水利工程造价工程师资格考试复习题全集.pdf

第一科目水利工程造价基础理论与相关法规一、单项选择题（备选答案中只有一个是正确的）1我国平均年水资源总量较大，但人均水资源量仅为（）。A1200m3 B 2200m3 C2000m3 D3200m3 2南水北调工程最新建设目标：南水北调（）分别于 2013年和 2014年通水。A中线一期工程 B南水北调东线和中线一期工程C东线一期工程 D东线、西线和中线一期工程3当前，我国水利面临着的主要问题是（）。A洪涝及台风灾害 B水工程老化病危C洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化 D水资源短缺及优化配置419581976年是我国历史上概预算管理制度的（）。A建立时期 B恢复重建时期C削弱时期 D改革与发展时期5 1992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（）。A适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立B计价依据统一化 C管理手段信息化 D完全与国际接轨6对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。A项目建议书阶段 B可行性研究阶段C可行性研究和初步设计阶段 D施工阶段7工程造价管理的核心内容是（）。A工程造价从业人员的管理 B工程造价的确定与控制C工程造价编制依据的制定 D工程造价的编制与审查8工程造价两种含义的主要区别是（）。A第一种含义属于价格管理范畴，第二种含义属于投资管理范畴B第一种含义对于投资者是追求投资决策的正确性，第二种含义对于承包商是追求较高的工程造价C第一种含义是作为市场供给主体，出售商品和劳务的价格总和，第二种含义是”购买”项目付出的价格D第一种含义通常任定为工程工程发包价格，第二种含义是工程投资费用9总投资与总造价的关系是（）。A总投资总造价 B总投资总造价C总投资总造价 D总投资总造价10承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（），它包括生产成本、利润和税金三个部分。A合同价 B投标价 C标底价 D工程预算价11建设工程造价中不含（）。A土地使用费 B设备保管费 C生产性流通费用 D贷款利息12在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（）。A次序可以颠倒，但不能进行交叉 B次序不能颠倒，但可以进行合理交叉C次序不能颠倒，也不能进行交叉 D次序可以颠倒，同时也可以进行合理交叉13在国内建设程序中，通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案的阶段是（）。A项目建议书阶段 B可行性研究阶段C初步设计阶段 D建设前期准备工作阶段14总投资在 2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应（）。A经国家计委审查后报国务院审批 B报行业归口主管部门审批C报国家计委审批 D报国家建设行业主管部门审批15在工程建设中进行征地、拆迁、场地平整，属于（）阶段的工作。A项目建议书阶段 B可行性研究报告阶段C建设准备阶段 D建设实施阶段16建设项目实际造价是（）。A承包合同价 B竣工决算价 C总承包价 D竣工结算价17在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（）计价特征。A复杂性 B多次性 C组合性 D多样性18（）是可行性研究的核心内容和工程项目决策的主要依据。A建设规模 B环境影响评价 C投资估算 D项目经济评价19如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。A10%B 15%C20%D25%20项目开工时间是指建设项目设计文件中规定的任何一项（）第一次破土、正式打桩的时间。A建设征地 B三通一平 C土方工程 D永久性工程21我国水利工程造价管理的发展过程大致可分为（）个阶段。A3 B4 C5 D 6 22现代工程造价管理产生于（）。A美国 B 英国 C法国 D中国23以下关于全生命周期与全过程造价管理的说法正确的是（）。A全生命周期造价管理侧重于从工程项目开始到项目实施结束这一全过程B全过程造价管理主要侧重于从工程评价、设计、实施、使用与维护各个阶段项目造价的确定与控制C两者的主要区别在于时间跨度和指导思想上的不同D全过程的造价管理与全生命周期造价管理没有区别24下列关于工程项目全要素造价管理的说法正确的是（）。A一个工程项目的工期和质量在一定条件下可以转化为工程项目的造价B要缩短工期将减少贷款利息的支出，将降低工程造价C工程建设中延长工期会使建设项目间接费用增加，投资效益差D工程项目的功能越多，规模越大，效益越好251881年英国皇家测量师协会（RICS）成立，它标志着（）的正式诞生。A工程经济专业 B 技术经济专业 C 工程造价管理专业 D 工程管理专业26控制工程造价的最有效手段是（）。A技术和经济相结合 B以设计阶段为重点进行控制C以施工阶段为重点进行控制 D进行全过程的工程造价控制27建筑产品价值构成的变化取决于（）。A价值生产和价值实现两个过程 B价格构成的变化C供求关系和分配关系的变化 D成本的变化28商品的价值用公式可以表示为（）。其中：C物质消耗支出；V劳动报酬（工资）支出；m 盈利。AC+V BV+m CC+V+m D V 29建筑产品的价格用公式可以表示为（）。A建筑产品=社会平均成本+税金+利润 B建筑产品=直接成本+税金+利润C建筑产品=直接成本+间接成本 D建筑产品=社会平均成本+利润30建筑产品的社会平均成本由（）表示。