劳务协作施工协议.doc

劳务协作施工协议发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）为了按时、优质、安全、文明地完成长吉城际铁路CJCJ-1标段第四项目部的工程，甲方通过招投标程序，在符合招标文件要求和乙方澄清承诺及技术、报价的基础上，通过对乙方以往业绩、施工能力、设备配置及现场管理水平等方面全面考查，决定将第四项目部的部分工程交由乙方完成，为规范合同双方的行为，经双方充分协商，签订本施工协议，双方共同遵守。第一条 工程概况 1、工程名称： 工程，施工段落桩号为 2、工程地点： 3、工程内容：本施工段内除箱梁预制、架设、以外的基础、墩台、桥面系、附属工程、基础施工辅助设施、河岸防护工程、中小桥涵等为完成施工图所包含的全部工作。第二条 承包方式 本合同为综合固定单价承包，除甲供材料外全费用承包。第三条 承包范围 范围内所有桥涵工程，甲方可以根据乙方实际实施能力调整乙方承包范围，除工程量外合同其他条款不变，乙方须无条件接受。第四条 合同工期 1、施工日期 开工日期： 竣工日期：桥梁工程： （桥梁下部结构完工） （现浇梁工程完工） （桥面系及附属） （框架桥涵工程完工） 2、进度计划 乙方按合同工期及甲方的总体进度计划进行施工，甲方有权根据总体计划调整乙方工期，乙方应服从甲方的调整，增加人员机械满足施工进度要求。3、 因下列暂停施工引起的工期延误由乙方承担： 1)乙方擅自暂停、违约引起的暂停施工； 2)由于乙方原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工； 3)乙方人员、机械、外协、各种干扰引起的停工、窝工等； 4)乙方其他原因引起的暂停施工；第五条 合同工程量 1、本施工段除箱梁预制、架设、以外的基础、墩台、桥面系、附属工程、基础施工辅助设施、河岸防护工程、中小桥涵等全部工程，具体工程量详见设计施工图。 2、施工沿线便道由甲方负责承担费用，其他便道由乙方负责。施工用电，甲方负责提供到一级配电柜。 3、乙方负责变压器、配电房的保管看护工作，如有损坏照价赔偿。第六条 合同价款 1、合同单价包括除四甲供料外其它辅助材料及为完成本合格工程所需全部费用。 2、承包项目工程量清单计价表详见附件：工程量清单计价表。工程量清单计价表为合同任务量，验工计价以实际完成的数量乘以合同单价予以结算，工程数量计量以实际完成的并被监理工程师、工区、项目经理部验收合格的施工图工程量为准。 3、设备进出场、钢筋加工棚及其他生产加工设施、场地硬化、文明施工、CI形象、排除干扰、窝工、地方协调、劳机费用上涨等为完成本工程所需要的费用已包含在清单单价中，甲方不另外支付费用。 4、模板单价已综合到砼单价中，桥梁下部结构所有模板由乙方提供（C35钢筋混凝土墩台顶帽托盘、C35钢筋混凝土墩台身两项内容为：除模板、甲供材料外完成本项目报需的全部费用），必须满足工程施工的质量要求。如乙方提供的模板不满足施工要求，由甲方提供。甲方按120元/m3砼的价格从乙方工程款中扣除模板使用费。5、基坑挖土方计量规则、满足规范要求，由于乙方原因造成超规范量的由乙方承担。第七条 工程验工计价及工程款支付 1、所有施工图纸设计数量均已综合在清单项目中，计价时甲、乙双方每月30日前核对本月完成的合格施工数量，当月已完成工程计价为清单中已完成的合格的工程数量乘以本合同综合单价，按本条第二款支付。 2、业主向甲方支付本月工程款之后，参照业主的付款比例，按经业主审定的计价（扣除甲供材料、设备、应交税金及相关费用等），按70%的比例支付工程款。每季度业主验工计价后，付至已审定计价的85%，当业主资金不能及时到位时，乙方自行解决资金保证施工顺利进行。支付工程款时乙方应向甲方提供正规发票。 乙方确认的合同单价中已包含应交税金，甲方向乙方支付工程进度款时扣除应交税金。 竣工清单工程款：经业主监理验收合格后，乙方应该按甲方的要求提供完整的工程资料给甲方，做为结算的前提条件。甲方收到乙方的结算书后60天内做出批复或提出修改意见。工程结算双方确认后6个月内，支付至工程结算额95%。余款为质量保修金。 3、工程竣工后1年的缺陷期内无乙方质量责任，甲方根据业主支付情况支付其余工程款，1年责任期满支付5%的质量保证金（不计利息） 4、工程保险由甲方按照业主大合同要求统一办理，满足业主及本工程的施工要求，乙方承担费用。 5、甲方按合同约定支付给乙方的工程款应专用于本合同工程，不准用于其它事项。否则按乙方违约处理。 6、支付最终款项时，乙方依据验工计价结算单开具正式发票。 7、甲方将按照合同总价2.5%比例从给乙方支付款中提取激励约束基金(0.5%)、农民工工资发放保障以及项目部施工队质量进度安全考核评比等。第八条 质量标准 1、工程质量符合国家和铁道部现行的工程质量验收标准和工程设计文件要求。消灭重大、大质量事故，主体工程零缺陷，确保部优，争创国优。 2、工程一次验收合格率100%。第九条 甲方权利与义务 1、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，配合乙方协调各方关系。甲方根据自己制定的施工进度计划，向乙方发出开工通知，有权根据总体施工进度对乙方施工进度计划进行调整，乙方应根据甲方要求无条件进行调整。 2、具体工程范围和工程任务量根据乙方施工质量、进度、配合情况，结合本标段总体进度安排，甲方有权随时进行调整。就协作工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的全部费用从乙方的工程款中扣除。3、甲方有权、有偿临时使用乙方的人员、设备和材料，乙方要积极配合并不得拒绝。