酒店装修购销合同书范本.docx

酒店装修购销协议书范本甲方：_乙方：_按照中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理措施及其他有关法律、行政法规规定，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本装饰装修工程施工详细状况，双方协商到达如下协议。第一条;工程概况1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。2、工程内容：总建筑面积750平方米。3、承包范围;装饰装修人工费用;4、动工日期：XX年05月18日;竣工日期：XX年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。第二条;协议价款1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：13XX。2、签订协议当日甲方支付装饰装修工程人工总费用30%;￥：396003、装修装饰工程完毕80%，甲方第二次支付费用40%，￥：528004、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：330005、乘于5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后一年内支付，￥：6600第三条;甲方责任1、指派_为发包人驻工地代表，负责协议履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2、装饰装修工程动工前，负责到有关部门办理审批手续。3、向承包人提供施工所需水源、电源，并阐明使用注意事项。负责协调与周围邻里关系。4、动工前应确认施工图纸或作法阐明，并向承包人进行现场交底。5、负责装饰装修所产生垃圾处理工作，第四条;乙方责任1、指派_为承包人驻工地代表，负责协议履行。按规定组织施工，保质、保量、按期完毕施工任务。2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。3、严格遵守规定装饰装修施工时间，减少施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来扰民问题及与周围单位、住户关系。4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。5、保证装饰装修现场整洁，竣工前做好卫生打扫和处理工作。第五条;材料供应1、装饰装修工程使用材料和设备必须符合国标，有质量检查合格证明和有中文标识产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。严禁使用国家明令淘汰建筑装饰装修材料和设备。2、由发包人供应材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程导致损失，责任由发包方承担。3、凡由承包人采购材料、设备应按照设计、规范和样品规定采购工程需要材料，如不符合质量规定或规格有差异，应严禁使用。若已使用，对工程导致损失由承包人负责。第六条;安全责任1、发包人提供确认图纸施工阐明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生一切经济损失。2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按再会，克里斯托弗罗宾照规定采用必要安全防护和消防措施，不得私自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产安全。3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引起一切责任。第七条;质量验收1、本工程以施工图纸、效果图、作法阐明、为质量评估验收原则。2、发承包双方应及时办理工程和中间检查与验罢手续。发包人不准时参与隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3、工程竣工后，承包人应告知发包人验收，发包人自接到验收告知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条;工程变更1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为根据对应变更价款及工期。2、承包人提出合理化提议变更设计方案和材料换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条;工程保修1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。第十条;违约责任1、由于发包人原因导致延期动工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按协议约定拨付款，每拖期一天，按付款额5%支付滞纳金。2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定质量原则，扣除工程总价_%。3、承包人应妥善保护发包人提供设备及现场堆放家俱、陈设和工程成品，如导致损失，应照价赔偿。4、未经发包人同意，承包人私自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。5、承包人向发包人推荐使用不符合国标装饰装修材料，导致空气污染超标，应依法承担赔偿责任。6、未办理验罢手续，发包人提前使用或私自动用，导致损失由发包人负责。7、因一方原因，协议无法继续履行时，应告知对方，办理协议终止协议，并由责任方赔偿对方由此导致经济损失。第十一条;争议处理1、本协议正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保留一份。2、在履行过程中发生争议，由双方协商处理;也可由有关部门调解;协商或调解不成，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方(盖章)：_承包方(盖章)：_发包方电话承包方电话_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_酒店装修协议样本酒店装修协议最新范本酒店装修承包协议样本酒店装修承包协议模板最新酒店装修协议酒店装修协议模板最新酒店装修协议范本酒店装修协议文本酒店装修协议样本酒店装修协议范文