其中：C物质消耗支出；V劳动报酬（工资）支出；m 盈利。AC BC+V CC+V+m D V+m 31企业对商品定价的基本依据是（）。A正常成本 B非正常成本C个别成本 D社会平均成本32下列关于成本的描述错误的是（）。A成本是价格形成中最重要的因素 B成本是价格最低的经济界限C成本的变动在很大程度上影响价格 D价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本33下列各项中不属于建筑产品的生产成本的是（）。A现场经费 B施工企业管理费C青苗补偿费 D税金34建筑产品的差价形式主要有（）。A购销差价、批零差价、地区差价 B地区差价、质量差价、工期差价C购销差价、季节差价、地区差价 D地区差价、季节差价、质量差价35绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（）。A工期提前或推迟都会增加成本 B工期提前会减少成本，工期推迟会增加成本C工期提前或推迟都会减少成本 D工期提前会增加成本，工期推迟会减少成本36建筑产品的利润总额等于（）。A法定利润+营业外收入-营业外支出 B 法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出C经营利润+营业外收入-营业外支出 D 法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出-税金37在经济萧条阶段，由于投资需求的变动对建筑市场供求均衡的影响，会使建筑产品的均衡价格（）。A向较高水平方向变动 B向较低水平方向变动C不变 D围绕价值上下波动38如果纸币流通量超过需要量，则商品的价格就会（）。A提高 B降低C不发生变化 D可能提高，也可能降低39我国工程造价管理体制改革的最终目标是（）。A定额管理实现量价分离 B建立工程造价信息网络系统C建立以市场形成价格为主的价格机制 D建立工程造价的监督和检查制度40建筑市场的区域性体现在（）。A建筑产品的规模越小、技术越简单，建筑市场的区域性就越弱B建筑产品的规模越大、技术越简单，建筑市场的区域性就越强C建筑产品的规模越小、技术越复杂，建筑市场的区域性就越强D建筑产品的规模越大、技术越复杂，建筑市场的区域性就越弱41我国建筑产品供求关系的特点为（）。A供给弹性很大、需求弹性很小，供给决定需求B供给弹性很小、需求弹性很大，需求决定供给C供给弹性很小、需求弹性很大，供给决定需求D供给弹性很大、需求弹性很小，需求决定供给42经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（）。A正比关系 B反比关系 C无关系 D无法确定43经济学的供给规律反映了价格水平与供给量之间的（）。A正比关系 B反比关系 C无关系 D无法确定44边际成本（MC）用公式表示为（）。A边际成本=总成本增值/产量增值B边际成本=总成本/产量C边际成本=固定成本/产量D边际成本=可变成本/产量45在完全竞争市场中，当平均成本（AC）达到最小时，边际成本（MC）与平均成本（AC）的关系为（）。AMC AC B MC AC C MC AC D MC AC 46边际收益（MR）用公式表示为（）。A边际收益=固定收益/产量 B边际收益=总收益/产量C边际收益=总收益增值/产量增值 D 边际收益=可变收益/产量47在完全竞争市场中，企业获得最大利润的条件是（）。其中：MC 边际成本；MR 边际收益。AMC MR B MC MR C MC MR D MC MR 48实施建筑工程招投标制度，（）。A提高了工程成本，但保证了工程质量 B减弱了供给者之间的了解C减弱了需求者对供给者的了解 D加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争49建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。A标底 B中标价 C概预算定额 D实际生产成本50可调价的总价合同与固定总价合同的不同之处是（）。A在执行合同中，因不可预见因素而引起工程投入物的成本上升，合同总价应相应调整B承包商承担的风险比固定总价合同的风险要大C业主承担通货膨胀风险，而在固定总价合同中，该风险由承包商承担D如果在执行合同中，因物价上涨而引起工程投入物的成本上升，合同总价不变51当边际成本（MC）大于边际收益（MR）时，企业会（）。A增大产量 B减少产量 C获得最大利润 D产量不变52关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是（）。A在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格上升B在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降C在货币价值量不变的条件下，商品价值量增加，则价格下降D在货币价值量不变的条件下，商品价值量对价值没有影响53我国建筑产品的浮动价格采用的浮动形式是（）。A以国家规定的价格为最高限，允许向下浮动B以国家规定的价格为底限，允许向上浮动C以国家规定的价格为底限，允许向上浮动一定的范围D以国家规定的价格为中准价，允许在中准价上下一定范围内浮动54在一定生产规模下不随产量变动而变动的费用是（）。A总成本 B固定成本 C可变成本 D边际成本55下列价格形式中一般只能用于以人工费为主的工作，如清理场地及实物工程量难以计量的零星工作的是（）。A通用价格 B自由价格 C计划价格 D成本价格56如果建筑市场的供给弹性表现出明显的方向性，建筑市场将（）。A容易形成买方市场 B容易形成卖方市场C容易形成供求均衡的市场 D容易形成买卖双方不完全竞争市场57联合承包对供求关系的影响正确的是（）。