江苏省专业监理工程师习题第十章.doc

一、单选题
1。当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时，该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的(）中
A。专用条件
B.通用条件
C.附录A
D。附录B
参考答案:C
2.按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定，委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于().
A。正常工作
B。本职工作
C。额外工作
D。附加工作
参考答案：D
3。《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是（）
A。协议书、通用条件、专用条件
B.协议书、投标文件、专用条件
C。中标通知书、专用条件、投标文件
D。投标文件、通用条件、附录B
参考答案:C
4。《建设工程监理合同（示范文本）》对监理人员职责的规定中,不包括（
A。对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处置意见
B。委托人与监理人协商不一致时，作为独立第三方公正地做出处理决定
C.当委托人与承包人之间发生合同争议时,协助委托人、承包人协商解决
D.当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁或人民法院审理时,作为证人提供必要的证明资料
参考答案:B
5.监理人发现承包人的现场施工人员有不能胜任本职工作情况时（）
A。应对该人予以警告
B.应对承包人予以警告
C。通知承包人撤换该人员
D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员
参考答案：C
6.下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是（）.
A。最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金
B。最高赔偿额为不超过扣除税金后约定的监理酬金
C。赔偿额为该部分正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失
D。赔偿额为合同约定的正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失
参考答案：D
7。监理合同的有效期为（）
A。实际开工日起，至监理工程竣工移交之日止
B。自合同签字日起,至监理工程竣工移交之日止
C。自合同签字日起,至完成监理工作并结清监理酬金之日止
D.自合同签字日起，至协议书注明的监理服务期限之日止
参考答案:C
8。委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时,下列关于监理酬金的说法中,正确的是(）
A.按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
B。按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
C。调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因，约定的监理酬金不应调整
D。因该部分监理工作不再进行，委托人应补偿监理人损失的利润
参考答案:A
9.监理工程师通知承包商进行工程量计量后,承包商在约定时间未派人参加，则（）
A。监理工程师单独计量无效
B。监理工程师单独计量有效
C。监理工程师应推迟计量时间
D.监理工程师单独计量后再请承包商确认
参考答案：B
10。工程项目中,使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意后方可运至现场
A。业主
B。监理工程师
C.施工承包商
D.设备供应商
参考答案:B
11.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过(）天的准备工作时间
A。14
B。21
C.42
D.84
参考答案：C
12。施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应（）
A。工程师批准
B。发包人批准
C。承包人自行决定
D.承包人通知发包人
参考答案：A
13。下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是(）。
A.建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
B。建设工程合同不是双务、有偿合同
C.建设工程合同是一种要式合同
D。建设工程合同是一种诺成合同
参考答案:B
14.中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为(）.
A。中标通知书、合同协议书、图纸
B.合同协议书、中标通知书、图纸
C。合同协议书、图纸、中标通知书
D.中标通知书、图纸、合同协议书
参考答案:B
15.下列关于合同条件的表述,不正确的是（）
A。专用合同条款的内容比通用条款更明确、具体
B.合同条件中专用条款的解释优先于通用条款合
C。合同文件之间应能相互解释、互为说明
D。专用条款与通用条款是相对立的
参考答案：D
16.缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量保证金的期限，其自()之日起计算.
A.工程移交
B。工程竣工验收合格台自
C。工程实际竣工
D。工程资料归档
参考答案：C
17.因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用问理增加和(或）工期延误的,由(）承担相应责任
A。承包人
B。监理人
C。发包人
D.总监
参考答案:C
18。监理人的检查和检验不应影响施工正常进行.监理人的检查和检验影响施工正常进行的,经检查检验合格的,由此增加的费用和（或）延误的工期由（)承担
A。承包人
B。监理人
C.发包人
D.总监
参考答案：C
19。监理人的检查和检验不应影响施工正常进行.监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由(）承担，工期不予顺延
A。承包人
B。监理人
C。发包人
D。总监
参考答案：A
20。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自（）之日起算
A.工程竣工
B.转移占有
C。验收合格
D.资料移交
参考答案：B
21.预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期()天前支付.
