钢结构工程施工合同.docx

钢结构工程施工合同钢结构工程施工合同1发包单位：_（以下简称甲方）承包单位：_（以下简称乙方）为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中，甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故发生，依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法及其他有关法律、法规，经协议商一致，特签订本安全生产协议。一、工程概况。工程名称：_工程地址：_二、工期1开工日期：_年_月_日2竣工是期：_年_月_日三、甲方的权利和安全职责1甲方须认真贯彻国家和电力部门及地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关法规、法令条例。2甲方应按有关规定对乙方承包的工程并对施工现场进行不定期的安全施工检查指导。3甲方在施工前应认真审核乙方开工报告、施工工组织设计，根据工程项目内容特点进行全面的安全技术交底，并组织有关人员对乙方施工人员在进场前的安全生产教育。4当乙方出现严重违章作业，野蛮施工，管理混乱等，安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工，整顿限期整改，直到解除工程分包合同的决定。限期乙方退出施工。5甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的事故由甲方承担一切责任。6甲方认为确实有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见，当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后，甲方应当在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。四、乙方的权利和安全职责1乙方必须是具有独立承担民事责任的法人成其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书、及其资质相在授权委托书范围内工程的经济组织。2乙方必须遵实国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家行业、企业、安全技术标准，必须配备专门的安全生产管理人员，明确责任，随时检查安全生产情况关作好记录，必须接受甲方或甲方上级主管部门，政府有关部门的安全生产检查。3乙方必须熟悉并能严格执行建设工程施工现场管理规定、建设工程安全生产管理条例及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。4乙方必须学习掌握并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。5乙方必须执行三级安全教育制度，特种作业人员必须执行持证上岗制度，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种人员从事特种作业。6乙方必须执行甲方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案，乙方制定安全施工组织设计，编制本单位工程范围的安全施工方案和安全技术措施，并报甲方备案。7乙方在组织施工生产时，必须先落实安全技术措施，防止事故发生，开工前必须进行分部，分项安全技术交底，全体施工人员熟悉施工图纸，掌握工程特点，及安全措施，并签名确认后，方可开工。8乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，凡进入施工现场的人员须遵守各项安全生产管理制度，正确使用个人防护用品，正确佩戴安全帽，高处作业须系好安全带，禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚赤膊，施工现场内严禁擅自使用易燃、易爆物品，禁止吸烟及酒后作业。9乙方必须在施工现场入口处，有危险作业部经挂有安全禁告标牌，必须搭设防护栅栏等可靠有效安全设施和警示标志。10乙方必须抓好安全教育。所有参与施工的人员都须经过入场前的安全教育和岗位安全操作规程教育。未经安全教育的不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。11乙方在容易发生火灾的区域动火时，应事前向甲方申请，经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。12对施工现场的电气设施须具有有效的安全技术措施，特别是临时电源和移动电器规定装设漏电保护装置。13施工期间，乙方指派专职人员负责本工程项目的有关安全、防火工作，乙方应经常联系甲方相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防在事故发生。14从乙方施工开始至工程竣工发生的任何安全事故均由乙方承担全部责任，与甲方无关。五、其它甲方、乙方必须严格执行本协议，本协议作为合同附件，一式二份，甲乙双方各执一份。发包方：_承包方：_代表：_代表：_日期：_日期：_钢结构工程施工合同2合同编号：88489甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。第一条工程概况工程名称：工程内容：第二条工程工期自收到甲方工程预付款之日起天。第三条合同价款本工程总价款为：人民币元整（小写：元）。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。第四条付款方式1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：元），乙方收到此款进场施工。2、乙方主体结构完成后，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：元）；3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：￥元），本工程不留质保金。第五条质量要求乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。第六条材料要求本工程所有主材料均采用国家标准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。第七条甲、乙双方驻工地代表甲方现场常驻代表：，乙方现场常驻代表：，若甲、乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。第八条争议在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。第九条违约1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方;2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。第十条甲、乙双方的权利和义务1、甲方的权利和义务1)甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人员出入和材料、设备进出场。2)甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检查。3)甲方应提供给乙方小型仓库一间。2、乙方的权利和义务1)乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文明施工，消除一切不安全因素。2)乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工前提出书面意见。3)合同签订后，乙方应在甲方配合下，在施工现场了解本项目要求的施工进度及场地状况，为配合做好前期准备工作。4)工程竣工后，清理现场，做到工完场清。5)后期维修：钢结构由乙方负责，为期年。第十一条本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议。