2023年一级造价师之建设工程造价管理名师选题.pdf

2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题1、（2015 年真题）计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（）A.一定是关键工作B.总时差为零C.总是差等于自由时差D.自由时差为零正确答案：C2、（2017 年考题）根据民法典关于要约和承诺的说法，正确的是（）。A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B.承诺的内容应当与要约的内容一致C.要约邀请是合同成立的必经过程D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人正确答案：B3、从投资者角度，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部（）费用。A.建筑安装工程B.有形资产投资C.静态投资D.固定资产投资正确答案：D4、英国有关工程造价的工程量测算方法和标准都是由（）负责。A.政府建设主管部门2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题B.专业学会或协会C.政府财政主管部门D.大型工程咨询公司正确答案：B5、承包企业计提折旧一般采用（）。A.平均年限法和年数总和法B.平均年限法和工作量法C.双倍余额递减法和年数总和法D.年数总和法和工作量法正确答案：B6、下列工程项目经济评价标准和参数中，用于项目经济分析的是（）A.社会折现率B.财务净现值C.净利润D.市场利率正确答案：A7、下列关于要约和承诺的说法，正确的是（）。A.要约邀请是要约的必要准备工作B.要约发出时生效，承诺到达时生效C.要约可以撤销但不得撤回D.承诺可以对要约的内容做出非实质性变更正确答案：D2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题8、（2020 年真题）根据价格法，在制定关系群众切身利益的公用事业价格，公益性服务价格，自然垄断经营的价格应当建立（）制度。A.风险评估B.公示C.专家咨询D.听证会正确答案：D9、利用曲线法对工程项目进行偏差分析时，已完工程实际费用曲线和已完工程计划费用曲线的竖向距离表示（）。A.局部进度偏差B.局部费用偏差C.累计进度偏差D.累计费用偏差正确答案：D10、（2015 年考题）根据招标投标法实施条例，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（）前，书面通知招标人。A.投标截止时间B.评标委员会开始评标C.评标委员会结束评标D.招标人发出中标通知书正确答案：A11、（2018 年真题）下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.总投资收益率2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题B.内部收益率C.资产负债率D.资本金净利润率正确答案：B12、根据我国民法典合同编内容的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价格的平均执行D.按市场价格执行正确答案：B13、根据工程造价咨询企业管理办法，乙级造价企业中专职从事工程造价专业工作人员应不少于（）人。A.12B.10C.8D.6正确答案：D14、在比选计算期相同的两个可行互斥方案时采用增量投资内部收益率法，基准收益率为 ic，则保留投资额小的方案的前提条件是（）。A.IRR1B.IRR1C.IRRic2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题D.IRRic正确答案：D15、（2020 年真题）在工程实践中，价值工程决定成败的关键是（）A.方案创造B.功能选择C.功能定义D.对象选择正确答案：A16、（2021 年真题）选定对象应用价值工程的最终目标是（）。A.提高功能B.降低成本C.提高价值D.降低能耗正确答案：C17、根据标准施工招标文件，发包人提供的测量基准点资料错误导致承包人测量放线工作的返工和工程损失的,承包人可索赔的项目有（）。A.费用B.费用+工期C.费用+合理利润D.费用+工期+合理利润正确答案：D2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题18、（2021 年真题）根据PPP 物有所值评价指引（试行），在进行 PPP 项目物有所值定性评价时，六项基本评价指标的权重（）。A.60%B.70%C.80%D.90%正确答案：C19、项目管理实施规划应在开工之前由（）主持编制。A.施工单位技术负责人B.施工项目经理部技术负责人C.施工单位法定代表人D.施工项目经理正确答案：D20、下列有关造价工程师职业资格考试的表述，错误的是（）。A.参加全部科目考试的人员，须在连续四个考试年度内通过B.造价工程师职业资格证书，由省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发C.造价工程师职业资格证书仅在所颁发的省、自治区、直辖市范围内有效 D.一般的一级造价工程师职业资格考试每年举行一次考试正确答案：C21、对寿命期不等的互斥方案进行比选时，最简便的方法是()。A.净年值法B.年折算费用法C.净现值法2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题D.增量投资内部收益率法正确答案：A22、年数总和法的折旧基数是（）。A.固定资产原值B.固定资产原值-预计净残值C.账面净值D.固定资产重估价值正确答案：B23、对生产性项目进行寿命周期成本评价时，可列入工程系统效率的是（）。A.研究开发费B.备件库存资金C.生产阶段劳动力成本节省D.生产阶段材料成本降低额正确答案：D24、既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。A.企业现金B.企业增资扩股C.