道路合同协议书-(1).docx

合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人"）为实施 （项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人"）对该项目—标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协 议。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程 中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）补遗书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）项目专用合同条款；
（6）公路工程专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工 组织设计；
（12）其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以 合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合 同价： 人 民币 （大写） 元（¥）o
5. 承包人项目经理：。承包人项目总工：o
6. 工程质量符合标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 对承包人违约的处理：承包人在投标函填写的资料，属于
10

合同文件的组成部分，承包人应全面履行其所做的承诺，否则属于 承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约金。
（1）项目经理和技术负责人无特殊情况每月坚持工地时间不 得少于22天,缺勤按1000元/天•人标准向发包人支付违约金。 项目经理和技术负责人需要离开工地时必须向发包人请假，获批准 后方可离开，否则按缺勤处理。
（2）未经发包人批准，承包人擅自更换项目经理或技术负责 人，承包仍应在五天内予以纠正并按5万/人•次的标准向发包人 支付违约金。逾期未纠正的，发包人有权解除合同。
（3）主要管理和技术人员（投标书附表中所列）未能按时到 场，承包人应按1500元/天•人标准向发包人支付违约金；承包人 擅自更换主要管理人员（项目经理、技术负责人按（2）处理），承 包人应在五天内予以纠正并按3万/人•次的标准向发包人支付违 约金。逾期未纠正的，发包人有权解除合同。
（4）主要机械设备未能按工程计划（或监理人要求的设备） 及时到场或到场设备不能正常运转以及擅自调走已进场的机械设 备同，承包人应按2000元/天•台（套）标准向发包人支付违约金; 迟或调离超过10天时，发包人可自行组织采购，费用由发包人直 接在支付中予以扣除，新采购机械设备到场前，承包人继续按2000 元/天•台（套）标准向发包人支付违约金。
（5）承包人的主要人员及主要机械设备由监理人按照合同文 件中的计划进场时间进行考勤，并将考勤结果于每月25日前上报 发包人。
（6）由于承包人自身原因引起的建设环境问题，如纠纷事件、 打架斗殴等，造成恶劣影响，严重影响工程建设，每次按人民币5 万〜20万元标准向发包人支付违约金，并承担由此而引起的一切 后果。
（7）承包人未能按全同约定工期交工时，承包人按约定交工 日期实际完成工程量应计工程款的10%向发包方支付违约金。
9. 承包人要文明施工，保护生态环境。对不按设计方案施工, 乱冬乱倒弃渣，破坏生态环境的，视期情节每次罚款5000元〜5 万元。
10、未经甲乙双方、设计人、监理单位共同确认的设计变更， 由乙方承担责任。
11、本工程工期为 天,2014年 月 日开工， 年 月 日完工。承包人逾期交工，违约金按签约合同价的0.2%。元/天计 算；逾期交工违约金的限额为签约合同价的10%。
12、本协议书在承包人提供履约担保后，（履约担保的方式为 现金，按全同价的10%缴纳履约保证金）由双方法定代表人或其委 托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交俊工验收 合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后本全同终止。
13、本工程按监理人批准的工程形象进度进行计量支付，且每 次进度付款中按10%扣留质量保证金，直至签约合同价的5%o
14、争议的解决方式：（1）双方协商解决；（2）向宝鸡仲裁委 员会申请仲裁；（3）向项目所在地法院提起诉讼。
15、本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份， 副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
16、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同 的组成部分。
发包人： （盖单位章） 承包人：
（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：-（签字） 法定代表人或其委托代 理人：—（签字）
年 月 日 年 月 日
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》 以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用 以及投资效益， （项目名称）项目法人 （项目法
人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位
（施工单位名称，以下简称“承包人"），特订立如下合同。
1. 发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输 部的有关规定。
（2）严格执行 （项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法 律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集 体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌， 公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时 提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级 有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有 价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工 作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱 乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用 品等。
（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房 装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等 提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作 有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包 单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用 职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈 赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由 发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准 宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、 交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限, 依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法 机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限, 依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济 损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予 承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负 责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包 人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提 出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目 竣工验收后止。
7. 本合同作为—（项目名称）—标段施工合同的附件，与 工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包 人和承包人的监督单位各一份发包人： （盖单位章） 承包人：
（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：-（签字） 法定代表人或其委托代 理人：—（签字）
年 月 日 年 月 日发包人监督单位：（全称）（盖单位章）承包人监督单位：（全
称）（盖单位章）安全生产合同
为在（项目名称）—（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本 项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人"）与承包人
（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1 .发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程 承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主"和坚持“管生产必须管安 全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布 置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则, 即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安 全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时 处理发现的各种安全隐患。
2. 承包人职责
(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安 全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工 程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公 路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承 包合同中的有关安全要求。
(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全” 的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健 全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职 安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工 程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合 同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结 和评比。
(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理 到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到 纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横 向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置 的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的 最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员 工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按 有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止 其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核 合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守 本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者 方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、 压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊 工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持 证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须 承担管理责任。
(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备 有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用 方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转 让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人 和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴 防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并 有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、 设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须 制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施 中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国 务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定， 及时上报有关部门，并坚持“四不放过''的原则.严肃处理相关责 任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办 法》的相关规定使用和管理。
3. 违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单 位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5. 本合同正本一式二份，副本_份，合同双方各执正本一份， 副本—份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人： （盖单位章） 承包人：
（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_（签字） 法定代表人或其委托代 理人：（签字）