A联合承包减少了供给者的数目，因而减少了供给总量B联合承包增加了微观市场的竞争程度C联合承包只是建筑市场生产要素的重新组合，因而不会改变市场供求总量D联合承包加大了需求者相对垄断的地位58当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。A负责提供那些社会边际成本大于社会边际效益、不能通过市场有效供给的公共品或劳务B由政府兴建慈善机构，解决分配不公平问题C由政府部门制定有关政策法令，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施，以保证竞争性市场在资源配置方面的效率D由政府代替市场，完全干预经济的运行59下列符合纯粹公共品的特性的是（）。A谁付款、谁受益 B边际成本为零C边际成本大于边际效益 D消费的竞争性60水电站项目的外部性体现在（）。A水电站获得经济效益 B水电站亏损C用户的电价调整 D下游农业受到影响61竞争性项目的运动是由（）来支配的。A社会影响力 B自由垄断性C投资规模 D投资利润率62政府通过运用财政政策维持总供求的平衡，当总需求超过总供给时，会采取（）。A增加财政支出 B较少税收C减少财政支出或增加税收 D增加财政制度支出安排63国防、外交、行政管理、公检法、社会福利救济等公共支出的供给由（）。A市场机制 B政府全额负责C以政府为主，市场为辅 D市场为主，政府为辅64混合性公共品的供给方式是（）。A市场机制 B政府全额负责C以政府为主，市场为辅 D市场为主，政府为辅65区分私有品、混合公共品、公共品的标志是（）。A使用或收益的竞争性与排他性 B效用的不可分割性C消费的非竞争性 D收益的非排他性66竞争性建设项目的目标是（）。A效率目标 B公平目标 C项目效益 D公共满足67下列不属于混合公共品的是（）。A教育 B公办医院 C公园 D国防68由于公益性项目产出的公共品性和外部性强的特点决定了这类项目的外部收益（）。A很大 B很小 C为零 D 无法计量69属于公益性建设项目间接收益的是（）。A灌溉工程增加农业产量 B水污染治理项目减少污水排放量C灌溉工程促进食品加工业 D水污染处理项目促进渔业70建筑物的美学价值属于（）。A有形收益 B无形收益 C外部收益 D间接收益71水利工程常采用的经济评价方法是（）。A成本-效益法 B最低费用法 C公共劳务收费法 D 机会成本法72下列关于成本效益分析法说法正确的是（）。A采用一般均衡分析而不是局部均衡分析 B脱离了古典经济学的完全竞争假设C忽视了项目对社会生产的效果 D忽视了项目对社会分配的影响73可持续发展理论是以生态经济系统为分析对象，追求（）。A生态效益最大化 B经济效益最大化C生态经济效益最大化 D人类需求最大化74对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应采用（）。A成本-效益分析法 B公共劳务收费法C最低费用法 D机会成本法75在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（）。A多目标性 B一致性原则 C增量原则 D非重复性原则76从宏观角度对公益性项目的经济评价方法是（）。A机会成本法 B成本一效益分析法C最低费用法 D公共劳务收费法77成本-效益分析法最关键的环节是（）。A计算各方案的效益和成本 B确定贴现率C计算比率指标 D确定项目的优劣次序78公益性项目决策目标是（）。A社会效益最大化 B经济效益最大化C社会公平目标 D保持社会稳定79公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出的（）。A外部性 B竞争性 C非价值性 D福利性80在完全信息的“囚徒困境”博弈模型中，供应商和采购实体的均衡解是（）。A（合谋，合谋）B（合谋，不合谋）C （不合谋，合谋）D （不合谋，不合谋）81在政府采购运行机制中，财政部门应（）。A直接向供应商采购 B委托社会中介组织代理采购C不监督采购实体的工作 D对采购过程中的争议进行仲裁82项目法人责任制的优点是（）。A趋利避害 B既当裁判员，又当运动员C利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者”D把风险全部转移给承包商83属于我国现行的监理制的特点的是（）。A监理单位不是与业主而是与设计单位签订合同 B监理由业主选择但属于独立的第三方C监理单位由业主和承包商协商选择 D监理单位是业主的代理人84监理工程师的职责应是（）。A技术咨询 B管理咨询 C仅负责监督质量 D仅负责组织协调85市场有时不能发挥其产生经济效率的作用，这类问题被称为（）。A市场欠缺 B经济危机 C市场失灵 D垄断86下列关于”项目”的论述中错误的是（）。A项目是一项临时性、独特性、一次性活动 B项目的目标随着项目过程渐近明细C项目产品就是项目的目标 D实现项目目标的过程包含着众多不确定性因素87项目的特征很多，其中（）不属于项目的特征。A一次性 B重复性 C渐近明细 D 需用资源众多88下列关于项目管理的论述中，不正确的是（）。A项目管理是业主在项目的整个生命周期内实施的管理活动B项目管理是一种有意识的按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动C项目管理是一门探求项目活动科学组织管理的理论与方法D项目管理的主体是一个临时性专门的柔性组织89项目管理通过（）过程得以完成。A决策、计划、实施和移交 B启动、计划、执行、控制和收尾C规划、实施、控制和收尾 D启动、计划、执行和收尾90中观项目管理主要涉及（）等内容。