凿桩头施工招标文件范本.docx

中国建筑第二工程局有限公司戊爱小区项目B、C、D地块凿桩头工程招标文件
戊爱小区项目B、C、D地块凿桩头工程

招标文件
(文件编号： )

招标人：中国建筑第二工程局有限公司
日 期：2016年8月

第 18 页 共 27 页
第一章 投标人须知
1、工程概况：
1.1项目名称：戊爱小区
1.2项目地址：昆明市北部山水新城，龙源路与龙溪路之间，临盘龙峡公园两岸。
1.3项目规模：建筑面积为272638.10㎡，主要为地下1层，地上主要为11层和18层点式住宅楼。
1.4招标人：中国建筑第二工程局有限公司
1.5本次招标工程：B、C、D地块凿桩头工程
2、工程内容：
2.1凿截超设计标高灌注桩，凿截桩的数量以实际凿截桩的数量为准。若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出，交其他分包人完成，乙方按实际完成（单根未全部凿截完成的桩不予计取）的工作量结算并承担由此造成的一切损失，乙方不得提出异议。
2.2乙方须随基础土石方开挖时对灌注桩同步凿除和截除，并将桩身钢筋割断及破出待甲方指定人员清理，筏板处剔出锚固钢筋并在设计顶标高处切一圈，保证桩头平整。剔凿下来的钢筋废料归甲方所有。
3、招标范围：戊爱小区项目B、C、D地块凿桩头工程，具体工作内容详清单。招标人有权调整招标范围，并不承担由此引起的任何费用。
4、时间安排及要求：
4.1 发标时间：
4.1.1 2016年 8 月 27 日 12:00 领取招标文件及附件资料。
4.1.2各投标人将投标中遇到的疑问于2016年 8 月 28 日 12:00 书面传真给招标人（或提供电子版扫描件发送至1130548656 @），过后不补，招标人将进行统一的书面答复，招标答疑将作为本招标文件的组成部分。
4.1.3投标书递交截止时间：2016年 8 月 30 日 18:00 前。
联系人：熊洋 联系电话： [phone]
地　点： 云南省昆明市盘龙区瓦窑村一组164号戊爱小区项目部
请于截止日期前将纸版标书（密封）送至以上地址，另标书电子版发送至邮箱1130548656 @。
4.3定标时间：定标结果在截标之日起7天内通知中标人，本次招标结果不承诺一家投标单位中标。
4.4 工本费：本次B、C、D地块凿桩头工程招标各投标单位领取招标文件时需缴纳 0 元工本费。
5、质量标准：
达到甲方要求，一次性验收合格。
6、工期
具体开工时间以甲方要求为准。
7、招标文件
7.1招标文件组成：招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录，招标文件包括下列内容：
7.1.1第一章 投标人须知；
7.1.2第二章 工程建设条件及技术要求；
7.1.3第三章 投标文件格式及报价说明；
7.1.4第四章 拟签订合同的主要条款；
7.2投标人应认真阅读招标文件中的投标须知、投标文件格式、技术规范等所有要求，如果投标人编制的投标文件，不能响应和满足本须知的要求，责任由投标人自负，其投标文件将被招标人拒绝或视为无效标书。
7.3招标人拥有所有招标文件的最终解释权。
8、投标文件内容及封装要求（相关资信资料在递交标书时须提供原件以备查验）：
8.1第一部分 经济标部分：按招标文件提供的格式（详见投标函）及要求填写
8.1.1附表1
8.1.2附表2
8.2第二部分 技术标部分（按以下顺序装订）：
8.2.1项目经理简历表（须具有二级建造师及以上证书）；
8.2.2项目经理近年完成项目情况及在建工程名称表；
8.2.3主要施工管理人员表；
8.2.4主要施工机械设备表；
8.2.5劳动力计划表；
8.3第三部分 资信标部分（按以下顺序装订,复印件须盖企业公章）：
8.3.1法定代表人资格证明书；
8.3.2法定代表人授权委托书；
8.3.3有关资信证明资料（须二级劳务以上资质）；
8.4密封：
8.4.1投标文件的份数和签署：
1）投标人须编制投标文件“正本”一份，“副本”二份，并明确标注“投标文件正本”和“投标文件副本”。正本与副本若有不一致之处，以正本为准。
2）投标文件的封面至少应标明招标工程名称、正本或副本、投标人全称，并由投标人加盖公章和法定代表人或其授权人印鉴。
8.4.2投标文件的装订要求：务必请将经济标和技术标、资信标分别装订，但可不分别密封。
8.4.3在投标文件密封袋上应写明招标人名称、工程名称。
9、投标注意事项：
9.1请各投标人仔细阅读招标文件等资料，详细了解工程承包范围及性质特点、地质情况、周边情况、交通运输等情况，充分考虑工程质量标准、工期要求、施工措施、成本投入、利润及所有税费、确保投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。
9.2投标文件采用中文，中文字及数字均应全部采用打印体。
9.3修改
投标人对招标文件的任何修改都必须专函说明，并装订在《投标函》之后，否则招标人对此可以选择不接受或评为废标。
10、废标条件：
投标人必须按本招标文件的要求编制投标文件，对有下列情形之一的投标文件即告作废；
10.1恶意竞标、围标、串标；
10.2投标文件未密封；
10.3投标文件数量未按要求提供；
10.4投标文件未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的；
10.5企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章；
10.6投标文件逾期送达的；
10.7投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制；
11、评标：
11.1本工程采用邀请招标方式招标，综合评估法评标。评标分为技术标和经济标两部分。由招标人对投标文件进行综合评价。
11.2技术标评审：先开技术标，由招标人对各投标单位的技术进行评审，若有需要即组织投标单位就各自的技术标进行答辩。投标单位参加答辩的人员至少应包括公司主管领导、项目经理以及技术负责人。
11.3经济标评审：在技术标评审合格的情况下，对经济标进行分析，采用“合理低价”的原则选取中标人。
11.4招标工程评标结果的确定：通过招标人对技术标和经济标的综合评审后，与投标人议标，从而最终确定中标人并发出中标通知书。报价最高的投标人将无权参加议标。
12、其它：
12.1投标保证金及履约保证金：不采用
12.1.3若投标人发生下列情况，将做废标处理：
1）投标人不参与议标或在议标会中途离场；
2）中标人未能在中标通知书规定的期限内签署施工承包合同；
3）投标人须按照中标通知书的要求及时签订施工合同，否则招标人有权取消其投标的资格，还将追究其相关责任，且该投标人将会被从招标人的合格承建商名录中清除（如果是）。
12.3投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任，均由投标人自己承担。
12.4投标人明白，招标人并无义务必须接受他收到的最低价格或其它任何投标文件，且无需作任何解释。
12.5招标人保留回标后与任何一家投标人进一步协商的权力。