优先股D.国家预算内投资正确答案：A25、（2018 年真题）关于利率及其影响因素的说法，正确的是（）。A.借出资本承担的风险越大，利率就越高2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题B.社会借贷资本供过于求时，利率就上升C.社会平均利润率是利率的最低界限D.借出资本的借款期限越长，利率就越低正确答案：A26、工程竣工结算审查时，对变更签证凭据审查的主要内容是其真实性、合法性和（）A.严密性B.包容性C.可行性D.有效性正确答案：D27、根据招标投标法，下列关于招标投标的说法，正确的是()。A.评标委员会成员为 7 人以上单数B.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同C.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3D.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保函正确答案：C28、在项目建设期间，工程代建单位不存在经营性亏损或盈利，通过与政府投资管理机构签订代建合同，只收取（）。A.工程建设费B.工程建安费C.管理费D.代理费.咨询费正确答案：D2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题29、（2019 年考题）采用格式条款订立的合同，当对该格式条款存在两种及以上解释时，对该式条款的处理方式为（）。A.该格式条款无效，有双方重新协商B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定C.应当作出有利于提供格式条款一方的解释D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释正确答案：D30、设计方案评价与优化过程中，对技术优化建议进行组合搭配，确定优化方案之后应该开展的工作是指（）。A.根据设计方案的评价目的，明确评价的任务和范围B.根据设计方案计算各项指标及对比参数C.综合分析，进行方案选择或提出技术优化建议D.实施优化方案并总结备案正确答案：D31、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额为该项目的（）。A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值正确答案：C32、（2019 年考题）下列税种中，采用超率累进税率进行计税的是（）。A.增值税B.企业所得税2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题C.契税D.土地增值税正确答案：D33、下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件落实情况的是（）。A.投资计划年度分配表B.年度建设资金平衡表C.年度计划项目表D.工程项目进度平衡表正确答案：C34、某公司发行票面总额为 300 万元的优先股股票，筹资费费率为 5%，年股息率为 15%，公司所得税率为25%，则其资金成本率为（）。A.11.84%B.15.00%C.15.79%D.20.00%正确答案：C35、政府投资项目建议书中论述的内容是（）。A.项目建设技术的先进性B.项目建设条件的可行性C.项目建设资金的充分性D.项目建设风险的可控性正确答案：B2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题36、在价值工程研究对象彼此相差较大且时间紧迫情况下，确定价值工程研究对象可选用的方法是（）。A.因素分析法B.强制确定法C.价值指数法D.回归分析法正确答案：A37、（2016 年真题）用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（）的比值。A.固定资产投资总额B.建筑安装工程投资总额C.项目全部投资现值D.建筑安装工程全部投资现值正确答案：C38、投标单位遇下列情形时，其报价可高一些（）。A.工程量大而其他投标人都可以做的工程B.一般房屋建筑工程C.非急需工程；支付条件好的工程D.总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标正确答案：D39、（2015 年考题）根据建筑施工组织设计规范，施工组织总设计应由（）主持编制。A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题D.施工项目技术负责人正确答案：B40、（2016 年真题）工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析的方法是（）A.层次分析法B.关键线路法C.计划评审技术D.挣值分析法正确答案：C41、某企业计划年初发行债券 800 万元，年利率 6%，筹资费率 2%。现在，该企业拟增发行股票 400 万元，年利率 5%，筹资费率 1.5%，该企业所得税税率 25%，则企业资金成本率为（）。A.2.25%B.4.33%C.4.75%D.5.77%正确答案：C42、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.屋面工程B.钢筋工程C.基础工程D.地下防水工程正确答案：B2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题43、优先股最大的一个特点是每年的（）不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。A.股息率B.股利C.面值D.成本率正确答案：B44、（2019 年考题）以下属于静态投资的是（）。A.涨价预备费B.基本预备费C.建设期贷款利息D.