二建法规及相关知识历年真题.doc

2008年二级建造师法规及相关知识考题及答案20090922 16：29【大 中 小】【打印】【我要纠错】一、单项选择题（共60题.每题1分.每题的备选项中,只有1个符合题意）场景(一)建设单位拟兴建一栋20层办公楼,投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件.建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标.评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书,并要求降低报价才与其签订合同。根据场景（一）。回答下列问题.1。根据招标投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列说法中错误的是( ）.A若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标B若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标C施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括( ）。A资格条件B最低标准要求C审查方法D审查目的3.根据招标投标法的规定，下列说法中正确的是（ ）。A甲、乙、戊施工企业具有投标资格B丁施工企业可以参加投标C丙的行贿行为不影响中标D戊应当成为中标人4.根据招标投标法的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是( )。A建设单位有权要求丙降低报价。B建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标C建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标D评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任场景（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据中华人民共和国勘察设计管理条例将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收.甲公司未依约结清设计费,设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说:“欠你们院的设计费春节前一定还上”,事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿.2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付,设计院遂提起诉讼。根据场景(二），回答下列问题。5.中华人民共和国勘察设计管理条例属于（ ）。A法律B行政法规C地方性法规D行政规定6.该工程设计合同法律关系中,法律关系主体是（ ）。A吴某与张某B吴某与设计院C甲公司与张某D甲公司与乙设计院7。建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（ ）.A工伤被鉴定为限制民事行为能力人B其始终从事技术工作,故无需且未参加继续教育C执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年D其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（ ）。A吴某未得到其他股东授权,其还钱表态无效B吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效C吴某的行为后果，其他股东不负责任D吴某还钱可以,但需先行退还其他股东出资9。从设计任务委托法律关系的角度看,乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（ ）.A主体变更B客体变更C内容变更D未变更10。张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（ ）。A委托代B法定代C指定代理D表见代理11。下列关于诉讼时效的表述,正确的是( )。A距工程竣工已满两年,诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权B王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效C设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断D因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止12。甲公司的下列行为中,正确的是（ ).A为其他关系单位代开增值税发票B为单位职工代扣代缴个人所得税C设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查D将税务登记证借给关系单位场景(三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位,丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水,需抢修。后续又发生两起安全事故:(1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火,造成一名工人受伤；(2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。根据场景（三），回答下列问题.13。乙施工单位的（ )依法对本单位的安全生产全面负责。A企业法人代表B主要负责人C项目负责人D安全生产员14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使安全生产法赋予从业人员的（ ).A知情权B拒绝权C紧急避难权D请求赔偿权15。该施工现场发生的两起安全事故，应由( ）负责上报当地安全生产监管部门。A甲建设单位B乙施工单位C丙施工单位D丁监理公司16。该施工现场的安全生产责任应由（ ）负总责。A甲建设单位B乙施工单位C丙施工单位D丁监理公司17.根据建设工程安全生产管理条例规定,两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（ ）支付.A由甲建设单位B由乙施工单位C由丙施工单位D按合同约定18。以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（ )。A按工程建设强制性标准实施监理B依据法律、法规实施监理C审查专项施工方案D发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告19。在该焊接作业现场的下列说法中,不符合消防法规定的是（ ）。A氧气瓶应单独存放并做好安全标识B经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所C焊接作业人员必须持证上岗D焊接作业人员应采取相应的消防安全措施20。根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，（ ）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。A建立、健全安全生产责任制B保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用C设置安全生产管理机构D依法参加工伤保险21。根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是( ）。A可以直接抢修B有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修C向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修D不可以夜内抢修22。因宿舍失火，要临时安置施工人员,则下列有关说法中正确的是（ )。A可以直接安排到仓库中,并远离危险品B不可以安排到仓库中C可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准D经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中场景(四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层,地上九层,预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过.经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理.