人防安装工程施工合同.doc

安装工程施工合同
发包人（全称）：山东宏舜消防安全工程有限公司
承包人（全称）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本消防工程的施工安装协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：淄博市×××××××××工程
工程地点：淄博市×××××××××××××××
二、工程承包范围
承包范围:大厅内的喷淋管道及阀门附件安装，剩余消防箱的安装（33个），包括全部消防箱内配套设施以及全部消防管道的安装。
三、承包方式:
包清工。工程量按照图纸计算，变动大的按变动后计算，安装价格为20元/米；喷头安装费用另计，所有喷头安装完毕验收后付费用500元。
四、合同工期：
开工日期：20 年5月 日
竣工日期：20 年6月7日
五、工程质量标准： 合格
六、组成合同的文件包括：
　1、本合同协议书
　2、图纸
　3、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、适用法律和法规
　　本合同文件适用国家的法律和行政法规《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规和文件。
九、适用标准、规范
　由设计单位在本图纸中注明的标准、规范及国家、建设部相关行业现行的有关标准、规范和规程。
十、安全施工与检查
　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业、总包单位、监理单位安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力、管理不善而造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
　　2、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担全部责任及发生的费用。
3、承包方在施工中，必须使用先进的制作设备、采用先进的施工工艺。制定一套有专业性、技术性、合理性的施工方案，确保做到每道工序之间的衔接合理严密。
十一、材料、施工机具管理
1、承包人对所使用的材料要严格管理、杜绝浪费，对所使用的材料严格控制在定额消耗量范围内。对超出定额用量的材料由承包人承担，并按材料价格的20%追加处罚。
2、发包人供应所有材料并提供主要设备：套丝机和压槽机，其余零星工具由承包人自备。
十二、质量与检验 　
　　1、工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任并处以工程总价10%的经济处罚。
　　2、承包人应认真按照国家验收标准和施工规范及设计图纸要求施工，随时接受监理单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。
　　3、工程质量达不到质量评定和规范验收标准的部分，监理单位要求拆除和重新施工的，由承包人承担拆除和重新施工的费用。
十三、竣工验收
1、工程施工完毕后，由发包人组织进行联合验收，承包人必须派专业人员配合，协同建设、监理、总包单位验收。
2、因承包方施工不当导致验收不合格而造成的损失由承包方负责。因发包方供应材料不合格而造成的损失有发包方负责。
十四、成品保护
承包人对所施工的成品与半成品、材料、辅材等要严格保护，因丢失、损坏造成的一切损失由承包人承担。
十五、付款方式: 　
1、严格按照图纸计算工程量，如有大的变动，以图纸及正式变更为准。
2、进入工地施工3至5天后，拨款5000元。
3、消火栓及喷淋管道系统安装完毕，试压合格，管道冲洗完毕之后，并经监理、发包方、承包方共同验收合格后5天内，付至总工程款的95%。工程竣工验收后5天内付至总工程款的95%。剩余总工程款的5%，于工程竣工验收后本年内付清。
十六、工期延误
因发包方停电或供应原材料不到位，由发包方承担一切费用。
因承包方原因造成的工期延误，承包方承担一切责任，延误工期每日按工程总价的1%处罚。因承包方原因造成施工进度与施工方案有较大差距，已不能保证工程的约定工期，发包方有权终止合同。
十七、纠纷的处理：发生纠纷时，当事人双方协商解决，协商不成的，有发包方所在地的人民法院管辖。
十八、其他:
承包单位要严格管理自己的施工人员，严禁打架斗殴、随地大小便。若出现上述情况，每次罚款200-500元。
未尽事宜由双方协商解决。　　

本合同一式叁份，发包方持有两份，承包方持有一份，双方具有同等法律效力。

发包人：（公章） 承包人：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 电话：

日 期 ：二 0 年 _____月 _____日