A项目与社会及环境的关系 B制定行业的投资战略和投资规划C协调项目内、外部事物和矛盾 D保证项目在各个阶段的任务顺利完成91工程项目的生命周期可分为四个阶段，它们是指（）。A启动阶段、计划阶段、执行阶段和收尾阶段B启动阶段、计划阶段、设计阶段和执行阶段C计划阶段、控制阶段、执行阶段和守卫阶段D启动阶段、计划阶段、控制阶段和收尾阶段92下列关于建设项目论述中错误的是（）。A建设项目是按一个总体设计进行建设的各个单项工程的总体B可以将属于一个总体设计的工程按施工单位不同划分为几个建设项目C不能把不属于一个总体设计的工程，按照各种方式归算为一个建设项目D建设项目组织是独立的，应具有法人资格93大、中型水利水电工程项目划分为（）。A单位工程、单项工程、分部工程 B单位工程、分部工程、分项工程C单位工程、分部工程、单元工程 D分项工程、分部工程、单位工程94更新改造项目划分为限额以上和限额以下两种，这是按照（）进行分类的。A建设性质 B投资作用 C投资额 D设计生产能力95工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（）。A独立的 B对立的 C统一的 D既对立又统一的96为满足社会化生产的需要，满足工程项目管理工作通用性，在工程项目管理中，应（）。A实施动态控制 B推行标准化和规范化管理C实施社会化和专业化管理 D采用现代管理方法进行计划97项目管理的核心任务是（）。A环境管理 B信息管理 C目标控制 D组织协调98项目管理最基本的方法论是（）。A项目目标的策划 B项目目标的动态控制C项目管理的目标 D项目管理的信息化99业主的项目管理可以委托监理单位来实施，这是工程项目管理（）。A单件性、一次性 B控制性、服务性 C专业化、社会化 D 信息化、集成化100为了实现项目的目标，项目组织制定对所要做的工作安排，并对资源进行配置，这是指项目组织的（）职能。A计划 B控制 C组织 D协调101为了实现项目的目标，项目组织中所有的成员都按项目要求划分，在没有职能部门经理参与的情况下，完全由项目经理管理一个特定的项目团队，这种项目组织形式是指（）。A职能式组织 B项目式组织 C弱矩阵式组织 D 强矩阵式组织102下列关于项目组织形式论述正确的是（）。A在项目式组织中，项目经理要主动配合职能部门经理门工作B在职能式组织中，职能部门经理要主动配合项目经理工作C职能式项目组织的最大特点是纵向信息传递迅速D项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速103下列关于矩阵式组织的论述正确的是（）。A弱矩阵组织中，项目经理可以全权分配职能部门的资源B强矩阵组织中，职能部门经理对项目可以实施更有效的控制，项目经理对项目的影响很小C强矩阵组织类似于项目式组织，职能部门经理只是配合项目经理工作D在弱矩阵组织中，职能部门经理只是配合项目经理完成项目104在平衡矩阵组织中，项目经理的主要工作是对项目的（）进行有效管理。A时间和成本 B项目范围界定 C质量 D职能人员的使用105下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（）型。A直线 B职能 C直线参谋 D矩阵106在我国，建设项目的项目经理是指（）。A项目法定代表人在项目上的全权委托代理人 B项目法定代表人C施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人 D施工企业法定代表人107针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（）。A设计-建造方式 BCM方式 C设计-管理方式 DBOT方式108在工程项目的实施中，业主只签订一份包括设计和CM 服务的管理服务合同，即由同一实体提供设计和施工管理服务，这种项目管理方式是指（）。ACM 方式 B传统方式 C设计-管理方式 D工程指挥部109工程建设合同约定的质量目标（）国家强制性质量标准的要求。A必须高于 B应当高于 C应当等于 D不得低于110在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的是（）。A计划必须按照批准的项目总目标、总任务作出详细的计划B计划的详细程度是越详细越好C计划必须包括项目实施的各个方面和各种要素D计划要保证可操作性111工程项目计划往往是建立在对将来合理的预测基础上的，所以计划的人为因素较强，因此，在计划的实施中，会出现计划与实际不符，这就要经常对计划进行调整，使项目实施始终适应新的情况。这是指工程项目计划的（）。A目标性要求 B全面性要求 C弹性要求 D符合实际的要求112工程项目计划作为一个阶段，它应位于（）。A立项之前 B项目批准之后，项目施工之前C项目施工之后，项目竣工之前 D项目运行阶段之中113制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划是按（）分类的计划内容。A项目目标 B建设程序 C其他计划 D资源范围114在工程项目进度计划中，需要对年度施工的项目所确定的投资额、年末形象进度，建设条件落实情况等进行说明的计划是（）。A工程项目进度平衡表 B年度计划项目表C投资汁划年度分配表 D年度建设资金平衡表115审核工程项目结算书，公正地处理索赔，这是项目投资控制中（）阶段的控制内容。A事前控制 B事中控制 C事后控制 D事中和事后控制116在工程项目目标控制中采用（）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。A网络计划 BS型曲线 C香蕉曲线 D排列图117在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本计划的是（）。