临时借用乙方的人员、设备、材料，有偿费用计算：人工按协作方人工工日综合单价按实际用工小时计算：设备按当地台班标准按使用小时计算；借用材料按材料数量和材料入库时（或购入时）单位计算。4、甲方有权对乙方的施工的工程进行检查、试验，对隐蔽工程，甲方有权要求乙方对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，乙方应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由甲方承担此增加的费用和（或）工期延误，经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用的（或）工期延误由乙方承担。5、甲方有权对乙方自购的材料、设备进行检验验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并进行必要的抽样检验和工程设备的检验测试，所需费用由乙方承担，对不合格的材料和设备，甲方有权清退出场。6、施工过程中，甲方有权对乙方施工进行监控，有权要求乙方纠正不规范管理操作直至暂停施工；对整改要求，如乙方不听从指挥，或整改达不到要求，甲方有权对乙方进行每次5002000罚款。7、乙方应加强对施工人员的质量、安全教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，乙方严格执行规范和操作规程。8、水由乙方自己解决，生产、生活、施工用水、电费用以包含在综合单价当中由乙方承担。9、施工场地属于永久征地由甲方负责办理有关手续，费用由甲方负担。钢筋加工场地及施工沿线主便道临时征用土地，乙方协助办理相关手续，费用由甲方负担，其他临时用地由乙方负责。10、甲方组织有关部室向乙方进行技术交底。甲方提供具体的导向控制网点，并对控制网准确性负责，乙方技术、测量人负责具体施工放样、定桩位、标高等技术、测量工作，并及时上报甲方相关部们，经甲方技术、测量、质检等相关部门审核批准后进行下道工序施工。11、乙方负责编制现场施工资料并承担相应责任、甲方负责审核、提交监理签字、归档。12、乙方应按甲方要求进行材料、工程设备的试验和检查，并为甲方对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的现场试验仪器、材料取样和原始记录（包括混凝土养生室），承担相应费用。乙方应按甲方的要求做好控制网点的复核及保护工作，并根据控制网点进行现场施工放样工作，同时报甲方检查。第十条、乙方权利与义务 1、向甲方提供符合本项目要求的资质证书及其他资料，并保证其真实性和合法性；对本合同分包范围内的工作质量向甲方负责，组织身体健康且有相应资格证书的熟练工人投入工作；按当地铁道部对外来队伍与人员的管理规定办理相应手续或证件，并承担相应费用；依法与人民工签定劳务合同并办理社会保险；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作关系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。 2、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底25日前提交下月作业计划，有阶段工期要求的提交阶段作业计划，必须时按甲方要求提交旬、周作业计划，以及与完工上述阶段、时段作业计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。 3、乙方并对甲方提供的图纸进行检查和现场核对，发现明显错误或疏忽的，应及时通知甲方，否则，乙方应承担相应责任。乙方严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织作业，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保作业安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修整、返工、工期拖延、安全事故、环境保护造成的损失及各种罚款。 4、乙方使用合格的自备仪器、机具、设备等，必须符合规范及甲方、粘主、监理的要求。接受甲方部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其自备工具、材料保管使用情况，操作人员的有效证件、却保持证上岗；与现场其他单位协调配合、密切合作。 5、按甲方统一规化堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好施工区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。 6、按时提交完整的原始技术资料、报表，配合甲方办理交工验收。乙方应委托授权一名现场项目经理会权办理与甲方一切事宜，组建有效的项目管理、施工班组满足现场施工需要。 7、做好作业现场及周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由起引起的一切经济损失及各种罚款。 8、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、材料及其他实施；乙方开工前及进场后都要按照甲方有关劳务管理规定提交人员、设备名册。 9、因乙方原因造成工程质量达不到合同原定验收标准的，甲方有权要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加（或）工期延误由乙方承担。 