新版建设工程施工补充合同.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑新版建设工程施工补充合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律爱护。合作合同是指双方或多方签署以进行投资活动而不另成立法人的文件。以下是我为大家整理的新版建设工程施工补充合同范文，供大家参考学习。 建设工程施工合同1 发包人(发包方)： 承包人(承包方)： 为了补充和完善建设工程施工合同的有关事宜，依据市场机制调整双方的权利和义务，鼓舞施工企业开展技术创新，节省费用。经双方充分协商，在自愿、平等、互利的基础上签订的，双方承诺将严格遵守本协议商定： 工程名称 工程名称： 工程地址： 工程造价、承包的范围和方式 2.1 _项目工程合同价：合同承包总价为 _，()，总建筑面积，合同优惠率为_，详见下表： (略) 2.2工程承包范围： 2.2.1、承包人负责包括但不限于土建、水、强电、暖通、消防(消火栓系统、喷淋系统及通风排烟系统)、弱电(只计管、盒预埋)等施工图纸和发包人有关说明(包括招标文件、招标答疑)范围内的建筑安装工程。 2.2.2、本工程铝合金门窗、塑钢门窗、电梯由招标单位另行组织专业招标，不在此发标范围内。铝合金门窗、塑钢门窗工程协作费按每平方米伍元整(5元/)计取(协作内容：提供垂直运输设备、提供一间现场临时仓库、提供临时水电)，电梯协作费(包括井道脚手架搭拆、垂直运输设施的使用、不小于6m的三相五线导线、施工电源箱提供到每个电梯机房、预留孔洞的整改、电梯洞口的安全防护等相关工作的费用，并提供一间现场临时仓库)每台陆仟元整(6000元),列入税前造价。其他未列工程不在计取协作费，但不排除总承包商的无条件协作义务。 2.3承包方式：承包人经过对承包范围内工程的充分核实，在保证工期和工程质量合格的前提下，实行新技术和科学管理，降低本钱、提高效益。承包人向发包人承诺实行工程造价包干，包工包料，合同价一次包死(主体部分钢筋及甲方指定材料除外)，工程合同总价 。合同总价中已考虑工程材料、政策性调整、工资调整等风险费用。若有工程变更(包括增加与削减)，计算方法见3.1，并执行合同优惠率。本合同协议书商定工程总价款包含全部工程量内容，承包人无论何种缘由没有列入总价款中的工程，发包人都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在总承包价款中，本工程竣工结算时，只计算变更部分，不再对预算书、标底价及中标价进行重新核对。 2.4主体部分钢筋及招标单位指定材料调价差的方法： 主体部分钢筋根据郑州市造价办公室公布的各季度材料信息与郑州市建设工程材料基准价格信息(_年 月份)进行差价调整，不执行合同的优惠率。非主体部分钢筋及铁件等不予调整;发生非发包人缘由的工期拖延时，假如钢筋价格上涨，按原价格执行;假如价格下降，按下降后的价格执行。钢筋数量以发包人标底数量为准，各季度数量按承包人经监理单位和发包人批准的施工组织设计中打算完成的工程量为根据(如单层工程量跨季度，则按工程量跨季度的比例进行分摊)。承包人须在主体结顶前一周内与监理单位及发包人确认主体工程的形象进度，作为竣工结算时钢筋调差的根据。发包人指定材料表中的材料，实际施工时由发包人重新指定品牌和单价，并依据实际指定价调增调减，数量以发包人标底数量为准，价差不再执行合同优惠率;除主体部分钢筋及发包人 建设工程施工合同2 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等自愿、老实信誉的原则，根据中华人民共和国合同法等相关法律法规的规定，经过友好协商，就以下事宜达成一致，订立本补充协议，以资遵守： 一、 使用材料要求： (1) 使用材料技术指标与质量标准须同时符合有关国家及天津市相关标准并符合验收规范。 (2) 若因指定使用的材料来源短缺而时间紧迫或有更好的选择，乙方可提出使用替代 材料的建议，甲方有权批准或不批准乙方的建议;在获得甲方书面批准前，乙方提出的替代建议不能实施;未经甲方书面同意如乙方擅自使用替代材料，由此造成的一切经济损失均由乙方自负且乙方承当违约责任，向甲方支付违约金2万元。 (3)由于乙方缘由致使提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量或造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不予顺延。由质量缺陷或事故引发的全部损失由乙方承当，同时向甲方支付违约金2万元。 二、 工期 工程期限：如因乙方缘由导致工期延误，乙方应根据甲方要求加班赶工，加班赶工费由乙方自行承当，并由乙方向甲方承当违约责任。如因甲方变更施工图纸及有关文件导致工期延误，乙方不承当违约责任，工期相应予以顺延。 三、 本合同价款及支付方式 1、本合同总价款为一次包干价，本合同总价款金额不作为甲乙双方的最终结算根据，工程全部完工并经甲方验收合格后双方签订结算书，结算金额不超过本合同总价款。本合同结算金额系根据本合同甲方向乙方支付的最终全部款项，包括但不限于材料费、运费、人工费等，除本合同结算金额之外甲方不再向乙方支付任何款项。 2、乙方应按本合同结算金额向甲方开具足额合法有效发票，乙方对其所提交发票的真伪及合法性所引起的全部后果承当责任，如给甲方造成损失(包括但不限于税务部门罚金、往返出证费用等)均由乙方赔偿。乙方无足额合法有效发票，甲方不予支付款项，且不承当任何违约责任。乙方理解并同意主动协作甲方对发票合法有效性的核实工作，因发票问题延误付款甲方不负违约责任。乙方认为甲方有到期应付款时，应主动进行书面催告并取得甲方确实认，如未经乙方书面送达甲方到期应付款催告，甲方可不向乙方支付到期应付款且不承当任何违约和逾期付款的经济和法律责任。 3、施工过程中如有工程量的改变，应以甲方书面签证确认为准，甲方根据实际工程量向乙方进行结算。 建设工程施工合同3 甲方: 乙方： 甲方托付乙方增加成都苏宁广场咖啡之翼厨房自动灭火系统的选购、安装、调试，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、由乙方负责： 为甲方提供一套自动厨房灭火系统的安装及系统调试、验收。 二、甲方权利： (1)、甲方有权监督乙方按商定提供安装、调试服务。 (2)、在安装、调试过程中需甲方义务提供协议的，甲方应当履行帮助义务。 三、乙方权利义务： (1)、乙方应向甲方示明安装、调试时间收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相适应的设施和技术力量。 (2)、在安装质量保证二年内，承修安装设备出现质量问题，乙方应当免费返修。 四、收付款条款： (1)、乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。 (2)合同签订，甲方一次性付清选购款￥26000.00元(大写：贰万陆仟元)。 五、工期要求： 按甲方现场施工进度进行。 六、其他条款： 本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的，可向有关管辖权的人民法院提起诉讼或根据另行到达的仲裁条款或仲裁申请仲裁。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 施工补充合同范文 第 5 页 共 5 页