A横道图 BS型曲线 C网络图 D控制图118既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（）。A网络计划法 B香蕉曲线 C控制图法 D直方图法119典型的用于质量控制的方法是（）。A排列图法 B因果分析法 C 控制图法 D直方图法120在工程项目目标控制的方法中，直方图法的作用在于（）。A寻找质量问题产生的原因 B寻找影响工程质量的主要因素C了解质量问题的动态变化 D了解质量特征的分布规律121在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性，创造性，这是项目目标控制的（）之一。A组织措施 B技术措施 C经济措施 D合同措施122下列属于建设工程目标控制经济措施的是（）。A明确目标控制人员的任务和职能分工 B提出多个不同的技术方案C分析不同合同之间的相互联系 D投资偏差分析123属于工程项目目标控制组织措施的是（）。A确定职责及考核标准 B审查施工组织设计C对技术方案进行论证 D确定对目标控制有利的合同结构124对施工组织设计进行审查是工程项目目标控制的（）。A组织措施 B技术措施 C经济措施 D合同措施125对设计变更进行技术经济分析是工程项目目标控制的（）。A组织措施 B技术措施 C经济措施 D合同措施126属于工程项目目标控制合同措施的是（）。A严格按合同规定支付工程款 B确定对目标控制有利的承发包模式C按合同工期制定施工进度计划 D配备专职合同管理人员127根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分为（）。A甲类和乙类 B社会公益型和经济型C生产经营型和社会公益型 D有偿服务型和社会公益型128下列关于我国现行的水利建设项目管理体制的论述，不正确的是（）。A水利部是国务院水行政主管部门 B流域机构是水利部的派出机构C省水利厅是本地区的水行政主管部门 D水利建设项目法人只是项目的建设单位129水利建设项目的项目法人在（）正式成立。A项目定义阶段 B可行性研究报告批准后C项目计划和设计完成后 D项目完成后130水利建设项目法人的项目总经理的聘任与解聘由（）负责。A项目董事会 B项目董事长 C项目监事会 D上级主管部131在项目法人责任制中，（）负责对项目董事会成员进行考核。A上级主管部门 B监事会 C董事会 D各投资方132风险是一种客观存在的、损失的产生（）的状态。A确定性 B可预测性 C可估量性 D不确定性133按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（）。A社会风险 B政治风险 C人为风险 D法律风险134对于咨询单位来说，投资估算不准属于（）。A人为风险 B决策错误风险 C 履约风险 D职业责任风险135风险管理的目标是选择最经济和有效的方法，使（）最小。A风险发生的概率 B风险发生后的直接损失C风险成本 D风险发生后的直接和间接损失136能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险控制措施是（）。A风险回避 B风险控制 C风险分离 D风险转移137通过增加风险单位以达到共同分担风险目的的风险控制措施是（）。A风险分离 B风险转移 C损失控制 D风险分散138属于风险财务转移措施的是（）。A多币种付款 B 工程分包 C保险 D风险分散139承诺是（）同意要约的意思表示。A要约人 B受要约人 C要约邀请人 D 当事人140 发包人可以与总承包人订立（），也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。A工程监理合同 B建设工程合同 C勘察设计合同 D加工承揽合同141建设工程合同应当采用（）。A口头形式 B书面形式 C默示 D推定行为142 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程施工肢解成若干部分发包给几个（）。A承包人 B分包人 C监理人 D 设计人143 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向（）。A承包人承担连带责任 B发包人承担连带责任C分包人承担连带责任 D 监理人承担连带责任144（）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。A发包人 B 承包人 C 监理人 D发包人145列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（）的依据，不能直接用于施工。A变更 B转让 C解除 D终止146因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（）增付费用。A实际消耗的工作量 B估计消耗的工作量C全部设计的工作量 D应当消耗的工作量147 承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出 13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。A 8 B 10 C 11 D 13 148由于发包人提供的设计图纸错误导致分包人工程返工，为此分包人向承包人提出索赔。承包人（）。A因不属于自己的原因拒绝索赔要求B认为要求合理，先行支付再向发包人索要C不予支付，以自己的名义向监理人提交索赔报告D不予支付，以分包人的包义向监理人提交索赔报告149合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（）方式。