建设工程施工合同样板样本.doc

协议编号：SBMA-002建设工程施工协议协议名称： XX工程 发 包 人： 承 包 人： 制订 中国建设部国家工商行政管理局二一十二个月八月第一部分 协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依据中国协议法、中国建筑法及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。一、工程概况：工程名称：工程地点： 工程内容：图纸及发包人要求全部内容，工程量以现场实际签证为准。资金起源：企业自筹 二、工程承包范围：严格根据集团企业审批施工组织设计施工；三、协议工期：30日历天开工日期：以监理及发包人下达开工汇报为准完工日期：以监理及发包人下达完工汇报为准四、质量标准：合格五、协议价款：协议价款暂定 万元。工程量经发包人、承包人及监理现场共同确定后据实结算。预算定额实施国家现行相关标准及集团相关要求，依据集团计划部核定价款作为协议最终价款，双方据此签署补充协议。六、组成协议文件：组成协议文件包含：1、本协议协议书2、本协议专用条款3、本协议通用条款4、施工单位确定书5、预算文件及其附件6、图纸或施工组织设计7、标准、规范及相关技术文件双方为推行本协议相关洽商、变更等书面协议、文件视为本协议组成部分。七、本协议书中相关词语含义和本协议第二部分通用条款中分别给予它们定义相同。八、承包人根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。九、发包人根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。十、协议生效：协议签订时间：8月25日协议签订地点： 本协议双方约定：自双方签字盖章后生效。发 包 人： 承 包 人：地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户 银行： 开 户 银 行： 账 号： 账 号：邮 政 编码： 邮 政 编 码：第二部分 通用条款根据建设工程施工协议（GF19990201）中要求实施第三部分 专用条款一、词语定义及协议文件1协议文件及解释次序协议文件组成及解释次序：（1）本协议协议书；（2）本协议专用条款；（3）本协议通用条款；（4）施工单位确定书；（5）补充协议或在协议推行过程中经双方签署书面文件；（6）预算文件及其附件；（7）图纸或同意施工组织设计；（8）标准、规范及相关技术文件 。2语言文字和适使用方法律、标准及规范2.1本协议除使用汉语外，还使用 / 语言文字。2.2适使用方法律和法规需要明示法律、行政法规：中国协议法、中国建筑法、建筑工程质量管理条例、建筑工程施工发包和承包计价管理措施及现行相关国家和陕西省建筑法规、规章 。2.3适用标准、规范适用标准、规范名称： 本工程采取标准及规范均为最新技术版本国家及部颁和行业现行标准和陕西省建设行政主管部门颁发法规或要求和设计文件所要求技术标准（包含建筑工程强制性条例等）为质量验收标准。发包人提供标准、规范时间：发包人在委托时，已将上述标准、规范名称提供给承包人。这些标准和规范由承包人自行购置，并负担相关费用 。中国没有对应标准、规范时约定：根据企业在技术监督局立案标准，并经监理工程师和发包人同意 。3图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： / 。发包人对图纸保密要求： / 使用国外图纸要求及费用负担： / 。4其它未尽事宜 二、 双方通常权利和义务5工程师5.1监理单位委派工程师姓名： 职务：总监 发包人委托职权：根据发包人和监理单位签署“监理协议”中约定发包人授权和委托，对本工程施工过程质量、安全、进度和造价控制、协议管理和信息管理，施工中多种矛盾组织协调工作及全程监理。需要取得发包人同意才能行使职权：重大工程洽商、设计变更、发包人指定价认质认价、工程款支付结算等在决议之前需经发包人同意。5.2发包人派驻工程师姓名： 职务：机电副总职权：负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行管理 。实施监理工程师职权：工程师有权反对和要求承包人从该项目上立即解除在工程师看来行为不端、不能胜任工作或玩忽职守，或工程师出于其它考虑不期望该人出现在现场，而且未经工程师同意不许可再次雇用这些人员。凡有任何人员离开，全部应立即补充。 6项目经理姓名： 职务：项目经理6.1项目经理每七天在工地不得少于5天，少1天罚款1000元，外出3天以上必需取得发包人许可。