一级建造师机电工程管理与实务模拟试卷一.doc

一级建造师机电工程管理与实务模拟试卷一一、单项选择题1.在起重工程中，钢丝绳一般用来做缆风绳、滑轮组跑绳和吊索，其中做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于( )。A.3.5B.5C.6.5D.82.把被镀的金属材料浸入熔化的镀层金属液中，经过一段时间取出，使金属表面沾上一层镀层金属，属于设备及管道防腐蚀覆盖层法的( )。A.喷漆B.电镀C.渗镀D.热镀3.筒节组对前，根据每圈板片数和封头端部实际周长在钢平台上画出筒体基准圆，在基准圆内侧每隔( )焊一块定位板。A.500mmB.5001000mmC.10001500mmD.15002000mm4.风管系统的工作压力P为( )时，为中压系统。A.P500 PaB.500 PaP1000PaC.500 PaD.500 Pa5.将各种通信设备组合成一个系统，以传递语音信号为主，兼有数据传递功能，以保持建筑物内外通信畅通，达到各类信号源提供的信号可以共享的目的的系统是( )。A.信息网络系统B.通信网络系统C.出入控制干系统D.综合布线系统环球网 校6.电气装置安装工程高压电器施工及验收规范规定，六氟化硫断路器基础的中心距离及高度的误差不应大于( )。A.3mmB.10mmC.5mmD.12mm7.( )是以集中的高速电子轰击工件表面所产生的热能进行焊接的方法。A.激光焊B.电子束焊C.电阻焊环球网 校D.等离子弧焊8.随焊接热过程而变化的内应力场和构件变形，称为( )。A.焊接残余应力B.焊接残余变形C.瞬态应力与变形D.塑性应力与变形9.施工企业在工程项目施工成本管理的过程中，成本控制之后紧接着要进行( )。A.成本计划B.成本分析C.成本核算D.成本考核环球网 校10.当分部工程质量等级评定为优良等级时，要求组成该分部工程的每个分项工程都应合格，其中达到优良等级的分项工程数量不少于( )。A.40%B.50%C.60%D.70%11.可根据标准编制无损检测工艺，审核或签发检测报告，解释检测结果，仲裁级人员对检测结论的技术争议的是( )无损检测人员。 环球网校2011年一级建造师辅导方案一级建造师课程精讲班冲刺班习题班考点解析班更多课程辅导科目试听试听试听试听报名建设工程经济报名建设工程项目管理报名工程法规及相关知识报名建筑工程报名机电工程报名公路工程报名市政公用工程报名铁路工程报名水利水电报名通信与广电报名A.I级(初级)B.级(中级)C.级(高级)D.特级12.建设工程质量管理条例规定，电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为( )。A.10个月B.18个月C.1年D.2年13.特种设备安全监督管理部门有关行政审批事项，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起( )日内，作出许可、核准或不予许可、核准的决定。A.10环球网 校B.20C.30D.4014.工业金属管道工程施工及验收规范对钢制管道安装工艺的基本规定中，规定穿楼板套管应高出楼面( )。A.30mmB.40mmC.50mmD.60mm15.明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离，宜大于( )。A.3m环球网 校B.2.5mC.2mD.1.5m16.用以传递空间任意两轴间的运动和动力，应用最广的传动系统之一是( )。A.链传动B.齿轮传动C.带传动D.蜗轮蜗杆传动17.一种没有刻度的专用检验工具，用这种工具不能测出被测量工件的具体尺寸，但可确定被测量工件是否合格，它是( )。A.游标计量仪B.动式计量仪C.极限量规D.检验夹具环球网 校18.机械设备安装的一般施工程序中，设备固定应在( )之后进行。A.设备就位B.精度检测与调整C.设备基础验收D.设备调整与试运转19.要实现热能与机械能的转换需通过( )的变化才能完成。A.高温状态B.低温状态C.工质状态环球网 校D.平衡状态20.在电阻电路、电感电路、电容电路中，电流和电压关系的共同点是( )。A.电流与电压同频率B.电压相位超前电流相位90C.电压与电流同相位D.电流相位超前电压相位90二、多项选择题1.设备基础按基础埋置深度不同分为深基础和浅基础，其中浅基础包括()。A.扩展基础B.桩基础C.联合基础D.井筒式基础E.独立基础2.当评定分项工程质量为“合格”等级时，应符合()。A.保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定B.基本项目每项抽检处(件)的质量应符合相应质量检验评定标准的合格规定C.允许偏差项目抽查点实测值的合格率不应低于相应质量检验评定标准的规定D.基本项目必须符合相应质量检验评定标准的规定E.工程达到设计要求的，即评定为合格3.机械设备安装工程施工及验收通用规范对设备空负荷试运转的规定的说法中，正确的有()。A.空负荷试运转中，油箱油温最高不得超过70B.机械与各系统联合调试合格后，方可进行空负荷试运转C.应采用大功率机组，不得频繁启动D.