A。7
B。14
C.21
D。28
参考答案：A
22。（）是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额
A。暂列金额
B.暂估价
C。费用
D.合同价格
参考答案：B
23.（）是指约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保
A。保修金
B.暂估价
C。质量保证金
D。暂列金额
参考答案:C
24.发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,产生的相关费用由（）承担
A.承包人
B。监理人
C。发包人
D.政府
参考答案：C
25。为确保工程及人员、材料、设备和设施的安全,应由（）办理工伤保险
A。承包人
B。监理人
C。发包人
D.政府
参考答案：A
26。某施工合同约定，建筑材料由发包人供应.材料使用前需要进行检验时，检验由（）
A.发包人负责，并承担检验费用
B。发包人负责，检验费用由承包人承担
C.承包人负责,并承担检验费用
D。承包人负责，检验费用由发包人承担
参考答案：D
27。依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期.
A.需承包人书面通知工程师
B。应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D。需承包人书面通知发包人
参考答案：C
28。施工合同履行中,发包人拖欠工程结算款,在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（）。
A。无权对该工程主张任何权利
B。无权申请人民法院拍卖该工程,但可主张该工程所有权
C。可以申请人民法院拍卖该工程,承包人优先受偿
D.可以留置该工程
参考答案：C
29。工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日
A。承包人第一次提交竣工验收报告
B承包人修改后再次提请竣工验收
C。最终验收合格
D.办理竣工验收手续
参考答案：B
30。施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(）
A。发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
B.监理工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知监理工程师
D。承包人应在14天内将自已认为应顺延的工期报告监理工程师
参考答案：D
31。施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（)
A。承包商承担保护费用，工期不予顺延
B。承包商承担保护费用，工期予以顺延
C.发包人承担保护措施费用,工期不予顺延
D.发包人承担保护措施费用,工期予以顺延
参考答案：D
32.以下不属于建设项目申请施工许可证应具备的条件是(
A。已经办理该建筑工程用地批准手续
B。施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
C.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
D。工程项目的监理机构专业人员配套，责任制落实
参考答案：D
33。承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管,保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由（)承担,不合格的不得使用。
A.承包人
B。监理人
C。发包人
D。设计师
参考答案:A
34。根据我国《建设工程施工合同（示范文本）(GF—2013—0201)的规定，为了不错失索赔权利，承包人应在干扰事件结束后的（）天内，提交最终索赔报告.
A。7
B。14
C。21
D.28
参考答案:D
35.某设备采购合同中，约定由采购方负责安装,供货方应向采购方提供必要的技术服务和现场服务。下述事项中属于技术服务和现场服务内容的是（)。
A。负责组织设备的调试
B.向采购方提供所需的配件
C。处理设备的质量问题
D。组织试车和验收试验
参考答案：C
36.设备采购合同通常采用标准合同格式，其内容可分为三部分,其中不包括（).
A。协议书
B.约首
C。正文
D。尾约
参考答案：A
37。下列关于建设工程物资采购合同的特征说法不正确的是（)
A。建设工程物资采购合同应依据施工合同订立
B.建设工程物资采购合同以转移财物为表现形式
C.建设工程物资采购合同的标的品种繁多，供货条件复杂
D。建设工程物资采购合同应实际履行
参考答案：C(应选B，书上265页）
38.房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限,在正常使用条件下为（)
A.终身保养
B.30年
C。50年
D。设计文件规定的年限
参考答案：D
39。某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽.监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由(）负担。
A.监理单位
B.承包商
C。监理单位
D.业主的项目经理部
参考答案:C（应选B）
40.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（)
A。承包人承担费用和工期损失
B。发包人承担费用和工期损失
C。承包人承担费用,但工期给予顺延
D.发包人承担费用，但工期不予顺延
参考答案：A
41。在项目竣工验收阶段，监理机构应（)
A。组织竣工验收
B。组织竣工预验收
C.参与竣工预验收
D。不参与任何工作
参考答案：C（应选B）
42。下列选项属于竣工后试车的是（）
A.单机无负荷试车
B。联动无负荷试车
C.拟运行试车
D。投料试车
参考答案：D
43。下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中,不正确的是（).