第二章 工程建设条件、招标图纸及技术要求
1、工程建设条件
1.1施工用水：由招标人场内指定地点的总接口，投标人自行接入施工现场各用水点。
1.2施工用电：由招标人现场指定地点的二级配电箱内，二级配电箱以外的所有施工用电均由投标人自行负责接入使用地点。
2、招标资料
2.1以招标人实际发出为准，招标人有可能会做调整，投标人应充分考虑。
3、工程采用的技术要求
3.1执行国家及地方现行的相关规范、标准、规定及条例。
4、施工方案图纸详见附件。
第三章 投标文件格式及报价说明
投标文件，是投标人根据招标文件的内容和要求，就招标工程的报价、承包条件拟定的施工方案或施工组织等书面文件，供招标人评标、定标。同时，也是中标后双方签订承包合同的基础。
1 投标文件的组成
详见《招标文件》 第一章“投标”第8条。
2 第一部分 经济标部分
2．1投标报价说明：
2．1．1工程量计算规则：
1）按照《戊爱小区B、C、D地块凿桩头综合单价表》里明确的计算规则计算。
2．1．2报价说明：
1）综合单价为不含税单价，均已包含人工费、机械设备（包括配电控制箱盘及线缆）、工具用具费、机械器具设备二次及多次转运、施工管理费、企业管理费、安全文明措施费（不低于综合单价的2%）、保险（含为建筑工人购买的社会保险等一切保险）、利润、规费，预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家及地方政府政策的改变引起的费用；在限定的工期内完成施工项目及整项工程并达到合同规定的质量标准所需要的费用和隐含的为完成该项目而必须发生的费用等。
2）投标人所报单价将作为招标人评标的参考条件之一。
3）投标文件中的单价或合同全部采用人民币：投标人应按照招标文件要求，根据企业情况自行确定报价，如有错漏概由投标人负责。
4）招标人提供的招标范围，一旦定标确认投标文件中各项单价及包干项总价，除拟签合同另行规定外，不再调整。
2．1．3其他要求：无
3 第二部分 技术标部分
技术标主要包括下列内容：工期、质量保证措施（详附表）。
4 第三部分 资信标部分（按以下顺序装订,复印件须盖企业公章）：
4.1法定代表人资格证明书；
4.2法定代表人授权委托书；
4.3有关资信证明资料（须二级劳务以上资质）；
4.4近三年来的企业获奖情况。