试运转连续运转时间和断续运转时间无规定时，应按各类设备安装验收规范的规定执行E.应按设计单位规定的空负荷试验的工作规范和操作程序，试验各运动机构的启动4.施工项目文明施工策划(管理)的主要内容包括()。A.现场管理B.人员管理C.临时用电安全管理D.消防保卫管理E.环境卫生管理5.链传动与齿轮传动相比其主要特点是()。A.制造和安装精度要求高B.瞬时链速和瞬时传动比不是常数，传动平稳性较差C.制造和安装精度要求低环球网 校D.中心距较大时，其传动结构简单E.传动比大6.下列属于轴承的主要密封方式是()。A.密封胶B.玻璃胶C.油封D.防尘迷宫密封E.密封圈7.建筑安装工程所有检验批均应由()组织验收。A.项目经理B.施工单位技术负责人C.监理工程师D.建设单位技术负责人E.项目专业技术负责人环球网 校8.立式圆筒形焊接储液罐安装方法中，倒装法包括()。A.中心柱倒装法B.边柱倒装法C.气吹倒装法D.架设倒装法E.水浮倒装法9.吊装方案编制的主要依据是()。A.有关规程、规范B.施工组织总设计C.被吊装设备的设计图纸及有关参数、技术要求D.施工现场情况环球网 校E.吊装人员的技术水平10.负荷试运行应达到的标准包括()。A.生产装置不需连续运行，生产出合格产品B.负荷试运行的主要控制点正点到达C.不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾和爆炸D.环保设施做到“三同时”，不污染环境E.负荷试运行不得超过试车预算三、综合题1.【背景材料】某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，因此对于作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险，针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程产品质量的所有人员进行了控制。施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下：(1)机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工;(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;环球网 校(3)层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封，围封的高度不小于0.8 m;(4)由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件在施工时应拆封调整后安装，(5)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;(6)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。【问题】1.施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?2.施工人员的哪些方面直接影响工程质量?环球网 校3.逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥，请改正。2.【背景材料】某起重运输设备安装工程项目，承包方为了满足施工要求，针对其专业技术要求编制了两个施工方案，施工方案编制完成后，组织了相关人员对其进行了技术经济分析和比较，经过对其进行技术经济分析和比较后，确定了其中一个施工方案为本工程项目的优选施工方案。起重运输设备按合同规定的时间提前安装完毕，为了不影响建设单位对设备的性能试验，监理工程师要求施工总承包商尽快进行验收。【问题】环球网 校1.施工方案经济分析的常用方法是什么?2.需要进行经济分析的主要施工方案有哪些?3.施工方案的技术经济比较的内容有哪些?4.监理工程师的要求正确吗?如不正确，说出正确的做法。5.设备性能试验的目的是什么?6.设备负荷试运转应怎样来组织?7.设备验收应具备的条件是什么?4.某工业安装项目，通过招标建设单位与土建承包单位和设备安装单位分别签订了合同。设备安装时，监理工程师发现土建承包单位施工的某一设备基础预埋的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装到位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经过调查，土建承包单位是按照设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的是该设备的改型产品，基座尺寸与原设计图纸不符，对此，建设单位决定进行设计变更，按进场设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建承包单位负责实施。土建承包单位和设备安装单位均依据合同条款的约定，提出了索赔要求。问题：(1)案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费的影响应由谁承担?(2)说明设计变更的管理程序和规定。