6.2经工程师同意，承包人项目经理可授权一位合格代表。该授权代表应代表项目经理接收工程师指示，用全部时间对工程进行监督。假如工程师撤回了对该代表同意，承包人在收到了撤换通知后，立即把该代表调离工程，而且不得再在该工程上雇用她干任何工作，她工作应由工程师同意另一位代表接替。7发包人工作7.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作：（1）施工场地含有施工条件要求及完成时间：工程开工前5日内。 （2）将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地时间、地点和供给要求：将水、电线路接至工业场地配电点，水、电表施工单位自备，供水、供电线路由施工单位安装。通讯线路和设备施工单位自行处理。其计量和计价方法为：水、电费由承包人按实际发生费用向提供单位交纳。 （3）施工场地和公共道路通道开通时间和要求：工程开工前5日内。（4）工程地质和地下管线资料提供时间： / 。（5）由发包人办理施工所需证件、批件名称和完成时间：工程开工前5日内。（6）水准点和坐标控制点交验要求： / （7）图纸会审和设计交底时间：工程开工前5日内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：实施通用条款8.1.（8）款。（9）双方约定发包人应做其它工作：无 7.2发包人委托承包人办理工作：若发生时，另行签署协议。8承包人工作 8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围许可承包人完成设计文件提交时间： / （2）应提供计划、报表名称及完成时间：承包人在工程开工前15日内，向监理工程师提交2份格式和内容符合要求整体工程总进度及月形象进度施工计划表及机械设备、劳动力安排计划表，每个月23日上报当月完成工程量和下月工程进度计划。（3）负担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和要求：在实施和完成本协议工程过程中，承包人应：1时刻关注和采取合适方法保障全部在场工作人员安全，确保工程施工安全，现场施工应该保持有条不紊，避免上述人员安全受到威胁；2施工期间，工地发生一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理并负担因承包人原因造成责任；3承包人负责处理好和工地周围村民及其它单位等关系，并负担由此发生一切费用和责任。（4）向发包人提供办公和生活房屋及设施要求：提供办公室四间及办公设施，其费用已包含在协议价内。 （5）需承包人办理相关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：实施通用条款9.1.（5）款。 （6）已完工程成品保护特殊要求及费用负担：在未验收以前均由承包人负责，并负担全部费用。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护要求及费用负担：承包人应该具体了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树木保护要求，采取合适方法给予保护，假如承包人单方造成上述事件未妥善处理情况时，承包人需负担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失。（8）施工场地清洁卫生要求：严格根据咸阳市建筑垃圾管理措施要求管理施工场地。建筑垃圾当日清运完成，运到当地相关部门指定建筑垃圾消纳场。 双方约定承包人应做其它工作：承包人应将其在审阅协议文件及施工过程中发觉工程设计或技术规范任何错误、遗漏、误差或其它缺点立即通知工程师，并给发包人一份复印件。承包人应对整个现场操作和施工方法完备性、稳定性和安全性负全责。承包人应对其采取施工工艺、施工方法等包含到知识产权行为正当性负全责。为配合其它承包人在本项目施工范围其它项目施工，承包人应按发包人要求，为其它承包人提供必需施工条件和服务，包含接收施工进度协调、工序衔接、场地使用及机械设备租用等。为必需庆典、上级管理部门组织现场检验、新闻宣传等提供方便和服务。三、施工组织设计和工期9进度计划 9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间：开工前3日内提供施工组织设计4份，每个月23日报工程进度报表4份工程师确定时间：五日内。