.2乙方需将其作业人员登记造册(需填写姓名、性别、年龄籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本协议附件。13.3在施工过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不得随意变更备案人员，人员变动率小于服从甲方的统筹安排统一调动。13.4当甲方因事故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。乙方在施工过程中发生质量问题应无条件返工，直至合格为止，并承担由此引起的一切经济损失。13.5乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品，半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。13.6乙方应对作业人员进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场的各项管理规定，对其工人提供防护用具及劳保用品。13.7 乙方确定为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 违约责任14.1 甲方违约责任14.1.1 由于甲方原因造成停工、窝工时，乙方应最大能力安排人员工作，停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。甲方任务不足或因故不能继续履行协议时，双方协商后可提前终止协议。14.2 乙方违约责任14.2.1 因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量达不到验收标准时，甲方可以终止协议，并要求乙方在 2 日内退出施工现场，乙方应当无条件退出施工现场。甲方只按已完成工程量80%对乙方进行结算(其中未达到验收标准的工程甲方将不予结算)，其余一切损失由乙方自行承担。14.2.2因乙方原因造成本工程阶段工期目标未能完成，造成甲方工期延误，甲方将对乙方处以罚款,同时甲方可以终止协议，并要求乙方在 2 日内退出施工现场，乙方应当无条件退出施工现场。甲方只按已完成工程量对乙方进行结算。14.2.3 乙方未按甲方选定的施工队伍及人数进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负)，并书面通知乙方，直至终止协议。14.2.4因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担，并承担由此给甲方造成的经济损失。第十五条15.1.1乙方必须按照国家相关规定向其雇佣的施工人员发放劳务费，不得拖欠工人工资，甲方有权对乙方发放劳务费进行必要的监督。15.1.2乙方与其雇佣的施工人员因劳务费发生纠纷时, 乙方必须积极的给予协调解决问题,如因乙方协调处理不及时而导致其雇佣的施工人员向甲方书面投诉两次以上, 甲方将按施工人员的书面诉求进行处理，乙方将无条件同意该处理意见并执行，如不执行甲方将按处理意见从乙方工程款中扣除。第十六条 合同争议的解决在履行本合同过程中，双方发生争议时，应进行协商，协商不成，涉及劳动法调整范围的，向甲方上级主管部门“劳动争议调解委员会”申请调解，如调解不成的，向主管部门所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁;涉及工程质量、安全、计量等不属于劳动法调整范围的，先向甲方上级主管部门“内部经济合同纠纷调解委员会”申请调解，调解不成的，交由法院审理.第十七条本协议未尽事宜，经双方协商再作补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第十八条本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。甲方单位名称(签章)： 乙方单位名称(签章)：甲方代表： 乙方代表：甲方委托代理人： 乙方委托代理人：身份证号： 身份证号：地 址： 地 址： 电 话： 电 话：签订地点： 协议订立时间： 年 月 日粘贴身份证(乙方)：15