(3)土建承包单位和设备安装单位可以向建设单位提出哪些索赔要求。5.某公司与业主按建设工程施工合同文本签订了两台10万m3浮顶油罐的施工合同.工程未进行投保。当工程进行到其中一台油罐的罐体组对焊接时，遭受台风这一不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在法定有效时间内向业主提出了索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告中提出的要求如下：(1)遭台风袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。(2)油罐罐壁变形破坏，损失计32万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。(3)施工单位的两台自动焊机受到损坏，造成损失12万元;由于现场停工造成台班费损失6万元，业主应承担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。环球网 校(4)施工单位人员3人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元，业主应给予赔付。(5)因大风造成现场停工6天，要求合同工期顺延6天。(6)由于工程遭到破坏，清理现场需费用2.8万元，业主应予支付。问题：环球网 校(1)不可抗力发生的风险承担的原则是什么?(2)根据不可抗力发生的风险承担的原则，逐一说明施工单位提出的6项索赔要求能否成立?一、单项选择题1.【正确答案】 B【答案解析】 参见教材P138【答疑编号26512】2.【正确答案】 D【答案解析】 参见教材P94【答疑编号26502】3.【正确答案】 C【答案解析】 参见教材P107【答疑编号26505】4.【正确答案】 D【答案解析】 参见教材P114【答疑编号26508】5.【正确答案】 B【答案解析】 参见教材P129【答疑编号26511】6.【正确答案】 B【答案解析】 参见教材P348【答疑编号26541】7.【正确答案】 B【答案解析】 参见教材P144【答疑编号26514】8.【正确答案】 C【答案解析】 参见教材P150【答疑编号26517】9.【正确答案】 C【答案解析】 参见教材P229【答疑编号26519】10.【正确答案】 B【答案解析】 参见教材P255【答疑编号26521】11.【正确答案】 C【答案解析】 参见教材P274【答疑编号26523】12.【正确答案】 D【答案解析】 参见教材P314【答疑编号26525】13.【正确答案】 C【答案解析】 参见教材P331【答疑编号26535】14.【正确答案】 C【答案解析】 参见教材P336【答疑编号26538】15.【正确答案】 D【答案解析】 参见教材P89【答疑编号26499】16.【正确答案】 B【答案解析】 参见教材P1【答疑编号26487】17.【正确答案】 C【答案解析】 参见教材P9【答疑编号26491】18.【正确答案】 B【答案解析】 参见教材P55【答疑编号26498】19.【正确答案】 C【答案解析】 参见教材P16【答疑编号26496】20.【正确答案】 A【答案解析】 参见教材P26【答疑编号26497】二、多项选择题1.【正确答案】 ACE【答案解析】 参见教材P51【答疑编号27311】2.【正确答案】 ABC【答案解析】 参见教材P254【答疑编号27314】3.【正确答案】 BCD【答案解析】 参见教材P334【答疑编号27319】4.【正确答案】 ACDE【答案解析】 参见教材P266【答疑编号27315】5.【正确答案】 BCD【答案解析】 参见教材P3【答疑编号27309】6.【正确答案】 ACDE【答案解析】 参见教材P8【答疑编号27310】7.【正确答案】 CD【答案解析】 参见教材P247【答疑编号27317】8.【正确答案】 ABCE【答案解析】 参见教材P106【答疑编号27312】9.【正确答案】 ABCD【答案解析】 参见教材P137【答疑编号27313】10.【正确答案】 BDE【答案解析】 参见教材P304【答疑编号27318】三、综合题1.【正确答案】 1.施工项目经理部对施工人员的控制环节包括资格和能力的控制，增强意识教育，严格培训、持证上岗。2.施工人员的政治思想素质、责任心、事业心、质量意识、业务能力和技术水平均直接影响工程质量。3.该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施妥当与否的判定如下。(1)不妥。正确做法：机房通向井道的预留孔应设置临时盖板。(2)不妥。正确做法：井道放基准线后安装导轨。(3)不妥。正确做法：围封的高度不小于1.2 m。(4)不妥。正确做法：由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件是一个整体，在施工时不得进行拆封调整。(5)不妥。正确做法：由制造单位负责进行检验和调试。(6)不妥。正确做法：检验和调试符合要求后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验。