A。发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见
B.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用,承包人承担工程保管责任
C。需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用
D。因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法
参考答案：B
44。发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括（)
A.提前竣工的机器设备要求
B.发包人为赶工应提供的方便条件
C.提前竣工所需的追加合同价款
D。承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
参考答案：A
45.某施工合同约定钢材由发包商供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担.
A.承包人
B。发包人
C。监理单位
D。钢材供应商
参考答案：B
46。承包人必须在发出索赔意向通知后的（）天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。
A.7
B。14
C。21
D.28
参考答案：D
47。对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应交由(）审核。
A。业主
B。工程师(监理人)
C.设计方
D。律师
参考答案：B
48。某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书,2周以后，承包人提出提交最终阶段申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人(）.
A.可以索赔,因为索赔事件发生没有超过28天
B.可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书
C。不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接受证书之前
D。不可以索赔，因为事件发生在接受最终结清证书之后
参考答案：C
49。下列关于发包人的违约情形表述不正确的是（)
A.因发包人原因未能在计划开工日期前14天内下达开工通知的
B。发包人违反变更的范围约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的
C。发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的
D。因发包人违反合同约定造成暂停施工的
参考答案:A
50。业主扣留承包商的保留金限额为80万元,为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商(）万元的保留金。
A。25
B。30
C。40
D。50
参考答案：C
51。依据FIDC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是(
A。合同关系主体为业主和指定分包商
B。指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D。由工程师负责协调管理
参考答案：B
52。 FIDIC施工合同条件规定,承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前21天将某一确定的日期通知工程师准备竣工验收，工程师应指示在该日期后(）天内的某日进行验收。
A。7
B。14
C。28
D。42
参考答案:B
53.工程师接到承包商提交的竣工报表后，应进行工程量详细核算,并在收到竣工报表后（）天内完成签证工作，业主依据工程的签证予以支付竣工结算款
A。14
B.28
C.42
D。56
参考答案：B
54. FIDIC合同条款中，进度计划应的内容不包括().
A。涉及指定分包商各个阶段的工作安排
B。合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
C.一份支持报告，包括承包商的施工方法和主要施工阶段，以及各阶段现场所需的各类人员和施工设备的数量
D。合同中规定的资金计划
参考答案：D
55. FIDIC合同条款中，工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括（）。
A。计划的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致
B。承包商各阶段准备投入的资金及资金使用计划是否合理
C.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现
D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等
参考答案:B
56。为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理,承包商每月都应向工程师提交(）说明前一阶段的进度情况和施工中存在的问题，以及下一阶段的实施计划和准备采取的相应措施.
A。月进度报告
B。月计划报表
C。当月的周进度报告
D。季进度报告
参考答案：A
57。暂停施工令发布后应给承包商以补偿的情形包括(）
A。因承包商的违约行为或应由其承担风险事件影响的必要停工
B。由于现场不利气候条件而导致的必要停工
C.由于不可预见的物质条件而导致的必要停工
D。为了使工程合理施工以及为了整体工程或部分工程安全所必要的停工
参考答案：B（应选C,书上287页)
58.工程师应在21天内签发（），业主按合同约定的数额和外币比例支付预付款
A。预付款支付申请
B。预付款支付证书申请
C。预付款申请
D。预付款支付证书
参考答案：A（应选D）
59。某工程施工期间，因承包商原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整,应该（）。
A。调增的和调减的均予以调整
B.调增的和调减的均不予调整
C.调增的不予调整,调减的予以调整
D。调增的予以调整，调减的不予调整
参考答案：C
60。 FIDIC中在颁发工程移交证书后，发现由于施工期内累计变更的影响和实际完成工程量与清单内估计工程量的差异，导致承包商按合同约定方式计算的实际结算款总额比原定合同价格增加或减少过多时，（）
A.不应对结算价款总额予以调整
B。均应对结算价款总额予以相应调整
C.增加过多时不应调整
D。减少过多时不应调整
参考答案：B
61. FIDIC中最终结算是指颁发（）后，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
A.最终报表草案
B。结清单
C。最终支付证书
D.解除缺陷责任证书
参考答案：D
二、多选题
1。按照《建设工程监理合同(示范文本）》对相关服务的定义，以下工作中属于相关服务的有（）
A。负责工程的施工图设计
B.负责勘察合同的履行管理
C。对本工程大型钢结构吊装提供技术咨询
D。按照委托人的要求编制新技术施工的质量检验标准
E.隐蔽工程验收
参考答案:BCDE
2。《建设工程监理合同（示范文本)》通用条件中对监理人义务的规定包括（）
A。主持召开第一次工地例会
B.审查承包人的施工组织设计
C.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况
D。审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料
E。组织工地安全检查
参考答案:BCDE(E选项错误）
3。下列选项中属于监理附加工作的有（）
A.因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长
B。委托人与严重违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作
C。因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少固
D。监理过程中因相关的法律法规、标准颁布导致监理服务的时间增加
E.组织召开工地会议
参考答案：ABD
4.按照《建设工程监理合同》中对监理酬金阶段支付的规定,申请书的内容应包括()
A。本阶段的正常服务酬金
B。合理化建议应获得的奖金
C.增加工作内容应增加的酬金
D。委托人上期支付时拖延支付的利息
E.由于监理工作需要增加监理人员的工资
参考答案：ABCD
5。监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，业主又未对监理单位提出任何书面意见时,（）.