施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据场景(四),回答下列问题.23。根据建设工程质量管理条例规定，以下不是建设单位质量责任的是( )。A组织工程竣工验收B确保外墙保温材料符合要求C不得擅自改变主体结构进行装修D不得迫使承包方以低于成本价格竞标24。若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（ )左右的比例预留保留金.A结算总额5B预算总额5C预算总额10D结算总额1025。根据建设工程质量管理条例,（ )应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。A建设单位B监理公司C施工单位D设计单位26。根据建设工程质量管理条例的规定,下列选项中不属于工程验收必备条件的是( ）。A有完整的技术档案B有完整的施工管理资料C设计单位签署的质量合格文件D监理单位签署的工程质量保修书27.建设单位更换保温材料,应当由（ ）后方可施工。A原设计院出设计变更，报当地审图机构审查B当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查C原设计院出设计变更，报原审图机构审查D建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查28。若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（ ）履行。A通常标准B符合合同目的特定标准C国冢标准D地方标准29。施工过程中的质量控制文件应由（ ）收集和整理后进行立卷归档。 。A建设单位B施工单位C监理单位D设计单位30.该项目关于节约能源的专题论证,应当包括在（ )中.A可行性研究报告B招标文件C投标文件D竣工验收报告31.依据建设工程质量管理条例关于见证取样的规定，( ）无需取样送检，即可用于工程。A保温材料B供水管主控阀C钢筋原材料D钢筋垫块32。以下关于工程质量保修问题的论述中,不符合建设工程质量管理条例的是( )。A地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限B发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年C保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守D保修期限法律已有强制性规定的,承发包双方不得协商约定场景(五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题:根据场景（五）,回答下列问题。33。因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在( )居住。A作业区B作业区C仓库D办公区34。施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在( )区域.A作业区B作业区C办公区D在建生活区35。对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是( ）。A可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置B可以和施工原材料统一存放到仓库中C可以直接回填在基坑内D应该单独存放并做好标识36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向（ )申报环境噪声污染防治情况.A环境保护行政主管部门B所在地居民委员会或街道办C建设行政主管部门D安全生产行政主管部门37。应在施工现场的（ )处设置明显的安全警示标志。A生活区人口B生活用水源C在建工程出入通道D办公区人口38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（ ）。A办公、生活区与作业区应分开设置B应当对施工现场设置封闭围挡C施工现场应设置消防安全设施D施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性场景（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同,水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此,水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货,并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥,但水泥质量不符合合同约定的标准.施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。根据场景（六),回答下列问题。39。若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（ ）承担责任。A施工单位B水泥厂C材料供应商D水泥厂与材料供应商共同40。水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（ )。A发生变更B效力待定C无效 D未发生变更41.水泥厂转让合同的行为在（ )后有效。A水泥厂与材料供应商联名通知施工单位B水泥厂通知施工单位C材料供应商通知施工单位D征得施工单位同意42。根据合同法的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是( ）。A转让人与受让人达成合同转让协议B原合同有效C原合同为单务合同D符合法定的程序43。根据合同法的规定，下列说法中正确的是，施工单位( )。A有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失B无权要求水泥厂继续履行合同C有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失D有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失场景(七)2007年9月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运.9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。根据场景（七）。回答下列问题.44。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务,则设买卖合同为（ ）合同.A无效B有效C可变更、可撤销D效力待定45。该定金合同的生效日期为（ ）。A9月20日B9月28日C9月29日D9月30日46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（ ）.A施工单位承担B建材商承担C施工单位和建材商各承担一半D建材商承担3/4，施工单位承担1/447。如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以(）.A请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为B请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为C通过仲裁机构行使代位权,要求工厂偿还6万元D通过人民法院行使代位权,要求工厂偿还6万元48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位( )。A可以同时适用定金与违约金的约定B只可选择适用其中一项约定C只能适用违约金约定D只能适用定金约定场景(八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善,造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景（八）,回答下列问题.49.甲与乙签订的有效合同属于( ）。A单务合同B实践合同C双务有偿合同D无名合同50.依据担保法规定，在该场景中能做保证人的是（ )A甲B乙C丙D丁51。该保证合同主体是( ）。A甲与乙B甲与丙C乙与丁D乙与丙52.下列不属于保证合同的内容是（ )。A保证方式B保证期间C保证担保范围D被保证人的其他债权53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（ ）承担。A甲B乙C丙D丁54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是( ）.A定金保证B一般保证C抵押保证D留置保证场景（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。根据场景(九),回答下列问题.55。针对乙延误工期这一事实,提供证据的责任由( )承担。 .A甲B乙C甲乙双方D仲裁庭56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（ ）。A甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请B仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院C仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院D仲裁机构采取必要的证据保全措施57。仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（ ）意见作出。A仲裁委员会B仲裁委员会主任C张某D王某、李某58。该纠纷经仲裁后,裁决书( ）发生法律效力。A自作出之日B经上级仲裁机构审查批准后C经人民法院审查批准后D在双方当事人不申请复议时59。如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序,则可以向( )申请撤销裁决。A仲裁庭B建设行政主管部门C上级仲裁委员会D人民法院60。如果裁决发生法律效力后,乙不履行裁决,甲可以( ）。A向法院申请强制执行B向仲裁委员会申请强制执行C向公安部门申请强制执行D再申请仲裁二、多项选择题(共20题。每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选.本题不得分;少选，所选的每个选项得0。5分.场景（十）甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期l0个月,由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质,为完成施工任务,招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司.在取得施工许可证后，改建工程顺利根据场景(十)，回答下列问题.61。下列关于施工许可证申请的表述正确的有（ ）A施工许可证应由乙施工单位申请领取B申请用地已办理建设工程规划许可证C改建设计图已按规定进行了审查D到位资金不得少于工程价款的50E宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（ ）。A乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任B建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包C乙单位只能从丁公司采购建筑材料,否则构成违约D甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包E该工程施工合同无效，即使竣工验收合格,甲单位也可拒付工程价款63.乙施工单位的企业资质可能是（ )。A特级B一般C二级D三级64。目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括( ）。A注册土木（岩土)工程师B注册房地产估价师C注册土地估价师D注册资产评估师65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括( ）。A进度控制D质量控制C成本控制D合同管理场景（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦,该工程为钢筋混凝土框架结构,地下一层，地上七层.施工阶段由监理公司负责监理.电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本,电信公司要求降低节能标准，更换材料.工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。根据场景(十一)。回答下列问题.66。对该设备损失承担责任的有（ )。A甲施工单位B乙公司C消防器材供货商D电信公司E消防验收机构67。下列关于甲单位的质量责任,说法正确的有（ ）。A对该办公楼的施工质量负责B建立、健全施工质量管理制度C做好隐蔽工程的质量检查和记录D对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检E审查乙公司的质量管理体系68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合建设工程质量管理条例的有（ )。A现浇板混凝土试块在监理工程师监督下,从混凝土搅拌机出料口取样B在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样C试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品D在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品E在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件69。电信公司的安全责任包括（ ）。A提供安全施工措施所需费用B审查安全技术措施C提供舡现场及地下工程的有关资料D不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期E自开工报告批准日起l5日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案70。以下安全责任中，（ ）属于施工单位的责任。A配备专职安全员B编制工程施工安全技术措施C审查乙公司编制的安全措施D提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品E采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有( )。A电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准B甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准C电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计,降低节能标准D建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求E建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（ ）.A甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交B应由甲负责收集,汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交C监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档D监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查,合格后向电信公司移交E工程档案一般不少于二套，一套(原件）由电信公司保管,一套移交当地城建档案馆（室)场景（十二）电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同.设计合同采用标准化范本,规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。根据场景(十二),回答下列问题。73。设计合同采用定金担保方式,该定金合同生效必须满足的条件包括（ ）。A建设单位与设计单位书面的定金担保B设计院将定金支付给建设单位C建设单位将定金支付给设计院D建设单位将设计依据材料移交给设计院E设计院乙开始设计工作74.依据合同法中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括（ )。A工程应达到的质量标准B工程款的支付与结算C合同工期D工程保险的投保责任E解决合同纠纷的方式75。施工合同履行过程中，按照合同法有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（ ）。A施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付B施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷C超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付D超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付E拖延支付工程进度款超过合同约定的时间,承包商预先发出通知仍未获得支付,有行使暂停施工的权力76。按照合同法对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（ )。