本招标文件解释权规中国建筑第二工程局有限公司戊爱小区项目部

投标函
致：中国建筑第二工程局有限公司：
1、我单位仔细、全面地研究了 工程招标文件及招标补充文件，我们愿意按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。我单位的投标报价为（详见附表1）。
投标人须按招标文件要求进行分项报价，如未按此要求填报，将作为废标处理。
2、我们所递交的投标文件已充分考虑了工地周围环境、交通道路、现场地质材料、现场条件、招标文件、工程质量标准、工期要求；并已考虑了施工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可遇见费等各种内、外部因素对报价的影响；
3、我们同意你们选择中标人的办法，并同意自行承担为投标所发生的一切费用；
4、我们知道，招标人并无义务必须接受所受到的价格最低或其它任何投标函，且无需作任何解释；
5、我们同意招标人在正式合同签署之前，本投标函始终对我们具有约束力，并可随时被招标人接受；
6、本投标函已考虑了招标人向我们发出的关于招标文件的修改通知（如有）。

投标人：

法定代表人（或委托代理人）：

日期： 年 月 日

经济标格式文件2：
附表1
详《戊爱小区项目B、C、D地块凿桩头综合单价表》

资信标格式文件1：
法定代表人资格证明书

单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间： 年 月 日
姓 名： 性别： 年龄： 职务：
系 的法定代表人。
为施工、竣工保修 工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

特此证明。

投标人：
年 月 日

资信标格式文件2：

授权委托书

本授权书声明： 现授权委托 为我公司的委托代理人，负责代理人在中国建筑第二工程局有限公司戊爱小区项目B、C、D地块凿桩头工程招标过程中，进行投标，议标、合同谈判期间所签署的一切文件、合同以及处理与之有关的一切事物，本公司予以承认并承担与委托事项有关的一切责任。

代理人无权转委托。
特此委托。

代理人： 性别： 年龄：
身份证号码： 职务：
投标人：
法定代表人：
授权委托日期： 年 月 日

资信标格式文件3：
有关资信证明资料

1) 国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件。
2) 国家建设行政管理部门颁发的建筑业企业资质证书（劳务承包二级及以上）复印件。
3) 施工企业工程规费计取相关标准复印件。
4) 二级建造师及以上复印件。
5) 安全生产许可证。
6) 以上证件必要时须提供原件以备查。
7) 近三年来的企业获奖情况。

技术标格式文件1：
项目经理简历表

姓名

学历

毕业院校

性别

健康状况

从事专业年限

任项目经理年限

出生
年月

工作时间

项目经理资质
证书号

工作简历
时间（年月）
工作单位及职务

技术标格式文件2：

项目经理近年来完成项目情况及在建工程名称表

工程名称
竣工时间
建筑面积
结算价
质量等级
备注

技术标格式文件3：
主要施工管理人员表
名 称
姓 名
职 务
主要资历、经验及承担过的项目
总部
项目主管
其他人员

现场
项目经理
项目副经理
技术负责人
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员

技术标格式文件4：
主要施工机械设备表
序号
设备
名称
型号
规格
数
量
国别
产地
制造
年份
额定
功率
kw
生产
能力
备注

技术标格式文件5：
劳动力计划表
投标人按所列格式递交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。
单位： 人
工程、级别
按工程施工阶段投入劳动力