资金的时间价值正确答案：B45、（2017 年考题）编制单位工程施工进度计划时,确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量、限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面正确答案：D46、（2017 年考题）美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为 A、B、C、D、E、F 系列，用于财务管理表格的是（）。A.C 系列2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题B.D 系列C.F 系列D.G 系列正确答案：C47、价值工程中的价值指的是（）。A.交换价值B.比较价值C.使用价值D.功能价值正确答案：B48、（2016 年考题）根据建筑施工组织设计规范，施工组织设计有三个层次是指（）A.施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工方案B.施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工进度计划C.施工组织设计，施工进度计划和施工方案D.指导性施工组织设计，实时性施工组织设计和施工方案正确答案：A49、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是（）。A.使用费用最低时的功能B.满足用户最大限度需求的功能C.投资费用最低时的功能D.寿命周期成本最低时的必要功能正确答案：D2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题50、已知某工作的最早开始时间为 15，最早完成的时间为 19，最迟完成时间为 22，紧后工作的最早开始时间为 20，该工作的最迟开始时间和自由时差分别为（）。A.18；1B.18；3C.19；1D.19；3正确答案：A51、为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，在进行项目经济评价时，可以采取提高（）的方法。A.基准收益率B.投资收益率C.投资报酬率D.内部收益率正确答案：A52、进行工程寿命中期成本分析时，应将（）列入维持费。A.研发费B.设计费C.试运转费D.运行费正确答案：D53、设计方案的评价方法主要包括（）。A.多指标法、单指标法以及单因素评分法B.多指标法、多因素评分法、功能成本法C.多指标法、单指标法以及多因素评分法2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题D.多指标法、功能成本法以及多因素评分法正确答案：C54、下列有关等节奏流水施工的主要特点的说法，正确的是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等，且大于流水节拍B.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍相等，但流水步距不等C.专业施工队数大于或者等于施工段数D.各专业工作队在各施工段上能连续作业，施工段之间没有空闲时间正确答案：D55、根据标准材料采购招标文件（2017 年版）规定，下列材料采购合同文件解释效力最高的是指（）。A.中标材料质量标准的详细描述B.专用合同条款C.分项报价表D.商务和技术偏差表正确答案：D56、审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是（）。A.各项费用是否符合现行市场价格B.是否存在擅自提高费用标准的情况C.是否符合国家对于环境治理的要求D.是否存在多列或遗漏的取费项目正确答案：D2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题57、某项固定资产原值为 50000 元，预计使用年限 6 年。净残值为 2000 元，采用年数总和法进行折旧时，第3 年的折旧额为（）元。A.6857B.6000C.9143D.9520正确答案：C58、在成本费用预测中，常用的定量预测方法是（）。A.函询调查法B.加权平均法C.座谈会法D.技术进步法正确答案：B59、某工程项目竣工结算报告金额为 3500 万元，则根据建设工程价款结算暂行办法，建设单位对结算报告的审查时限为（）日。A.20B.30C.45D.60正确答案：C60、在价值工程活动中，通过分析求得某评价对象有价值系数 V 后，对该评价对象可采取的策略是（）。A.V1 时，提高成本或剔除过剩功能B.V1 时，降低成本或提高功能水平2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题C.V1 时，降低成本或提高功能水平D.V1 时，功能与成本的分配可能已较理想，或者有不必要的功能，或者应该提高成本正确答案：D61、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10B.15C.20D.30正确答案：B62、根据建设工程安全管理条例，危险性较大的分部分项工程专家论证应由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位正确答案：B63、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案正确答案：D2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题64、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短正确答案：B65、（2020 年真题）建设工程造价管理的关键是在（）阶段。A.设计和施工B.施工和竣工结算C.招标和施工D.前期决策和设计正确答案：D66、在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时所采用的主要方法是（）。A.计划评审技术B.价值分析法C.赢得值分析法D.因素分析法正确答案：A67、下列对于工程项目策划描述错误的是（）。A.工程项目策划可分为总体策划和局部策划两种B.工程项目总体策划是在项目立项决策过程中所进行的全面策划C.