总包工程分包施工合同协议书.doc

总包工程分包施工合同协议书总包方:分包方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法以及其他相关法律、行政法规，根据总包方工程项目管理实施细则、施工现场管理标准、质量环境职业健康安全一体化管理手册以及其他各项管理制度的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致，订立本总包工程分包施工合同.一、 分包项目概况1、分包项目名称:2、分包项目地址:3、分包项目的施工组织形式：4、分包项目的施工内容及范围:详建设工程施工合同二、分包项目工期1、分包项目开工日期：年月日2、分包项目竣工日期：年月日3、分包项目工期总日历天数：三、价款1、工程分包和劳务分包：金额暂订（大写):元（人民币）其中：工程分包：元(人民币）劳务分包:元(人民币）2、主体工程甲供(或委托乙方购买)钢材、砼等主要材料、设备小计元（人民币）.四、质量标准:合格五、甲乙双方责任与义务1、甲方责任与义务（1）具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。（2)做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部.（3）甲方派驻该项目的项目经理：、项目技术负责人:、财务负责人：、质量员:、安全员：。（4）协助乙方做好工程预（结）算工作。（5）协助乙方回收工程款。若建设方未能按合同规定及时拨付工程款，甲方不承担代垫资金的义务,且乙方不得以此追究甲方责任,但甲方可协助乙方追收欠款。（6）代乙方缴纳各种税费(含个人所得税等）。（7)管理好项目公章。2、乙方的职责与义务（1)组建施工队伍，派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等，负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容，负责工程项目部日常管理工作，乙方项目负责人：。(2）接受甲方对工程质量、安全进度监督，并接受甲方在主合同中对业主的所有承诺，接受甲方对工程进度款的控制，以保证工程顺利实施.（3）该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用,其人员必须按国家要求持证上岗。（4）该项目所有材料、设备，甲方可委托乙方采购和租赁，乙方所购（租）材料、设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的有效性及检验单位必须具有法定检验资格,并保证材料设备规格、质量符合标准和具有出厂证明，做好材料设备的检验试验，确保材料设备性能符合工程要求。(5）乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任,当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时，甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人，而不需经乙方同意，且乙方不得有任何异议。由乙方引起的经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损，甲方将对乙方处以判决书中应付总额20的违约金。(6)乙方必须按照国家规定办理工程责任保险，并按保险条例执行，在工程施工全过程中的人身、设备、安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。（7）本工程禁止乙方对外分包和转包。（8）乙方应及时做好竣工资料,工程预结算、决算资料。（9)政府相关部门、建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知,如工程质量、进度、安全、文明施工、环保等，乙方必须在整改期限内按规范要求整改完毕，并书面给予回复，否则，甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。（10）乙方承担甲方机构人员现场办公场所及费用。(11)乙方必须遵纪守法，不得以甲方或甲方项目名义私刻印章、签订经济合同、骗取钱财、拖欠债务、从事违法等活动，由此造成的一切后果均由乙方负全部法律责任。若甲方发现乙方有违法活动，有权终止本合同，追究乙方的违约责任并向司法部门报案.六、工程项目部印章的保管与使用1、项目部的印章由甲方项目经理负责保管使用。2、项目部的印章只能用于对业主的财务往来以及竣工资料、预结算、决算资料。七、甲方人员费用和管理费用的收取管理1、甲方派出人员的每月工资性收入按照甲方制度执行，其中项目经理元;技术负责人元;财务负责人元；施工员元；质量员元；安全员元。合计：元，乙方按月支付，由甲方统一收取，统一考核后再计发。2、甲方在本项目向乙方收取按与业主建筑工程结算总造价的管理费用，管理费用不因本项目施工组织形式变化而降低。八、资金管理1、由甲方统一进行资金回收，扣除税金，人工工资性费用与管理费和其它应留款项后。划付乙方指定帐号。甲方在乙方银行帐户印鉴上监章,对资金的使用和流向实施监控.乙方应将工程款使用在本工程中，不能挪作它用，乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。2、甲方管理等费用的收取：乙方按每次工程进度款回收基数，按在建的比例同步支付，在工程竣工验收次月甲方收取的费用到位率100。九、履约保证1、乙方同意按照以下三种（选择一种）向甲方提交履约保证金或履约保证。（1）若本工程对业主合同采用履约保函,乙方同意按照甲方制度交纳一定资金做为开据对业主履约保函的条件，同时此资金做为乙方对甲方履约保证金。（2）若本工程对业主合同采用履约保证金,乙方同意将自有资金划入甲方计财处，由甲方计财处支付给业主，甲方开据收据给乙方;业主给甲方开据的履约保证金收据由甲方项目部财务负责人保存，同时业主开据给甲方的履约保证金收据同时转为乙方对甲方履约保证.（3)若本工程业主合同无履约保函或履约保证金要求，乙方必须向甲方交纳5-10%的履约保证金，即元，做为工程履约保证。2、保证金在合同期内不退,合同期满后如数退还,不计利息。如因乙方原因造成的所有损失，甲方有权在保证金中赔付。十、奖罚规定：对工期、质量、安全、文明施工等奖罚一律执行对业主的承包合同之规定；乙方在施工过程中发生的质量事故，延误工期事件等所造成的一切损失和一切处罚及相关法律责任均由乙方负责；乙方在施工过程中发生的安全检查事故,由乙方承担主要法律责任和经济赔偿.十一、该工程实施过程中,当乙方无力履行甲方与建设方签订的施工总承包合同及补充合同条款（因不支付农民工工资、材料款、租金等造成相关人员闹事或影响恶劣的行为均视为无力履行合同）,甲方有权收回该工程的经营管理权，乙方必须无条件在限定时间内，自动退出并赔偿相应损失.十二、工程质保金管理:执行总包合同的全部约定。十三、工程竣工后，乙方应及时将一套完整的竣工资料交回甲方.十四、本协议未尽事宜，在执行中双方协商解决，签订补充协议作为本协议的附件，具有同等法律效力。十五、本协议诉讼管理地为甲方住地所在地人民法院，任何一方违反本协议约定条款，经双方协商不能解决争议的，另一方有权向本协议约定的诉讼管辖地人民法院提起诉讼.十六、本协议属(重大、重要）经济合同，需要签订廉洁共建协议作为本协议附件（为标准附件，视为签署）。十七、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。甲方：乙方:法定代表人：法定代表人:委托代理人：委托代理人：地址:地址：电话：电话：年月日年月日 本合同附件:1、乙方营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、税务登记证的复印件以及法人授权委托书加盖鲜章.2、廉洁协议.