经济标格式文件2：
附表一

戊爱小区项目B、C、D地块凿桩头清单报价表
序号
项目名称
项目特征
工作内容
计量规则
计量
单位
不含税综合
单价（元）
增值税（%）

含税综合单价（元）
备注
1
凿桩头
1.设计桩直径：600mm
2.砼强度等级：综合各类标号
3.类型：综合各种灌注桩
4.充盈系数：综合考虑（含扩大头部分）
5.超灌高度：综合考虑
6.单桩凿截桩次数：综合考虑
人工或机械凿除桩头，多余规范长度要求部分钢筋切割，桩头修平整，补焊锚固钢筋、破桩后的混凝土块清理。
不分试桩、锚桩或工程桩均按个数计算
根

2
凿桩头
1.设计桩直径：800mm
2.砼强度等级：综合各类标号
3.类型：综合各种灌注桩
4.充盈系数：综合考虑
5.超灌高度：综合考虑
6.单桩凿截桩次数：综合考虑
人工或机械凿除桩头，多余规范长度要求部分钢筋切割，桩头修平整，补焊锚固钢筋、破桩后的混凝土块清理。
不分试桩、锚桩或工程桩均按个数计算
根

3
凿桩头
1.设计桩直径：1000mm
2.砼强度等级：综合各类标号
3.类型：综合各种灌注桩
4.充盈系数：综合考虑
5.超灌高度：综合考虑
6.单桩凿截桩次数：综合考虑
人工或机械凿除桩头，多余规范长度要求部分钢筋切割，桩头修平整，补焊锚固钢筋、破桩后的混凝土块清理。
不分试桩、锚桩或工程桩均按个数计算
根

4
小应变打磨
1.打磨直径：综合考虑
2.砼强度等级：综合各类标号
3.类型：综合各类桩体
4.单桩打磨个数：按照甲方书面要求
5.按检测要求，综合各类规格打磨厚度、面积
桩头修剔、平整、打磨及砼渣清理。
按照小应变打磨合格工程量以个数计算
个

备注：1、结算金额=Σ验收合格工程量*（不含税综合单价+不含税综合单价*税率）,其中税金开具增值税专用发票，税率为 %，税金结算基数为不含税综合单价。2、综合单价中安全文明施工费不能低于2%。

投标单位公章： 投标单位负责人或授权委托人：
中国建筑第二工程局有限公司戊爱小区项目

戊爱小区项目B、C、D地块

凿桩头施工合同

(合同编号： )

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

乙方：

戊爱小区项目B、C、D地块凿桩头施工合同
合同编号：
发包方：中国建筑第二工程局有限公司 （甲方）
承包方： （乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将戊爱小区项目B、C、D地块凿桩头工程分包给乙方。为了明确双方的责任、权利和义务，经双方协商订立合同如下：
一、工程概况：
1、工程名称：戊爱小区项目
2、工程地点：昆明市北部山水新城，龙源路与龙溪路之间，临盘龙峡公园两岸。
3、工程规模：建筑面积为272638.10㎡，主要为地下1层，地上主要为11层和18层点式住宅楼。
二、承包方式
包工、包机械、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工。
三、承包范围和工作内容：
1、凿截超设计标高灌注桩，凿截桩的数量以实际凿截桩的数量为准。若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出，交其他分包人完成，乙方按实际完成（单根未全部凿截完成的桩不予计取）的工作量结算并承担由此造成的一切损失，乙方不得提出异议。
2、乙方须随基础土石方开挖时对灌注桩同步凿除和截除，并将桩身钢筋割断及破出待甲方指定人员清理，筏板处剔出锚固钢筋并在设计顶标高处切一圈，保证桩头平整。剔凿下来的钢筋废料归甲方所有。
四、工程施工单价及工程款结算
1.综合单价（不含税）均已包含人工费、机械设备（包括配电控制箱盘及线缆）、工具用具费、机械器具设备二次及多次转运、施工管理费、企业管理费、安全文明措施费（不低于综合单价的2%）、保险（含为建筑工人购买的社会保险等一切保险）、利润、规费，预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家及地方政府政策的改变引起的费用；在限定的工期内完成施工项目及整项工程并达到合同规定的质量标准所需要的费用和隐含的为完成该项目而必须发生的费用等。
第 22 页 共 27 页