工程项目局部策划可以是专业性问题的策划2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题D.局部策划必须在工程项目前期策划决策阶段进行正确答案：D68、采用挣值分析法，动态监控工程进度和费用时，若在某一时点计算得到费用绩效指数大于 1,进度绩效指数小于 1,则表明该工程当前的实际状态是（）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度超前正确答案：C69、某固定节拍流水施工，基础工程划分 4 个施工过程（挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土），在 5 个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为 3 天，要求混凝土浇筑 2 天后才能进行回填土，该工程的流水工期为（）天。A.39 B.29 C.26 D.14正确答案：C70、在下列固定资产折旧方法中，每年折旧率均相等的是（）。A.平均年限法B.年数总和法C.行驶里程计算法D.工作量法正确答案：A2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题71、（2018 年考题）根据建设工程质量管理条例在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为（）年。A.1 B.2 C.3 D.5正确答案：B72、根据政府采购法实施条例相关规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（）。A.2%B.3%C.5%D.8%正确答案：A73、固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本总金额的（）。A.20%B.25%C.30%D.35%正确答案：A74、（2016 年考题）工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费用之间进行权衡分析的方法是（）2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题A.层次分析法B.关键线路法C.计划评审技术D.挣值分析法正确答案：C75、下列有关工程造价咨询的信用制度，表述错误的是（）。A.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的基本情况B.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的良好行为C.工程造价信用档案不应包括工程造价咨询企业的不良行为D.任何单位和个人均有权查阅信用档案正确答案：C76、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本是指资金所有者的利息收入B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金成本一般只表现为时间的函数D.资金成本表现为资金占用和利息正确答案：B77、根据标准设计施工总承包招标文件（2012 年版）规定，工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，该未竣工工程的照管和维护工作应有（）负责照管。A.发包人B.承包人C.发包人与承包人共同2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题D.监理人商定或确定正确答案：B78、下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是（）。A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递线路长B.职能制组织机构能够分别从职能角度对下级进行业务管理C.直线职能制机构中各职能部门可以直接下达命令，传递信息路线短D.矩阵制组织机构具有较强的稳定性正确答案：B79、承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以（）为开工日期。A.开工通知载明的开工日期B.开工条件具备的时间C.基坑开挖时间D.实际进场施工时间正确答案：D80、某公司从银行借款 1000 万元，年利息 80 万元，筹资费费率为 30，企业所得税率 25，该项借款的资金成本率为（）。A.8.00B.8.57C.11.42D.12.00正确答案：B2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题81、（2019 年真题）某部件有 5 个部件组成,产品的某项功能由其中 3 个部件共同实现，三个部件共有 4 个功能，关于该功能成本的说法,正确的是（）。A.该项功能成本为产品总成本的 60%B.该项功能成本占全部功能成本比超过 50%C.该项功能成本为 3 个部件相应成本之和D.该项功能成本为承担该功能的 3 个部件成本之和正确答案：C82、（2017 年考题）按照价值工程活动的工作程序,通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。A.功能评价B.功能定义C.方案评价D.方案创造正确答案：A83、下列工程项目计划表中，说法正确的是（）。A.年度计划项目表用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况B.年度建设资金平衡表用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并说明建设条件落实情况C.投资计划年度分配表是用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水电及道路接通日期等，以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用D.