A 固定总价合同 B 调价单价合同 C 成本加酬金合同 D 工程保险合同150对于工程内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于上马的工程或完全崭新的工程，或施工中风险很大的工程可采用的合同形式是（）。A固定总价合同 B可调价的总价合同C成本加酬金合同 D交钥匙合同151从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，应采用（）合同形式。A成本加酬金 B固定总价 C可调值总价 D可调值单价152在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（）。A将勘察设计、设备采购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做B将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做C将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做D将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做153 当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（）。A成本 B成本和酬金 C酬金 D最低成本和酬金154 水利水电土建工程施工合同条件规定，工程量清单中开列的工程量是（），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。A合同的估算工程量 B投标的预算工程量C合同的准确工程量 D设计计算书的工程量155 水利水电土建工程施工合同条件规定，（）的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。A估算 B预算 C结算 D概算156 水利水电土建工程施工合同条件规定，（）指协议书中写明的合同总金额。A招标价格 B 合同价格 C 投标价格 D 法定价格157 水利水电土建工程施工合同条件规定，承包人应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交（）审批。A监理人 B发包人和监理人 C发包人 D发包人和设计人158 水利水电土建工程施工合同条件规定，监理人在收到月进度付款申请单后的（）天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。A14 B21 C28 D42 159 水利水电土建工程施工合同条件规定，发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后（）天。A14 B28 C2 D42 160 水利水电土建工程施工合同条件规定，（）指由发包人在工程量清单中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。A备用金 B违约金 C暂定金 D保留金161 水利水电土建工程施工合同条件规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。A发包人协商 B发包人和承包人 C承包人协商 D承包人和设计人162 水利水电土建工程施工合同条件规定，承包人向监理人提交（）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。A月付款 B最终付款 C完工付款 D保留金付款163 水利水电土建工程施工合同条件规定，颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（）%退还承包人。A30 B40 C50 D80 164 水利水电土建工程施工合同条件规定，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的（）。A保留金余额 B保留金全部金额C备用金金额 D赔偿金165 水利水电工程施工合同条件要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（）。A通用合同条款中 B专用合同条款中C技术条款中 D投标须知中166 水利水电工程施工合同条件规定，承包人递交了（）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。A最终付款申请 B完工付款申请C工程移交申请 D 发出索赔通知后167 FIDIC 工程设备和设计-建造合同条件适用于（）形式。A总价合同 B单价合同C成本加酬金合同 D混合价合同168FIDIC 土木工程施工合同条件主要适用（）。A总价合同 B单价合同C成本加酬金合同 D混合价合同169FIDIC 土木工程施工合同条件规定，用从（）之日止的持续时间与合同工期比较，判断承包人的施工是提前还是延误竣工。A 合同签字日起至颁发接收证书B 合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工C 开工令要求的开工日起至颁发接收证书D 开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工170按照 FIDIC 土木工程施工合同条件的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地质条件变化，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。A工期、成本和利润 B工期、成本，但不包括利润C工期，但不包括成本 D成本，但不包括工期171下列属于 FIDIC 合同条件关于“纠纷的解决”的程序是（）。