戊爱小区项目B、C、D地块凿桩头综合单价表
序号
项目名称
项目特征
工作内容
计量规则
计量
单位
不含税综合
单价（元）
增值税（%）
含税综合单价（元）
备注
1
凿桩头
1.设计桩直径：600mm
2.砼强度等级：综合各类标号
3.类型：综合各种灌注桩
4.充盈系数：综合考虑（含扩大头部分）
5.超灌高度：综合考虑
6.单桩凿截桩次数：综合考虑
人工或机械凿除桩头，多余规范长度要求部分钢筋切割，桩头修平整，补焊锚固钢筋、破桩后的混凝土块清理归堆。
不分试桩、锚桩或工程桩均按个数计算
根

2
凿桩头
1.设计桩直径：800mm
2.砼强度等级：综合各类标号
3.类型：综合各种灌注桩
4.充盈系数：综合考虑
5.超灌高度：综合考虑
6.单桩凿截桩次数：综合考虑
人工或机械凿除桩头，多余规范长度要求部分钢筋切割，桩头修平整，补焊锚固钢筋、破桩后的混凝土块清理归堆。
不分试桩、锚桩或工程桩均按个数计算
根

3
凿桩头
1.设计桩直径：1000mm
2.砼强度等级：综合各类标号
3.类型：综合各种灌注桩
4.充盈系数：综合考虑
5.超灌高度：综合考虑
6.单桩凿截桩次数：综合考虑
人工或机械凿除桩头，多余规范长度要求部分钢筋切割，桩头修平整，补焊锚固钢筋、破桩后的混凝土块清理归堆。
不分试桩、锚桩或工程桩均按个数计算
根

4
小应变打磨
1.打磨直径：综合考虑
2.砼强度等级：综合各类标号
3.类型：综合各类桩体
4.单桩打磨个数：按照甲方书面要求
5.按检测要求，综合各类规格打磨厚度、面积
桩头修剔、平整、打磨及砼渣清理。
按照小应变打磨合格工程量以个数计算
个

备注：1、结算金额=Σ验收合格工程量*（不含税综合单价+不含税综合单价*税率）,其中税金开具增值税专用发票，税率为 %，税金结算基数为不含税综合单价。2、综合单价中安全文明施工费不能低于2%。

中国建筑第二工程局有限公司戊爱小区项目

五、结算及付款方式：
1、结算金额=Σ合格工程量*综合单价-罚扣款。
本工程履约保证金5万元，在第一次工程款中扣除；最后一栋楼完成地下室主体结构封顶后，于次月25日前支付已完合格工程量的的 65％；最后一栋楼完成地上结构封顶、屋面防水保护层完成、地下室砌筑完成后，于次月25日前支付至总累计已完合格工程量的 80％，工程全部竣工、完成“四方验收”，于次月25日前支付至累计已完合格工程量的 95％；乙方向甲方提交齐全完整的结算书，双方在3个月内完成结算办理后，于60日内支付至结算总价的95%，工程竣工结算总价的5%作为质量保修金扣留。保修期满（两年）后，扣除相关费用后甲方一次性无息付清。
2、乙方属于〇一般纳税人〇小规模纳税人〇其他
乙方应在甲方付款前7日内按结算金额全额向甲方提供合规增值税专用发票（包含税务机关代开），税率为 %，乙方将按下表准确填写发票项目；甲方在双方结算且收到乙方发票后，按合同支付工程款到下列乙方指定收款账号（开户行： ， 银行账号： ）。因乙方开具不合法增值税发票或涉嫌虚开发票，或增值税专用发票填写错误，造成甲方增值税抵扣税额损失的，由乙方全额进行赔偿，且不免除乙方开具合法发票的义务；乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票的，应承担合同金额（含增值税）20%的违约金；若乙方未将增值税发票及时送达甲方，且无法提供甲方已签收挂号信等证据，使增值税发票逾期无法认证，造成的损失由乙方全额赔偿，甲方有权从工程款中直接扣除。甲方因已供货质量问题需要退货时，乙方有义务协助完成相关手续。开具增值税专用发票要求如下：
甲方增值税发票开具信息
乙方增值税发票开具信息
纳税人名称
中国建筑第二工程局有限公司
纳税人名称