工程项目总进度计划是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单项工程、单位工程的开工日期和竣工日期正确答案：D2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题84、下列项目融资方式中，政府对代建项目具有完全控制权的是（）。A.BOT 和 ABSB.BOT 和 PPPC.TOTD.PFI 和 ABS正确答案：C85、采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当予以提供，其履约保证金的形式不包括（）。A.支票B.汇票C.现金D.担保机构保函正确答案：C86、（2020 年真题）根据建筑法建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.2B.3C.6D.12正确答案：B87、根据价格法，在制定关系群众切身利益的公用事业价格，公益性服务价格，自然垄断经营的价格应当建立（）制度。A.风险评估B.公示2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题C.专家咨询D.听证会正确答案：D88、下列选项中，属于分项工程的是（）。A.电气工程B.钢筋工程C.屋面工程D.基础工程正确答案：B89、关于项目融资 ABS 方式特点的说法，正确的是（）。A.项目经营权与决策权属特殊目的机构（SPV）B.债券存续期内资产所有权归特殊目的机构（SPV）C.项目资金主要来自项目发起人的自有资金和银行贷款D.复杂的项目融资过程增加了融资成本正确答案：B90、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点（）。A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接说明项目在整个运营期间各年的经营成果C.能够明确反映项目单位投资的使用效率D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选正确答案：A2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题91、（2020 年真题）某工程网络计划执行过程中，工作 M 的实际进度拖后的时间已超过其自由时差，但未超过总时差，则工作 M 实际进度拖后产生的影响是（）。A.既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期B.影响紧后工作的最早开始时间，但不影响总工期C.影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期D.影响紧后工作的最迟开始时间，但不影响总工期正确答案：B92、（2018 年真题）对于技术复杂、各职能部门之间的技术界面比较繁杂的大型工程项目，宜采用的项目组织形式是（）组织形式。A.直线制B.弱矩阵制C.中矩阵制D.强矩阵制正确答案：D93、用增量投资内部收益率（IRR）法比选计算期相同的互斥方案时，对于已通过绝对效果检验的投资方案，确定优选方案的准则是（）。A.IRR 大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案B.IRR 大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案C.IRR 大于基准收益率时，选择内部收益率小的方案D.IRR 大于基准收益率时，选择内部收益率大的方案正确答案：B94、根据建筑施工组织设计规范，单位工程施工组织设计应由（）主持编制。A.建设单位项目负责人2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题B.总承包单位法定代表人C.施工项目负责人D.总承包单位技术负责人正确答案：C95、在价值工程活动中，价值指数 VI 的计算结果不同，采取的改进策略也不同。下列改进策略中正确的是（）。A.VI1 时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是提高功能水平B.VI1 时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低功能水平C.VI1 时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是增加成本D.VI1 时，是否将评价对象列为改进对象，应作进一步的分析后再确定正确答案：D96、下列关于现金流量的说法中，正确的是（）。A.收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小B.收益获得的时间越晚、数额越小，其现值越大C.投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大D.投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小正确答案：D97、我国工程造价管理组织的三个系统是（）。A.政府行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统B.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、行业协会管理系统C.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、企事业单位管理系统、D.国务院建设行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统正确答案：A2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题98、某公司新疆项目发行总面额为 2000 万元的十年期债券票面利率为 12%，发行费用率为 6%，发行价格为2300 万元，公司所得税为 25%，则发行债券的成本率为（）A.7.83%B.8.33%C.9.57%D.11.10%正确答案：B99、下列关于价值工程的说法，正确的是（）。A.