A供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担B供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担C供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担D供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担E供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担77。如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则( ）.A合同自订时起就不具有法律效力B当事人不能通过同意或追认使其生效C在诉讼中,法院可以主动审查决定该合同无效D合同全部条款无效E合同中独立存在的解决争议条款有效场景（十三）施工单位投标中标后，与建设单位签订合同.在施工过程中,施工单位偷工减料,使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。根据场景（十三)，回答下列问题。78。下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（ )。A民间调解B行政调解C仲裁D诉讼E协商79。如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（ ）。A原告的姓名、住所B被告的姓名、住所C诉讼请求D代理律师的基本情况E诉讼事实及理由80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（ ）。A鉴定程序严重违法B鉴定人员不具备相关的鉴定资格C鉴定结论明显依据不足D经过质证不能作为证据使用E有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决参考答案一、单项选择题1-5 CDABB 610DDCDA11-15 CBBCB16-20BBDBB2125 BCBAC2630DCCCA3135 ADDBD36-40ACDCD4145 DCDBB46-50BBBCC51-55 DDABA5660BDADA二、多项选择题61.BCDE62.ABD63。ABCD64.AB65.ABCD;66.ABC67。ABC68.CD69。ACDE70.ABE；71。CE72。BD73.AC74.ABCE75。ACE；76.ADE77。ABCE78。CD79。ABCE80。ABCD2009年二级建造师法规及相关知识考题及答案20100618 19：01【大 中 小】【打印】【我要纠错】2009年度全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识试卷及答案一、单项选择题（共60题,每题1分.每题的备选项中，只有1个最符合题意）1在我国法律体系中，建筑法属于（ ）部门。A民法B商法C经济法D诉讼法2关于民事法律行为分类，以下说法错误的是( ）。A民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为B订立建设工程合同应当采取要式法律行为C建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为3引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是( ）。A合同B扶养C不当得利D无因管理4根据物权法规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（ ）.A在建工程可以作为抵押物B即使抵押物财产出租早于抵押,该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物C建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权5根据物权法规定，一般情况下动产物权的转让，自（ )起发生效力。A买卖合同生效B转移登记C交付D买方占有6某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（ )。A20B30C50D80%7建筑施工企业确定后,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（ ）。A建设用地规划许可证B建设工程规划许可证C施工许可证D安全生产许可证8按照建筑法规定，以下正确的说法是( ）。A建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人9关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是( ）。A建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位12根据招标投标法规定，投标联合体（ ）。A可以牵头人的名义提交投标保证金B必须由相同专业的不同单位组成C各方应在中标后签订共同投标协议D是各方合并后组建的投标实体13按照建筑法及其相关规定,投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。A相互约定抬高或者降低投标报价B约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C相互探听对方投标标价D先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标14招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ).A公开招标B邀请招标C议标D定向招标15招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标,于2007年3月3日开始发售招标文件,3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元;3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（ )处。A1B2C3D416根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（ ）。A施工企业的总经理B施工项目的负责人C施工企业的技术负责人D施工企业的董事17施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定,该事件属于（ )事故。A特别重大B重大C较大D一般18某建设工程施工过程中发生较大事故,根据生产安全事故调查处理条例规定，该级事故应由( ）负责调查.A国务院B省级人民政府C设区的市级人民政府D县级人民政府19监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当( )。A要求施工单位整改B要求施工单位停止施工C向安全生产监督行政主管部门报告D向建设工程质量监督机构报告20甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则( )。A甲公司负主要责任B乙公司负主要责任C乙公司负全部责任D监理公司负主要责任21安全生产许可证的有效期为( )年。A2B3C4D522下列关于建设单位质量责任和义务的表述中,错误的是( ）。A建设单位不得将建设工程肢解发包B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C建设单位不得任意压缩合同工期D涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案23根据相关司法解释的规定,建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的( ）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A主体结构B电气C装饰D暖通24根据建设工程质量管理条例规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。A应当依法取得相应等级的资质证书B不得转让工程监理业务C可以是建设单位的子公司D应与监理分包单位共同向建设承担责任25施工单位于6月1日提交竣工验收报告,建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于( )起计算。A6月1日B8月30日C10月8日D10月20日26建设工程质量管理条例中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（ ）.A工程质量保修制度B施工许可制度C竣工验收备案制度D工程质量事故报告制度27建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（ )日内,将竣工验收报