第十二条合同生效1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。2、本合同式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力甲方(盖章):乙方（盖章）：代表:代表：日期:日期：钢结构工程施工合同3发包人(全称); (以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：建设面积：约4500二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。三、承包方式：包工包料四、合同工期进场安装日期：20xx年5月20日安装竣工日期：20xx年5月30日合同工期日历天数：20天。五、质量标准工程质量标准：合格六、分包合同价款按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日钢结构工程施工合同4甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将#有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程承包给乙方施工。就此工程施工事项协商一致，订立本合同。一. 工程名称：#有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程。二. 工作地点：￥三. 承包范围及施工内容：甲方提供的图纸范围内的全部基础工程(四个钢结构车间的工程量)，乙方负责按图纸要求对此工程基础部分承包施工。四. 技术要求及验收标准：1. 按照此工程施工图纸技术数据，结合现场实际情况进行厂房基础部分施工。2. 要求不低于图纸技术标准要求，保证图纸要求各项技术指标达到合格标准要求。该工程所用材料应有合格证，符合国标标准，符合图纸设计要求及规范。3. 依照建筑工程地基基础验收标准及图纸技术要求，按照合格标准验收。在施工过程中发现的质量问题，乙方应无条件无偿的整修完毕。五. 承包方式：乙方包工包料，包安全、文明施工。六. 工程量及工程价款：工程总量为图纸要求标准(四个钢结构车间的工程量)，工程总价： 。七. 结算方式：1. 乙方自筹工程所需材料及全部施工所需工机具、人员及现场临电等事宜。八、其它约定事项：1、乙方的施工工期应按#的要求如期完成(天气原因除外自开工之日起6日内)。施工所需钢筋及混凝土应做试件质量试验，如因所用材料试验不合格造成的一切损失由乙方负责。九.此合同一式四份，甲、乙双方各执两份，双方代表人签字，盖章(画押)生效。甲方： 乙方：代表人： 代表人：年 月 日 年 月 日钢结构工程施工合同5建设单位：(简称甲方)施工单位： (简称乙方)根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况：(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。二、工程承包方式： 包 工包料包质量包安全三、工程材料确认： 图纸上标示的有些材料规格市场上没有 ，由甲乙双方协商确定。100*250方通更换成100*200方通 。因市场上木型材的特殊性，四、工程日期： 10天五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。七、工程验收方式：工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程)，根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。八、付款期限和方式： 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。九、保修内容和期限 一年 。十、双方的其它义务： 所以廊架上的80*200防腐木 ，足只有80*185。 六、工程造价： 合计18710 元。(壹万捌仟柒百壹拾元)甲方义务：1、用地和施工许可证：2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为 高经理 。4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天 元，机械按每台班 元计算。)乙方的义务：1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。十一、 违约责任：本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。十三、本合同一式 2 份，双方各执 1 份，签字盖章生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：住所：住所：电话：电话：开户行：开户行：银行帐号：银行帐号：签订合同时间：钢结构工程施工合同6发包人（全称）：_（以下简称甲方）承包人（全称）：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_建设面积：_二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容（包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目）。三、承包方式：_四、合同工期进场安装日期：20_年_月_日安装竣工日期：20_年_月_日合同工期日历天数：_天。五、质量标准工程质量标准：合格六、分包合同价款按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。七、合同生效合同订立时间：20_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定、双方签字、盖章、付款后生效甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_20_年_月_日20_年_月_日钢结构工程施工合同7建设方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。一、工程概况（1）工程名称：_（2）工程地点：甘肃玉门黄花农场（3）工程范围和内容：本房为_跨钢结构厂房，规格：长_米；宽_米檐高_米，按图纸施工。（4）建筑外包面积：_平方米。（5）工程总造价：本工程总造价人民币（大写）：_，（小写￥：_）二、钢结构施工准备（一）甲方：（1）做好建筑红线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应资料。三、钢结构工程期限（1）根据需要，商定工程总工期为天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），_年_月_ 10日至_年_月_日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。四、钢结构工程价款的支付与结算（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。（2）本合同签订后，甲方须付预付款_计人民币_元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的_计人民币_元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的，计人民币_元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的_，计人民币_元作为工程款，（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济责任。（5）本合同结算方式：_。五、附则（1）本合同一式_份，甲乙双方各执一份。（2）本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。附：甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_委托代理人：_委托代理人:_电话：_电话：_本合同签订日期：_年_月_日钢结构工程施工合同8建设 17 / 17