以最低的生产成本，使产品具备其所必须具备的功能B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段C.价值工程活动中，表达式 V=F/C 中的 V 是指研究对象的交换价值D.价值工程需要将产品的功能定量化正确答案：D100、在价值工程活动的方案创造阶段，为了激发出有价值的创新方案，会议主持人在开始时并不全部摊开要解决的问题，只是对与会者进行抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想，这种方案创造的方法称为（）。A.德尔菲法B.哥顿法C.头脑风暴法D.强制确定法正确答案：B101、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.施工行为地2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题B.被告住所地C.原告所在地D.合同签字地正确答案：A102、某企业在年初向银行借贷一笔 1000 万元的资金，月利率为 1，则在 6 月底偿还时，单利和复利计算的利息分别是（）万元。A.50 和 51B.60 和 51C.50 和 61.5D.60 和 61.5正确答案：D103、（2019 年考题）根据国务院关于投资体制改革的决定，工程代建制是一种针对（）的建设实施组织方式。A.经营性政府投资B.基础设施投资C.非经营性政府投资D.核准目录内企业投资正确答案：C104、根据标准材料采购招标文件（2017 年版），下列材料采购合同文件解释效力最高的是（）。A.中标材料质量标准的详细描述B.专用合同条款C.分项报价表2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题D.商务和技术偏差表正确答案：D105、对建设单位而言，（）与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。A.联合体承包模式B.平行承包模式C.合作体承包模式D.CM 承包模式正确答案：A106、关于垫资的说法，正确的是（）。A.法律、行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人约定垫资利息时，其利率最高为同期银行贷款利率的 4 倍D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息正确答案：D107、（2019 年真题）预算审查方法中，应用范围相对较小的方法是（）A.全面审查法B.重点抽查法C.分解对比审查法D.标准预算审查法正确答案：D2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题108、根据注册造价工程师管理办法，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（）的情形，应撤销其注册。A.受到刑事处罚B.以不正当手段获准注册C.死亡或者丧失民事行为能力D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用正确答案：B109、工程网络计划工期优化的目的是使（）。A.计划工期满足合同工期B.计算工期满足计划工期C.要求工期满足合同工期D.计算工期满足要求工期正确答案：D110、下列工程造价咨询企业的行为中，属于违规行为的是（）。A.向工程造价行业组织提供工程造价企业信用档案信息B.在工程造价成果文件上加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章C.跨省承接工程造价业务，并自承接业务之日起 30 日内到建设工程所在地省人民政府建设主管部门备案D.同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务正确答案：D111、PPP 项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。A.行业基准收益率B.同期国债利率2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题C.同期地方政府债券收益率D.同期当地社会平均利润率正确答案：C112、在下列项目融资方式中，不需要组建一个特别用途公司（SPC）进行运作的是（）。A.BOT 和 ABSB.PFI 和 TOTC.PFI 和 BOTD.ABS 和 TOT正确答案：C113、下列审查方法中，不属于项目设计概算审查方法的是（）。A.对比分析法B.综合分析法C.查询核实法D.联合会审法正确答案：B114、在价值工程活动的方案创造阶段，由主管设计的工程师做出设计，提出完成所需功能的办法和生产工艺，然后顺序请各方面的专家审查的方法是（）。A.头脑风暴法B.哥顿法C.德尔菲法D.专家检查法正确答案：D2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题115、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。A.5000 元以下B.2 万元以下C.5000 元以上 2 万元以下D.1 万元以上 3 万元以下正确答案：C116、某固定资产原价为 10000 元，预计净残值为 400 元，使用年限为 5 年。若采用双倍余额递减法计算折旧，则第 4 年的折旧额为（）元。A.1440B.1220C.880D.864正确答案：C117、下列关于利息和利率的说法，正确的是（）。A.利率的高低取决于社会最低利润率的水平B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率C.利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度D.利率是一年内所获得的利息与借贷金额的终值之比正确答案：C118、对非经营性项目进行财务分析时，主要考察的内容是（）A.项目静态盈利能力B.项目偿债能力2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题C.