A。监理单位可向业主发出终止合同通知
B。26天后可自行终止合同
C。终止合同通知发出56天后仍未答复，可终止合同
D.监理单位继续正常履行合同
E。有权得到业主所给的拖欠酬金利息
参考答案：ACE
6。下列原则中，建设工程施工合同在订立时应该遵守的有
A.自愿原则
B。公平原则
C.诚实信用原则
D.平等原则
E.独立原则
参考答案:ABCD
7.下列属于建设工程施工合同的特点有：（)
A。合同标的的特殊性
B。合同内容的多样性和复杂性
C。合同履行期限的长期性
D。合同监督的严格性
E.合同订立的公平性
参考答案：ABCD
8。《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2013-0201）由哪几部分内容组成（）
A。合同协议书
B。履约保函
C。通用合同条款
D。专用合同条款
E。附件
参考答案:ACDE
9。建设工程合同依据计价方式的不同主要有（).
A.分包合同
B。总价合同
C。单价合同
D.担保合同
E.总包合同
参考答案：BC
10.承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立的制度包括（）
A。安全生产责任制度
B。安全文明施工制度
C.治安保卫制度
D。安全生产教育培训制度
E。事故处理制度
参考答案：ACD
11.下列哪几种情况导致的工期延误和增加的费用，应由发包人承担,且发包人应支付承包人合理的利润（）。
A。发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的
B.承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，经检查证明工程质量不符合合同要求的
C。发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的
D.发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的
E.监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的
参考答案:ACDE
12。根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》(GF—2012＝0202)，属于监理人责任的有(）
A。监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期
B。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人承担责任
C.监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出
D.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货）时限，不承担责任
E.按照环境保护的约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
参考答案：ACD
13。承包人提供的质量保证金有以下哪几种方式?（)
A。保函
B。支票
C。相应比例工程款
D。双方约定的其他方式
E.保证书
参考答案:ACD
14。建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有（）。
A.需方提货的，以需方提货日期为准
B.供方负责送货的，以货发出日期为准
C.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准
D.需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准
E。委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准
参考答案：CD
15。有关实施见证取样的要求的说法中,不正确的是（)。
A。承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人
B。送验要有见证取样监理人员的签字
C。送验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存
D。见证取样的试验费用由建设单位支付
E.实行见证取样可替代承包单位应对材料、构配件进场时必需的自检
参考答案：ADE
16。分部工程质量验收合格应符合的规定有（）
A.所含检验批质量均符合合格质量规定
B。质量控制资料完整
C。所含的分工程的质量均应验收合格
D。观感质量验收应符合要求
E。有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定
参考答案：BCDE
17。监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应(）
A.推迟试验，等待工程师出席
B。自行试验
C。将试验记录送工程师
D。质量是否合格由实验数据判定
E。不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格
参考答案:BCD
18.施工合同索赔的依据主要有(）.