9.2群体工程中相关进度计划要求： / 10工期延误 10.1双方约定工期顺延其它情况：（1）发包人未能按约定时间提供开工条件、设计变更、工程增减、工程师未按协议约定提供所需指令同意等；(2)施工期间，非承包人原因停水、停电，一次连续超出4小时；（3）发包人代表同意，给顺延其它情况。四、质量和验收11工程质量达成国家相关各项合格标准，并出具合格等级各项资料。12隐蔽工程和中间验收12.1双方约定中间验收部位： / 13工程试车：单机、联合试运转。 五、安全、文明施工建筑工程安全防护、文明施工方法费用使用严格遵守中国建设部建办89号文建筑工程安全防护、文明施工方法费用及使用管理要求实施。扣除1%文明施工费，经发包人验收并达成要求后方可支付。六、协议价款14协议价款约定14.1本协议价款采取固定费率方法确定。（1）采取固定总价协议：_/_（2）采取固定费率协议，费率中包含风险范围：人工费、材料费、机械费、社会价格浮动（关键材料价格幅度在6%以内风险）及开标以后政策性调价文件，本协议第43条要求以外发生自然灾难、停水、停电、停窝工费用。风险范围以外费率调整方法：因发包人设计变更应依据招标文件（彬长集团相关文件）、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价单、及承包人中标（委托时要求）下浮百分比进行调整。协议价款（中标价）及因承包人漏报项目不予调整。（3）采取可调价格协议，协议价款调整方法：_/_15协议价款调整15.1双方约定协议价款其它调整原因：不考虑其它调整原因16工程预付款发包人向承包人预付工程款时间和金额或占协议价款总额百分比： 协议价款10% 。预付安全防护、文明施工方法费用百分比和时间：先预付安全文明施工费用此项专用费用总价50%，承包人不得将该安全文明施工费用于和本工程安全文明施工无关支出，发包人有权监督承包人对该项费用使用，如经查实承包人滥用安全文明施工项目费，发包人有权对承包人处罚对等项目费。17、工程量确定17.1承包人向工程师提交已完工程量汇报时间： / 18工程进度款结算和支付双方约定工程进度款支付方法、时间和百分比是：工程月度验收合格后，经监理工程师及发包人代表确定后按当月合格工作量80%支付；经完工验收且决算审计后支付至协议价款。七、材料设备供给19发包人供给材料设备19.1发包人供给材料设备和一览表不符时，双方约定发包人负担责任以下：（1）材料设备单价和一览表不符：实施通用条款27. 4.（1）款。（2）材料设备品种、规格、型号、质量等级和一览表不符：实施通用条款27.4.（2）款。（3）承包人可代为调剂串换材料：实施通用条款27.4.（3）款。（4）到货地点和一览表不符：实施通用条款27.4.（4）款。（5）供给数量和一览表不符：实施通用条款27.4.（5）款。（6）到货时间和一览表不符：实施通用条款27.4.（6）款。19.2发包人供给材料设备结算方法：发包人按甲供材料表供给材料设备，并对所供材料设备质量负责，按指定价进入决算后从发包人协议价中扣除。20承包人采购材料设备20.1承包人采购材料设备约定：由发包人指定暂定价材料设备必需经发包人认质认价后，承包人方可采购，按发包人认定价格进行结算。假如承包人不能根据发包人认质认价确定材料设备采购，其采购设备材料不得进入工程现场，进入工程现场必需在三天内自费运出，产生损失和发生费用由承包人负担。认质认价材料承包人必需在施工前30天给发包人（彬长集团）打汇报，由彬长集团组织集团相关部门进行认质认价，不然由此引发后果由承包人负担。承包人所购置工程材料必需全部符合国家相关质量标准要求。八、工程变更21确定变更和新增工程变更价款21.1变更及新增工程量按变更图纸或变更单据实结算；现场签证按现场签证单据实结算；21.2变更签证或新增工程费率确定标准：（1）原协议中已经有适适用于变更或新增工程费率，实施原协议中费率；（2）协议中只有类似变更或新增工程费率，参考类似价格确定变更工程费率；（3）协议中没有适用或类似于变更签证工程费率，由承包人按中标下浮百分比提出合适变更签证费率，经发包人及现场监理工程师共同同意确定后实施；（4）若承包人在编制预算时对同一项目内容有两个以上费率时，变更签证或新增项目结算时以最低费率为准。九、完工验收和结算22完工验收22.1承包人提供完工图约定： / 22.2中间交工工程范围和完工时间： / 23完工结算23.1 计价依据：中煤建协字90号文件、煤炭建机电安装工程消耗量定额（）及相互配套相关定额解释和取费文件，施工方法费承包人严格根据审批后施方法实施，经现场监理、工程、机电等相关部门签证认可后编制预算，报彬长集团计划部审核、双方确定后实施。