税务登记号
91110000100024296D
税务登记号

税务登记地址
北京市通川区梨园镇北杨洼251号
税务登记地址

税务登记联系电话
010-51816629
税务登记联系电话

税务开户银行名称
北京银行总部基地支行
税务开户银行名称

税务开户银行账号
20000003821400010735153
税务开户银行账号

3、文件送达地址
有关本协议履行的文件、资料的送达地址，双方确认如下：
甲方：结算办理前： 戊爱小区项目部 ；结算办理后：重庆市江北区江北嘴西大街27号金融中心A座5楼。
乙方： ，电子邮箱 。

六、工期
1、 工期要求：具体开工时间以甲方要求为准。
2、凿截桩工作必须符合甲方基础土石方开挖进度及后续工序的进度要求。乙方应准备满足工程进度需要的破碎机、切割机、空压机、风镐等设备，并配足足量施工人员，必须满足甲方工程分层分段进度要求。如因乙方原因造成的工期延误，按壹千元/天处罚。
3、因甲方或业主原因造成停工，工期顺延。但乙方应根据甲方要求进行抢工，其费用已包含在综合单价中，结算时不作任何调整。
七、工程质量
达到甲方要求，一次性验收合格。
八、 安全文明施工
1、乙方须组建现场安全保证体系，现场专职安全员必须持证上岗，配合甲方安全部门工作。
2、乙方的全体人员在进场时必须进行安全技术操作规程、职业健康教育和安全技术交底等工作。由甲方项目部组织三级教育，乙方现场负责人在入场教育和交底记录上签字，并附上接受教育和交底人员签名的名册，交甲方安全部门一份（双方各自一份）备查。
3、乙方必须接受甲方的安全检查并及时整改事故隐患，禁止擅自动用甲方的机械设备、线路电气。甲方对乙方违反安全法规的人员有权处理。每次收取乙方违约金50-100元。
4、乙方进入现场做到文明施工，每道工序做到工完场清。
5、乙方在施工过程中违反有关标准、规范、规程和条例，由此造成质量和安全问题，乙方承担一切责任。如发生安全事故，乙方承担一切责任和损失。
九、甲方职责：
1、负责现场管理并就工程质量、安全、现场标准化管理等对乙方交底。
2、向乙方提供施工所必需的有效技术资料，包括图纸、测量点等。
3、提供施工用电接驳点, 提供一、二级电箱，三级电箱、电缆、电线由乙方自行提供。
4、每次挖土时，甲方须提前两天通知乙方，对下一步施工内容做准备进场工作。
十、乙方职责：
1、根据甲方的要求，组织机械、人员按计划进场。
2、根据施工交底组织施工。
3、根据进度安排、质量要求以及技术管理、安全生产和现场标准化管理的有关规定组织施工，并接受甲方的监督。按时参加甲方组织的施工协调会。
4、乙方负责将破碎的桩砼及碎渣清理并运至我司现场工长指定位置，保证其他单位后续的流水施工作业，相关费用已包含在综合单价内。
5、按施工进度组织施工，确保凿除的混凝土随挖机及时清走；如未按要求清理从而影响其它工序正常进行，则甲方有权委托其它分包清运其费用从乙方工程款中扣除。
6、在施工过程中因乙方责任造成安全事故，则由乙方负责。
7、遵守甲方现场的各项管理制度。
8、安全帽、胸牌由甲方统一提供及办理，费用乙方承担。
9、负责桩头钢筋的割断，并保证不影响进度。
10、负责自备三级配电箱至施工地点的线缆连接，且保证安全、规范。
11、每项工程任务必须做到工完场清。
12、乙方负责每道钢筋的割除，提供掰弯锚固钢筋所需要的挖机。若使用甲方机械，所产生的费用将从乙方工程款中扣除。
13、乙方破除桩头必须经过甲方现场收方，否则甲方有权不结算。
14、承包方严格管理自身劳务人员，乙方人员在我项目部发生偷窃行为，一经发现将对乙方处以10万元/次的罚款。
15、将剔除钢筋整理规堆。
16、乙方应积极配合甲方的其他指令安排，以满足现场施工进度的需要。
17、提供割钢筋所需的氧气和乙炔。
十一、违约责任
1、乙方必须在甲方规定期间内完成合同工程内容的施工，每延期一天甲方有权要求乙方支付1000元的违约金。
2、施工质量必须通过有关部门验收，否则给甲方造成的损失，将由乙方承担。
3、对于乙方停工或不按规范施工，甲方有权终止合同。
4、甲方有义务按合同时间支付乙方应得的工程款。
5、如一方违约，另一方可向违约方索取赔偿，违约一方承担由此造成的一切损失。
6、乙方现场施工人员需佩戴安全帽，由甲方提供，15元/顶，费用由乙方承担。
十二、不可抗力
不可抗力的范围按国家有关规定确定，由此形成的后果按照国家有关规定处理。
十三、合同发生纠纷解决争议的方式
本合同履行过程中如发生纠纷，任何一方均有权向重庆仲裁委员会提请仲裁，并适用该委员会的仲裁规则。双方一致确认以下地址为重庆仲裁委员会送达仲裁文书、通知和其他材料的唯一地址：甲方：重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼；乙方： 。如任何一方未在本条款确认送达地址的，该方的送达地址以仲裁委员会受理案件时其在工商行政部门注册登记的地址为准。
十四、双方协议的其它条款
1、乙方接收甲方发文的指定邮箱： 与合同履行有关的文件进入乙方指定邮箱即视为送达。
2、本合同未尽事宜，经双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、此合同壹式 份，甲方叁份，乙方 份， 份均具有同等的法律效力。
4、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，在完成双方各自的职责、义务和经济往来后终止。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