A。合同文件
B.法律、法规
C。工程建设惯例
D。气象报告和资料
E。工程有关照片和录像
参考答案:ABC
19。以下列举的事件中，承包商可以提出索赔的是（)。
A.施工期间发生强暴雷雨天气，致使施工中断数日
B.工程设计缺陷,进行方案修改造成工期拖延
C。采用科学管理措施，工程提前完成
D。业主在支付期限内,延误了支付
E。监理人对于合同文件进行了歧义解释造成费用增加
参考答案：ABE
20.对承包人索赔的处理说法正确的是（）
A。监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人
B。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本
C。发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果
D.发包人逾期答复的，承包人应重新提交索赔报告及相应证明材料
E。承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付
参考答案：ABE
21。合同争议的解决方式包括（)。
A。和解
B.协调
C.争议评审
D.仲裁
E。诉讼
参考答案：ABDE(应选ACDE，书上263页)
22.下列关于 FIDIC合同条件特点说法正确的是()。
A。具有国际性、广泛的适用性、权威性的特点
B。具有公正合理性的特点
C。具有条款繁杂、程序严谨、不易操作的特点
D.讲究“诚实信用原则”
E。在合同的执行过程中设置了具有相对独立性的第三方即“工程师"
参考答案：ABE
23. FIDIC合同条款中属于业主的风险的包括（）
A。承包商（包括其分包商）人员造成的骚乱和混乱等
B。工程所在国内部起义、恐怖活动、革命等内部战争或动乱
C。外币支付部分由于汇率变化的影响
D。工程设计不当造成的损失
E.一个有经验的承包商也无法合理预见并采取措施来防范的自然力的作用
参考答案：BCDE
三、判断题
1.在紧急情况下,为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，可不再报委托人
参考答案:错
2。监理人更换监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换。
参考答案：错
3。监理单位主动提出外出考察申请时，所发生的费用应由监理单位自行承担
参考答案：错
4.工程监理单位调换专业监理工程师时,总监理工程师应口头通知建设单位.
参考答案:错
5。业主与监理的关系是被委托与委托的关系
参考答案：对
6。合同价格是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等.
参考答案:错
7。暂列金额是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额
参考答案:对
8.监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算
参考答案：对
9。单位工程是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
参考答案：对
10。费用是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支,包括管理费和应分摊的其他费用以及利润。
参考答案：错
11。暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响.在工程复工前，应由承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件
参考答案：错
12。发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后14天内提交质量保证金保函,发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
参考答案：错
13.对于向发包人的索赔请求,索赔文件可以直接交由发包人审核。
参考答案：错
14。索赔不仅包括承包商向业主提出的索赔,也包括业主向承包商提出的索赔。
参考答案:对
15。发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书
参考答案：错
16.飞机以及其他飞行器造成的压力波属于承包商风险.
参考答案:对
17.材料采购合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间，以工程项目所需设备为标的、以设备买卖为目的,出卖人转移设备的所有权于买受人,买受人支付设备价款的合同.
参考答案:错
18.单机无负荷试车一般由发包人组织试车，联动无负荷试车由承包人组织试车。
参考答案:错
19。房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，缺陷责任期自实际竣工日起计算.
参考答案：对
20。保修期内,工程的任何缺陷、损坏都应由承包人负责并承担修复的费用.
参考答案:错
21.预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定
参考答案：对
22.在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任.
参考答案：对
23。FIDC合同中，工程师受雇于业主来管理工程项目，但他不属于业主的人员，是独立的第三方
参考答案:错
24。大型设备采购合同中,买方依据合同规定,对设备的质量及数量进行核实检验.
参考答案:对
25.材料采购合同中，材料交付一般只采取送货和自提两种方式。
参考答案：错
26。某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应以需方收货戳记的日期为准
参考答案：错
四、案例题
案例1：某建设工程，建设单位将某工程的监理任务委托给一家监理单位.该监理单位在履行监理合同时，在施工现场建立了项目监理机构，并根据工程监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定了项目监理机构的组织形式和规模
根据以上材料，回答下列问题:
1。单选题
该监理单位建立的项目监理机构的监理人员不包括（)。
A。总监理工程师
B。安全员
C。专业监理工程师
D。监理员
参考答案：B
2.多选题
该项目总监理工程师由于特殊原因，需离开现场一段时间,其不在期间委托总监理工程师代表代理其职责。那么，总监理工程师不能委托总监理工程师代表完成的工作包括（）
A.组织编制监理规划，审批监理实施细则
B。组织审查施工组织设计、（专项）施工方案
C。审查和处理工程变更，出点向
D。签发工程款支付证书,组织审核竣工结算
E.主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令
参考答案：ABCD
3。判断题
在本案例背景下,若因非监理单位原因导致监理业务暂停超过6个月，则监理单位可单方面解除合同.