改绞加工设施其残值归发包人全部。材料价格：关键材料价格参考施工上期陕西省建设工程管理信息（材料信息价格）及市场价格。人工价差调整：实施陕彬矿司发【】52号文件。结算审查期限：发包人收到承包人递交工程完工结算汇报及结算资料后，委托有工程造价咨询资质机构进行审核，审定后60日内付清除全部工程款。23.2图纸内工程量费率结算时依据预算时费率，变更签证或图纸内漏项、缺项或新增工程费率参考本协议第21.2条确定；23.3材料价结算措施：（1）材料价计价依据首先依据材料预算信息价，无预算信息价需发包人和监理单位共同认质认价。（2）暂定价材料、设备结算时只计算价差、规费及税金。（3）其它材料由承包人依据自己掌握本工程施工期间市场行情自主报价，风险由承人自己负担。23.4其它（1）方法项目中临时设施费必需按要求标准计算(如少算或漏算，一律视为按要求标准计算)。若发包人提供临时设施，故完工决算时按临时设施费用52%扣除。（2）工程特殊方法费结算措施：对于施工过程中发生大型构件和大型设备吊装等特殊技术方法费用，在技术方法实施前承包人需将方法方案报发包人和监理审批，按实际发生情况，以监理工程师和发包人现场人员同意签证计取。同时从原预算总值中扣减已经计入费用，避免反复计费。（3）人工费、机械费价差结算：根据省、地方和煤炭造价管理文件实施，价差计取规费、税金。（4）预算送审费用：实施陕西彬长集团相关要求。十、违约、索赔和争议24违约24.1本协议中相关发包人违约具体责任以下：本协议通用条款第24条约定发包人违约应负担违约责任：参考通用条款第24条款。本协议通用条款第26.4款约定发包人违约应负担违约责任：参考通用条款第26.4条款。本协议通用条款第33.3款约定发包人违约应负担违约责任：参考通用条款第33.3条款双方约定发包人其它违约责任： / 24.2本协议中相关承包人违约具体责任以下：本协议通用条款第14.2款约定承包人违约负担违约责任：工期每延误一天承包人向发包人支付10000元违约金，若影响发包人使用时，应另赔偿由此给发包人造成损失，赔偿限额为协议价款5%。超出发包人要求最终期限承包人未完成进度，发包人有权委托第三方施工，费用由承包人进度款支付。本协议通用条款第15.1款约定承包人违约应负担违约责任：工程完工验收时未能达成协议书要求工程质量标准，则承包人除了应该根据相关验收部门要求整改，使其达成协议书要求标准，还应按协议价2%负担违约金外，由发包人直接从工程款中扣抵，并另按国务院279号令相关要求处理。双方约定承包人其它违约责任：因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或承包人自购建筑材料设备、施工工艺不合格等产生工程质量问题而引发返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用和赔偿均由承包人自行负担。双方约定承包人其它违约责任：假如经过完工验收30天后，承包人不能提供完整完工结算资料，每推迟一天处罚1000元，累计推迟超出14天时，取消承包人下次投标资格。25争议25.1双方当事人约定，在推行协议过程中产生争议时：（1）请协议主管部门和造价主管部门调解；（2）协议争议调解不成，按下列第（一）种方法处理：1）提交仲裁委员会申请仲裁；2）依法向 / 人民法院提起诉讼。十一、其它26工程分包26.1本工程发包人同意承包人分包专业工程： / 分包施工单位为： / 27不可抗力27.1双方相关不可抗力约定：存在地震、火宅雷、暴等自然灾难或其它不可抗力工期顺延。28保险28.1本工程双方约定投保内容以下：（1）发包人投保内容：本协议通用条款44.1、44.2保险，发包人暂不办理。发包人委托承包人办理保险事项：失业、医疗、工伤、残疾人就业保险，已包含在协议价款中，结算时，承包人凭参与保险证实，在标准范围内办理结算。本协议通用条款44.1、44.2保险费已由发包人委托承包人投保。（2）承包人投保内容：第三者人身意外伤害险。29担保29.1本工程双方约定担保事项以下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方法为： / ，担保金额： / ，担保使用期： / 。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方法为： / ，担保金额： / ，担保使用期： / 天。（3）双方约定其它担保事项： / 30协议份数30.1双方约定协议副本份数：正本两份，副本捌份；发、承包双方各持正本壹份、副本肆份，正副本含有相同法律效力。