【答疑编号26581】2.【正确答案】 1.施工方案经济分析的常用方法是综合评价法。2.需要进行经济分析的主要施工方案如下：(1)特大、重、高的设备的运输、吊装方案;(2)大型特厚、大焊接量及重要部位的焊接施工方案;(3)工程量大、多交叉的工程的施工组织方案;(4)特殊作业方案;(5)现场预制和工厂预制的方案;(6)无损检测方案;(7)传统作业技术和采用新技术、新工艺的方案;(8)关键过程技术方案等。3.施工方案技术经济比较的内容有：技术效率、技术的先进性、方案的经济性和方案的重要性。4.监理工程师的要求不正确。正确做法：先进行设备的性能试验后再进行验收。5.设备性能试验的目的是主要考查设备和各种装置的性能和协调性，考查成套设备设计的合理性，考查各种资源的保障能力，考查产品的产量和质量是否达到设计要求等。6.负荷试运转是在空负荷试运转合格后，由设备安装单位向建设单位提交竣工验收报告或中间验收报告，建设单位接收后并以建设单位为主进行的。如果是总承包，则应由总承包单位为主组织，但建设单位的操作工和相关技术管理人员应上岗工作。7.设备验收应具备的条件如下：(1)全部完成并经验收符合设计要求和国家有关规范、标准的规定;(2)设备(成套设备)在试生产期内运行稳定;(3)已整理出试生产期间成本分析报告;(4)所有交工文件和技术资料均已整理完成并编制出设备最终验收报告书。【答疑编号26582】3.【正确答案】(1)工作A、D、E、H、L、M、F、1应作为重点控制对象。因为它们是关键工作(总时差为零)。判断关键线路方法，从时标网络计划的终点节点起逆箭头方向到网络计划起点节点的通路上，没有波形线的线路就是关键线路。从该时标网络计划上可以看出有两条关键线路，这两条关键线路上的工作即为关键工作。(2)下程报告内容中的第(1)条分包问题，如果业主同意分包，业主需要审查分包商资质。如果业主不同意分包，则不得分包。工程报告中的第(2)条内容，此项费用不应由业主支付。(3)施工单位的索赔申请表中的第1、2项费用计算不妥。因为设备闲置不能按台班费计算(或应按折旧费、租赁费或闲置补偿计算)，人工窝工不能按工日费计算(或应按窝工补偿费计算)。(4)处理质量事故时所需资料：1)与工程质量事故有关的施工图;2)与工程施工有关的资料、记录;3)事故调查分析报告。(5)前锋线如下图所示：从上图看出：1)工作K拖后2.5个月，其总时差为2个月，故将影响工期0.5个月。2)工作H拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延长1个月。3)工作F拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延长1个月。综上所述，由于工作K、H和F的拖后，工期将延长1个月。(6)可获批准工程延期0.5个月。因为工作H、F的拖后均属施工单位自身的原因造成的，只有工作K的拖后可以考虑给予工程延期。由于工作K原有总时差为2个月，2.5-2=0.5月，故可获批准工程延期0.5个月。【答疑编号25369】4.【正确答案】(1)该设计变更属于用户(业主)变更，是因用户(业主)的原因产生的设计变更。对建设进度、人工时耗费的影响应由用户(业主)，即建设单位承担。(2)设计变更的管理程序和规定如下：1)由设计变更者填写设计变更(修改)通知单，设计变更(修改)通知单中要包括如下内容：变更内容，变更原因，变更对费用、进度的影响，有关专业会签意见等;2)设计变更(修改)由没计经理审核，报项目经理批准后进行，重大设计变更(修改)应按具体情况和基本建设管理办法，由主管经理审定，报业主或原设计审批上级部门批准确认，在施工现场可由施工代表进行设计变更(修改)或签批施工核定单;3)设计变更(修改)一般应由原设计人员完成，当由其他设计人员完成时，除应具有相应的执业资质外，还要由原设计人员书面授权;4)设计变更(修改)文件，亦应按原设计校审规定进行。(3)土建承包单位可以向建设单位提出如下几项索赔要求：1)工期;2)人工、材料、机械台班费用;3)利润。设备安装单位可以向建设单位提出如下项索赔要求：1)工期;2)人工、材料、施工机械窝工损失。【答疑编号25265】5.【正确答案】 (1)不可抗力发生的风险承担原则为：1)经济损失由双方分刷承担;工期顺延应予以签证;顺延的要求不完全合理应分别处理。2)工程本身的损害由业主承担。3)造成施工单位机械、设备的损坏和停工等损失由施工单位承担。4)人员伤亡由所属单位负责，并承担费用损失的责任。5)因不可抗力因素延误工期，经业主签证斑予顺延。6)工程清理和修复工作的责任和费用由业主承担。(2)根据不可抗力的风险承担原则，施下单位提出的这6项索赔要求应得到如下处理结果：1)经济损失由双方分别承担;工期顺延应予以签证;顺延的要求不完全合理应分别处理。2)油罐罐壁变形修复的费用32万元应由业主承担。3)两台自动焊机损失12万元应由施工单位承担;施工单位施工窝工费4万元应由施工单位承担。4)受伤人员医疗费用和补偿金4万元应由施工单位承担。5)6天合同工期顺延应得到认可。6)工程清理和修复工作的责任和费用由业主承担。【答疑编号25315】