临时电设计合同.doc

GF20000210建设工程设计合同 （专业建设工程设计合同）工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号：设计证书等级: 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期：2015年7月 日监制中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担临时电工程设计，工程地点为 ,经双方协商一致,签订本合同，共同执行.第一条 本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。 1。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 设计依据2。1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料发包人提供资料包括但不限于依据性文件、协议或委托其它单位承担的地质勘探报告和地下管线及障碍物等勘测报告，其它基础性资料。2。3设计人采用的主要技术标准是:国家规程、规范及行业颁发的技术标准、10kV输变电工程设计标准。第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断：3。1双方签订的补充协议或针对该工程另行签订的合同.3。2合同书及双方认可的来往传真、电报、会议纪要等。3。3发包人要求及委托书。第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写）第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间. 双方协商。第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 双方协商。第七条 费用双方商定，本合同的勘察设计费为10，000.00元。第八条 支付方式1） 合同签订后七日内，支付合同总额的70%；2） 结算完成后，一次性无息支付剩余款项.第九条 双方责任9。1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。涉及规划、国土、人防、安监、林业、环保、交通、铁路、高速公路、军事设施、地下管线权属部门以及其他相关部门，发包人应积极协调各部门收取相关资料,以保证设计工作的顺利进行。9。1。2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 9.1。3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时,按该阶段设计费的全部支付.9。1.4发包人必须按合同规定支付预付款，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到预付款，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延.9.1。5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延.逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费.9.1。6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期。9。1。7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.1。8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。9。2设计人责任9。2。1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9。1。1、9.1。2、9.1。4、9。1。5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责.现场服务随叫随到.9.2。2设计合理使用年限为国家规定年限。9.2.3设计人根据发包人现场要求,对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。9.2。4由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一.9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.6设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第十条 保密双方均应保护双方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目.如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条 争议解决11。1 合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用原则,通过友好协商解决。11。2 若争议经协商仍无法解决的,按以下第2种方式处理：(1）仲裁：提交 / ,按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力.(2）诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条 合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12。2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止.12。3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。12。4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用.12。5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决.12.6本合同双方签字盖章即生效，一式六份,发包人三份,设计人三份。12.7本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证.双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12。8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力.12。10 如超出设计范围及发生设计变更时，另行追加设计费。(以下无正文）发包人名称: 设计人名称： （盖章） （盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：(签字）委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 项目联系人： 项目联系人：（签字）住 所： 住所： 邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真： 邮 箱： 邮 箱：开户银行： 开户银行: 银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案： 鉴证意见： （盖章） （盖章）备 案 号： 经 办 人：备案日期: 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日6