31补充条款31.1承包人到位人员及设备配置必需和投标书（或施工组织设计）所列人员及设备配置相符。如需更换，须取得发包人同意，且所更换人员和设备能力不得低于投标书所包人员和设备。不然视为中标违约，视情况罚款10000-0元，直至解除协议，所造成损失由承包人负担。31.2现场施工人员必需按国家相关要求持证上岗，并将相关资料送监理单位立案。31.3承包人应将其承包工程质量、工期、安全文明施工纳入其工程管理范围，并对其行为负全责。31.4承包人招聘劳务人职员资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付当期进度款中发放劳务人职员资。 31.5本工程完工后，应无偿将施工现场周围清除洁净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑地渠沟、无掩埋垃圾，场地整齐。不然发包人不予支付工程款。31.6必需达成市级文明工地标准，严格按文明工地施工，设置专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定时将建筑垃圾清理外运。31.7施工过程中，资料和工程进度必需同时。每个月发包人管理人员对施工进度和资料进行检验，出现问题限期整改，不然罚款1000元人民币。在工程完工验收前，承包人要按要求将完工资料交监理验收，由监理出据对应证实后，发包人方可组织验收。31.8设计变更和工程变更确定承包人还应接收发包人根据彬长集团管理程序办理。31.9发包人未指定且由承包人自行采购而工程材料 （即定额外主材），在确保质量合格前提下，承包人必需提供所采购材料规格、数量，品牌商标，生产厂家、发票等质量和价格证实材料，经发包人及上级管理部门审核同意后，方可进入决算。31.10承包人还应接收发包人上级管理部门、质监部门对工程质量、进度及造价监督检验。31.11承包人应对工程施工资料真实性负责，并按国家、行业及上级部门要求，搜集整理合格齐全工程施工立案资料。31.12工程安全、文明施工方法费将作为专款专用，此部分费用发包人在工程开工7日内，发包人向承包人预付总费用50%，其它款项按工程进度支付。31.13双方同意按彬长矿业发200号陕西陕煤彬长矿业相关调整中介机结构价审核收费标准通知文件精神支付中介服务费，该文件作为本协议其中一部分。31.14文明施工费：每个月由胡家河矿业企业相关部门、监理单位组织对单位工程施工检验，根据建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检验标准等相关标准进行考评评价，进行奖惩。31.15安全施工费：根据建设工程安全生产管理条例、矿山安全法、煤矿安全规程等要求进行认真组织实施，月度计价时提交其费用实际发生票据后给予支付，不然给予扣减其费用。31.16工程前期造价：单体工程图纸齐全后，造价在300万元以下，承包人在20天内将预算报发包人；造价在300万元以上，承包人在30天内将预算报发包人；发包人组织承包人和中介三方会审预算，最终确定施工图预算。若承包人未按时报送，每超一天按0.5%处罚。在造价初审确定时，若施工单位没有按要求时间查对预算，每拖延一天，工程总价下浮0.1%给予处罚。31.17本协议全部附件和协议含有一样法律效力。附件1：承包人承揽工程项目一览表附件2：安全文明施工协议附件3：陕彬矿建发50号文件相关调整中介服务收费标准通知附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积结构层数跨度（米）设备安装内容暂定工程造价（万元）开工日期完工日期/150 以发包人及监理下达开工汇报为准以发包人及监理下达开工汇报为准附件2: 安全文明施工协议书发包人： 承包人： 监理单位： 工程名称： 工程地点： 为做好 建设中安全文明工作，预防各类安全事故发生，确保施工过程人身安全和设备安全，依据中国安全生产法、建设部建设工程安全生产条例和陕西省西安市相关安全文明施工管理要求，和发包人和监理单位、承包人分别签署“工程监理协议”和“工程施工协议”中对安全文明施工相关条款要求，深入明确各方安全文明施工责任，经各方反复协商达成以下协议：一、各参建单位领导和工地现场责任人必需高度重视安全文明生产工作，树立“安全生产高于一切”意识，单位法人代表和主管领导要对施工安全负责，项目经理和现场责任人为安全责任人，果断实施“安全第一、预防为主”方针。参建各方在本工程中安全责任人分工以下：甲 方：第一责任人（ ） 直接责任人（ ）乙 方：第一责任人（ ） 直接责任人（ ）监理单位：第一责任人（ ） 直接责任人（ ）二、发包人权利和义务：1、根据施工协议中发包人应负担义务，向承包人提交符合安全要求施工场地，对存在安全隐患施工场地，发包人可委托承包人进行处理，并负担对应费用。