（或委托代理人）： （或委托代理人）：

合同签订时间： 年 月 日

第 27 页 共 27 页
承 诺 书
致：中国建筑第二工程局有限公司
本公司自愿承接戊爱小区项目B、C、D地块凿桩头工程，对贵公司承诺如下：
1、我公司承诺遵守合同中各项条款。并严格按照贵公司施工组织设计，国家、地方规范施工。
2、我公司承诺合同中单价在任何情况下不作任何调整。
3、工期承诺：
(1)、按业主及甲方要求，确保工期要求。
（2）、若因我公司原因造成工期延误，我公司愿接受每天壹千元处罚。
4、我公司无条件接受、执行贵公司在工程进度、质量、安全、文明施工等规定。
5、我公司保证按照贵公司指定时间、地点，组织足够数量的人员、机械设备等及时进场。
6、我公司承诺因特殊原因导致的工程款延期支付时，保证正常施工进度，且不得有异议。
7、我公司保证承诺采取一切必要的措施杜绝安全事故的发生，并达到昆明市安全文明工地标准，否则我公司自愿承担全部经济和行政责任。
8、我公司承诺工程达到国家、地方相关行业现行质量标准，否则我公司保证无条件返工直至工程合格，并承担相关损失、工期责任。
9、工人工资发放承诺：我公司承诺按时足额发放农民工工资，我公司理解贵公司在工程款支付方面可能出现的滞后，我公司承诺自行筹集资金，保证工人工资按时足额发放。若我公司工人因未按时领到足额工资到贵公司项目部或贵公司或业主公司寻衅滋事、讨要工资等，上述情况每发生一次，我公司自愿承担贵公司罚款人民币贰万元；若上述情况造成不良社会影响，我公司自愿承担贵公司罚款人民币拾万元/次。若上述情况扰乱贵公司正常施工生产或致使施工生产停止，则我公司自愿承担贵公司罚款人民币叁万元/次。
10、我公司承诺贵公司有权根据现场实际情况，调整施工区域，增加或减少我公司的承包工程范围，我公司无异议。
11、承诺书为本合同的有效组成部分。

分包方（盖章）：

法定代表人或委托人：

日 期： 年 月