A早期预警程序 B补偿事件程序C友好协商 D裁决人程序172FIDIC 合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是（）。A在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整B工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件CFIDIC 通用合同条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可适用DFIDIC 通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度的控制的条款、涉及质量控制的条款和涉及法规性的条款五大部分173组成 FIDIC 合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，下列具有第一优先解释顺序的文件是（）。A合同通用条件 B合同协议书C投标书 D合同专用条件174合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在经济运行过程中形成的（）关系。A债权人与债务人 B代理人与被代理人C法人与自然人 D权利与义务175参加合同法律关系，依法享有相应权利，承担相应义务的当事人指的是（）。A合同法律关系主体 B合同法律关系客体C合同法律关系内容 D合同法律关系事实176代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的,其民事责任由被代理人承担的法律行为。A代理人和被代理人 B被代理人C第三人 D自己177对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。A后履行抗辩权 B追认权C拒绝权 D不安抗辨权178当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当（）。A双倍返还 B抵作价款或者收回C归债权人所有 D暂退一半179当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务（）。A享有连带债务，承担连带债权 B享有连带债权，承担连带债务C享有附带债权，承担连带债务 D享有主债权，承担从债务180甲公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立乙公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是（）。A应当由甲公司承担清偿责任 B应当由乙公司承担清偿责任C应当由甲公司和乙公司承担连带责任 D甲公司和乙公司均不再承担清偿责任181权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度是指（）。A诉讼时效 B诉讼请求C诉讼权利 D诉讼中止182诉讼时效的中断是指因提起诉讼，当事人一方提出要求或（）而中断。A不同意履行义务 B遇不可抗力C同意履行义务 D丧失行为能力183 中华人民共和国水法所称水资源，包括（）。A地表水和地下水 B工业用水和农业用水C土壤结合水 D大气水184 中华人民共和国水法规定，水资源属于国家所有。水资源的所有权由（）代表国家行使。A各省水行政部门 B水利部C国务院 D国家发展和改革委员会185 中华人民共和国水法规定，国家对水资源依法实行（）。A无偿使用制度 B属地占有制度C有偿使用制度 D取水优先制度186 中华人民共和国水法规定，国家对用水实行（）的制度。A统一管理与市场价格相结合 B等额水价C总量控制和定额管理相结合 D成本定价187 中华人民共和国水法规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（）缴纳水费。A供水单位 B水利部门C财政部门 D地方政府188 根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署称为（）。A 专业规划 B 区域规划C 综合规划 D 战略规划189 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）的协议。A各自经济责任关系 B民事权利义务关系C相互经济利益关系 D各自经济义务关系190在下列合同中，（）合同是可变更的合同。A一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B以合法活动掩盖非法目的的C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的191无效合同（）。A从发现无效时起无效 B从法院判决无效时起无效C从仲裁机构裁决无效时起无效 D从订立时起无效192合同无效、被撤销或者终止的，（）独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。A影响合同中 B不影响合同中C不一定影响合同中 D可能影响合同中193合同的权利义务终止后，当事人应当遵循（）原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。A全面履行 B诚实信用 C协助履行 D实际履行194按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（）。A价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C无论上涨还是下降均按新价格执行