2、发包人不得要求承包人违反安全文明施工要求进行施工。3、发包人必需对自己派驻地工地代表和现场工作人员进行安全文明施工教育，发包人在现场工作人员或临时检验人员必需遵守现场安全文明施工要求，并自觉接收监理单位和承包人监督。4、发包人代表有权参与监理单位、承包人安全生产专题会议。5、发包人代表有权对承包人安全生产管理制度、人员培训教育、现场安全施工进行检验，对发觉问题立即通知承包人和监理单位 ，要求限期整改，并依据协议约定实施，对情况严重或数次警告无效，有权向监理单位提出停工整改提议。三 、承包人权力和义务：1、根据安全文明施工要求，制订安全文明施工制度和自检制度，建立企业、项目部、劳务协议队伍三级安全确保体系，并发放施工安全手册。2、根据施工规范及安全生产要求，组织施工，不得违反要求施工，对于存在安全隐患，发觉后应立即停止施工，待安全隐患消除后方可继续施工。3、根据施工安全需要，为现场施工管理人员、民工及进入现场人员提供必需安全防护用具和必需设施，如安全帽、防护栏。4、在工地醒目位置悬挂装修工程安全文明施工管理要求，并公布发包人、监理及承包人现场责任人、安全人员联络电话。5、每七天对现场施工人员，包含民工进行安全防范意识教育，并做好统计，新来人员必需接收安全培训，取得监理认可后上岗，开始工作。6、关心职员生活和饮食卫生，尤其是要把民工食堂和饮食作为关键，果断杜绝集体食物中毒事件发生。7、合理安排工期，尽可能降低长时间连续作业，确保施工人员有足够休息事件，从而确保施工人员集中精力，避免事故发生。8、施工现场依据安全需要务必设置安全防护栏、隔档、便桥，悬挂安全警示标志和口号，并负责对其进行巡视和维护，发觉损坏，立即修复或更换。9、在沟槽土方开挖、下管和回填时，安全员必需到现场旁站，尤其是雨后和冻土消融时，必需严格按冬、雨季施工要求，做好安全防范方法。10、现场载重起吊时，起重臂下严禁站人，全部些人员应站在安全距离以外；使用电夯不得漏电，现场电线、电缆不得有脱皮、裸露情况发生，工棚应有防火责任人和义务消防员，并配置防火器材和设施，井室清理时，必需有专员监护并有两人以上方可施工。11、出现意外事故时，应立即通知监理单位、发包人代表，并保护好现场， 主动配合发包人、监理单位及相关部门做好事故调查和处理工作，对出现事故要做到“三不放过”，即：事故原因不清不放过、事故责任不清不放过、整理方法不到位不放过。12、承包人有权拒绝发包人代表和监理工程师提出不符合安全管理要求要求，并有权向发包人项目办反应。对发包人移交不符合安全施工要求场地有权向监理单位整改要求或拒绝进入现场。13、承包人必需遵守发包人及其上级制订安全管理制度和措施，接收发包人及其上级监督检验。14、施工现场在井下，承包人必需有领导带班相关条款，并接收发包人相关人员监督，若发觉承包人领导未按要求带班下井或弄虚作假，按发包人相关制度给予处罚。15、全部工程施工过程中，承包人在施工现场发生安全事故，除按国家安监部门调查结果实施外，还应根据发包人调查组调查结果和处理意见对责任方追责。四、监理单位权利和义务：1、审查同意承包人制订安全文明施工方法和整改方法、施工安全管理制度，并督促落实。2、负责对现场安全文明进行监督检验，并建立承包人安全文明施工统计。3、对施工过程中包含施工安全关键步骤或时刻，监理人员务必现场旁站。发觉安全隐患，通知承包人立即消除，必需时可口头通知承包人暂停施工，消除隐患后再行施工。4、每七天向发包人通报现场安全文明施工情况。5、对出现安全事故，负责组织召开事故分析会，包含现场会，提出整改要求，下发整改通知。6、监理单位有权对承包人违反安全文明施工行为进行处罚。7、监理单位有权拒绝发包人提出违反施工安全要求要求，并向发包人上级部门反应。五、三方应共同遵守事项：1、全部进入施工现场人员不得穿拖鞋、不戴安全帽及其它不利于施工安全行为，一经发觉任何一方全部有权要求不符合要求着退出场地。2、全部现场施工及管理人员不得在现场喝酒，酒后不得进入施工现场。3、全部进入施工现场车辆应按现场要求停放，远离吊车、沟槽，各方应负责各自车辆和随行人员安全。六、凡在施工过程中或在保修期内因为施工质量造成责任事故，均由承包人负责。七、本协议作为施工协议和监理协议组成部分，和施工协议含有一样法律效力。八、本协议一式玖份，三方各执叁份。九、本协议经发包人、承包人、监理三方签字后生效，保修期满后自动失效。发包人： 承包人： 监理： 责任人： 责任人： 责任人：经办人： 经办人： 经办人 年 月 日