项目抗风险能力D.项目财务生存能力正确答案：D119、在评价一个投资方案的经济效果时，利息备付率属于（）指标。A.抗风险能力B.财务生存能力C.盈利能力D.偿债能力正确答案：D120、评标委员会的组成中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.2/3C.1/4D.1/2正确答案：B121、项目边界条件是项目合同的核心内容，主要包括（）边界。A.融资条件、交易条件、履约保障和调整衔接B.权利义务、交易条件、履约保障和调整衔接C.权利义务、融资条件、履约保障和调整衔接D.权利义务、融资条件、交易条件和调整衔接正确答案：B2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题122、合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，则（）。A.按双方协商后的履行地市场价格履行B.按订立合同时履行地的市场价格履行C.按订立合同时，合同签订地的市场价格履行D.按双方协商后的合同签订地的市场价格履行正确答案：B123、价值工程师以提高产品价值为目的，下列关于价值工程的说法，错误的是（）。A.价值工程研究产品功能和产品生产成本的最佳匹配B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程将产品价值、功能、成本作为一个整体考虑D.价值工程将功能定量化正确答案：A124、（2018 年真题）因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（）成本。A.经济B.社会C.环境D.人为正确答案：B125、根据标准施工招标文件，合同价格是指（）。A.合同协议书中写明的合同总金额B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格正确答案：D126、在某工程网络计划中，已知工作 P 的总时差和自由时差分别为 5 天和 2 天，工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了 4 天，说明此时工作 P 的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天C.将其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天，并使总工期延长 1 天D.将其紧后工作的最早开始时间推迟 4 天，并使总工期延长 2 天正确答案：B127、在进行项目融资时，TOT 方式的过程是（）。A.建设移交运营B.建设运营移交C.移交运营移交D.建设拥有运营正确答案：C128、如果投标单位在某一个标段已中标，则在其他标段的评标中（）。A.按照招标文件规定的百分比乘以总报价后，在评标价中扣减此值B.按照招标文件规定的百分比乘以总报价后，在评标价中增加此值C.以不得对多个标段同时投标为由拒绝其投标D.以其投标价作为评标价，不再做修正正确答案：A2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题129、某项目的施工合同成本为 1000 万元，项目实际施工成本为 950 万元，项目竣工结算成本为 940 万元，则项目施工成本降低率为（）。A.5.00B.5.26C.6.00D.6.38正确答案：A130、（2020 年真题）下列分析方法中，可用来选择价值工程研究对象的是（）。A.价值指数法和对比分析法B.百分比分析法和挣值分析法C.对比分析法和挣值分析法D.ABC 分析法和因素分析法正确答案：D131、在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。A.独立关系B.互斥关系C.互补关系D.现金流量相关关系正确答案：B132、投标单位遇下列情形时，其报价可低一些（）。A.支付条件不理想的工程B.投标对手少的工程C.工程量大而其他投标人都可以做的工程2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长正确答案：C133、以下关于项目融资特点的描述中，正确的是（）。A.项目资者承担项目风险B.项目融资成本较高C.用于支持贷款的信用结构固定D.贷款人可以索赔项目以外的任何资产正确答案：B134、BOT、ABS、TOT、PFI 等均是项目融资的有效方式，其中能够通过融资获得国外管理经验的方式是（）。A.ABS 和 PFIB.ABS 和 TOTC.ABS 和 BOTD.BOT 和 TOT正确答案：D135、关于造价师执业的说法，正确的是（）。A.造价师可同时在两家单位执业B.取得造价师职业资格证后即可以个人名义执业C.造价师执业应持注册证书和执业印章D.造价师只可允许本单位从事造价工作的其他人员以本人名义执业正确答案：C2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题136、（2020 年真题）福费延（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。A.债券B.租赁C.信贷D.股权正确答案：C137、关于融资中每股收益与资本结构、销售水平之间关系的说法，正确的是（）A.每股收益既受资本结构的影响，也受销售水平的影响B.每股收益受资本结构的影响，但不受销售水平的影响C.每股收益不受资本结构的影响，但要受销售水平的影响D.每股收益既不受资本结构的影响，也不受销售水平的影响正确答案：A138、投保安装工程一切险时，安装施工用机械设备的保险额应按（）计算。A.实际价值B.损失价值C.重置价值D.账面原值正确答案：C139、根据施工合同法律解释，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为竣工日期。A.提交竣工验收申请报告的日期B.转移占有建设工程之日C.工程正式投入使用之日2023 年一级造价师之建设工程造价管理名师选题D.试运行合格之日正确答案：B140、与净现值相比，采用