参考答案：对
案例2：某工程,建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务,总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故.总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》,总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。
事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审
危险性较大的预制构件吊装起重专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理通知单》.
根据以上材料回答以下问题：
1。单选题
事件1中发生设备安装质量事故，说法正确的是
A。总包单位承担全部责任
B.分包单位承担全部责任
C.总包单位承担责任，分包单位承担连带责任
D。分包单位承担责任，总包单位承担连带责任
参考答案:A
2.多选题
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2中起重吊装专项方案需经(）签字后方可实施.
A.总承包单位技术负责人
B.总监理工程师
C。建设单位主管
D。专业监理工程师
E。监理员
参考答案：AB
3。判断题
事件2中总监理工程师不应下发《监理通知单》,应下发《工程暂停令》
参考答案:对
案例3：某实施监理的工程，工程监理合同履行过程中发生以下事件:
事件1:专业监理工程师发现，施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明，随即向施工单位发出《监理通知单》
事件2:项目监理机构履行安全生产管理的监理职责,审查了施工单位报送的安全生产相关资料
事件3：为确保深基坑开挖工程的施工安全，施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员。为赶工期,施工单位在报审深基坑开挖工程专项施工方案的同时即开始该基坑开挖。根据以上材料回答以下问题：
1.单选题
事件1中,《监理通知单》应要求由()组织相关单位对起重机械进行验收，合格后方可投入使用.
A。监理单位
B.施工单位
C.建设单位
D。政府相关部门
参考答案:B
2.多选题
事件2中,根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的内容有（）。
A。工程质量保证措施是否符合有关标准
B。安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
C。专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
D。资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划是否满足工程施工需要
E。施工总平面图布置是否科学合理
参考答案：BC
3。判断题
事件3中,由施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员，有利于现场的安全生产
参考答案：错
案例4：施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。后由于拆迁工作延误原因,导致工程进度拖延，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间
根据以上材料回答以下问题
1。单选题
上述材料投入使用后，由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，则下列关于损失承担的表述中，正确的是(）
A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C。费用由发包人承担,由此延误的工期不予顺延
D。费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延
参考答案：A
2。多选题
若在本案例背景下发生了下列行为，则承包人可以进行索赔的是（）
A.因不可抗力导致合同无法继续履行
B。监理人检测发现由于材料原因导致质量不合格，责令重做，因此耽误的工期
C。隐蔽工程覆盖后，工程师要求重新检测，最终证明合格,由此增加的费用和工期延误
D.由于拆迁进度拖延，造成的窝工费
E。因发包人提供的地下管线位置错误，导致的工期延误
参考答案：CE
3.判断题
监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
参考答案：错
案例5：对某项工程的施工，通过公开招标的方式选定承包商.签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都做了具体约定.
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次施工,承包商都及时向监理工程师提出了索赔申请，并提供了施工记录。
根据以上材料，回答以下问题:
1。单选题
本案例中，由于地下有大量文物导致的工程停工，承包商提出索赔申请，处理的方法是
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B。无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C。应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
D。应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
参考答案:C
2。多选题
本案例背景下，若承包商发生违约行为，则其违约责任的承担形式包括(
A。继续履行
B.赔偿损失
C.支付违约金
D.定金
E.采取补救措施
参考答案：ABCE
3.判断题
本案例中,由于施工机械出现故障导致的工期延误，对于承包商的索赔申请，无须赔偿承包人损失，工期应予顺延.
参考答案:错
案例6：某国际工程项目,采用 FIDIC施工合同条件。该项目包括两个阶段移交的两个单位工程。实施阶段两个单位工程的保留