建设工程施工合同(GF—1999—0201)第三部分专用条款.doc

第三部分 专 用 条 款一、词语定义及合同文件合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:语言文字和适用法律、标准及规范1 本合同除使用汉语外，还使用语言文字。2、适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:3、适用标准、范围适用标准、范围的名称：发包人提供标准、范围的时间：国内没有相应标准、规范时的约定:4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名: 职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权:5.3发包人派驻的工程师姓名: 职务:职权:5.6不实行监理的，工程师的职权:7、项目经理姓名: 职务：8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：（2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：(6)水准点与座标控制点交验要求：(7）图纸会审和设计交底时间：(8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：(9)双方约定发包人应做的其他工作:8.2发包人委托承包人办理的工作：9、承包人工作9。1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:(4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:(7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：（8)施工场地清洁卫生的要求：（9)双方约定承包人应做的其他工作：三、施工组织设计和工期10、进度计划10。1承包人提供施工组织设计（施工方案)和进度计划的时间：工程确认的时间：10.2群体工程中有关进度计划的要求:13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收:17。1双方约定中间验收部位:19、工程试车19。5试车费用的承担:五、安全施工六、合同价款与支付23、合同价款及调整23。2本合同价款采用方式确定.（1）采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方法:(2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：（3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：23.3双方约定合同价款的其他调整因素：24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例:25、工程量确认25。1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27。4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1）材料设备单价与一览表不符：（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：(3）承包人可代为调剂串换的材料:（4）到货地点与一览表不符：（5)供应数量与一览表不符：(6）到货时间与一览表不符:27. 6发包人供应材料设备的结算方法：28、承包人采购材料设备28。1承包人采购材料设备的约定：八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：32. 6中间交工工程的范围和竣工时间：十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:双方约定的发包人其他违约责任:35。 2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第15。1款约定承包人违约应承担的违约责任:双方约定的承包人其他违约责任:37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请调解;（2）采取第种方式解决，并约定向仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38。 1本工程发包人同意承包人分包的工程：分包施工单位为：39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：40、保险40。6本工程双方约定投保内容如下：(1）发包人投保内容：发包人委托承包人办理的保险事项：（2)承包人投保内容：41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：(1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件.（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为:担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：46、合同份数46。1双方约定合同副本份数:47、补充条款附件1:承包人才承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米)设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件3:工程质量保修书 发包人（全程）：承包人（全程）：为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目.具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期日下：1、土建工程为年，屋面防水工程为年；2、电气管线、上下水管线安装工程为;3、供热及供冷为个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年;5、其他约定：三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量.因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为元（大写）.质量保修金银行利率为。五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人.六、其他双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人（公章)： 承包人(公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日 年月日