10、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行合同约定的所有义务工作程序。 11、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目经理部名称，对外进行经济活动。乙方在作业工地发生活动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任，一律由乙方履行和承担责任。 12、乙方应独立完成本合同工作内容，不得将合同权利全部或部门转让给第三方，也不得全部或部门转移合同义务，否则视为乙方违约，甲方将终止合同。 13、乙方应采取有效施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，乙方进出场及施工过程中发生的人员、机械设备等一切事故责任、费用乙方自负。 14、乙方应对其施工队伍人员进行有效管理。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守、不服从甲方现场管理的现场施工人员，乙方应予以撤换及承担由此造成的损失。乙方更换主要管理人员和技术骨干时，应先由甲方同意后方可进行。乙方所有人员必须自觉接受甲方组织的客专施工、规范质量验收标准的培训。培训达标按照客专施工要求组织施工。乙方在农忙、节日期间不得以任何理由停工或减少人员，否则产生的经济损失由乙方承担。乙方必须做好乙方员工思想稳定工作，不得以任何理由出现聚众（三人以上）停工、闹事，如有产生的损失由乙方承担，每出现一次罚乙方200010000元。 15、乙方使用的施工设备不能满足合同进行计划和（或）质量要求时，甲方有权要求乙方增加或更换施工设备、人员，乙方应急时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。进场的所有机械必须提供出场合格证，进入施工厂地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时实施应经甲方和监理单位验收合格后专用于本合同工程。未经甲方同意，不得将上述施工设备和临时实施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。第十一条 施工安全、环境保护11.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不利造成事故的责任和因此而发生费用，由乙方承担。11.2 甲方与乙方签订安全生产责任状，乙方必须按责任状要求做好安全生产工作。11.3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道、跨既有铁路、公路附近作业时，作业开始前应向甲方提供安全防护与环境保护措施，经甲方认可后实施。11.4 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品作业时，乙方应在作业前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护与环境保护措施，经甲方认可后实施。11.5 乙方在作业现场内使用的安全保护与环境保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方按照有关要求自行配置。11.6 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规和规章规定对事故进行报告和处理。11.7 乙方应在工程开工前制定突发事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生突发事件，乙方应立即向甲方汇报并积极采取措施，防止损失扩大。11.8 乙方必须配备专职安全员，定期组织安全教育，提高安全意识，把安全责任落到班组、个人。凡是进人施工现场人员都必须戴安全帽、脚穿防滑鞋服从甲方统一管理。11.9 进人场区施工人员必须服从命令，听从指挥，各种施工物质均必须服从现场调度的指挥，否则发生事故要追究当事者的责任和损失赔偿。11.10 按照项目经理部文明施工的规定和统一安排，乙方应在生产区、生活区、作业区设置标语，指示牌、标识牌、责任牌、警告牌等标语标识并服从甲方整体规划。材料、设备、车辆摆放、堆码整齐；并按规定进行保养维修；乙方员工必须按业主及甲方要求着装整齐统一。11.11 乙方应遵守国家和地方有关环境保护、控制环境污染的规定，在施工过程中必须采取有效措施，防止渣土洒落、泥浆和废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对环境和绿化的污染。11.12 在施工过程中，严格控制泥浆对周围环境及当地群众生活环境的污染，防止在施工过程中泥浆外流造成对当地环境污染，在施工结束后，乙方应将施工生产的泥浆、弃渣等废弃物外运，运到指定的地点废弃，并做好环境防护，由此生产的费用由乙方承担。11.13 乙方应按照甲方经业主批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因乙方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他施工方等后果的由乙方承担责任。11.14 在作业中发生古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方。11.15 作业中发生影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方，同时提出处置方案。第十二条: 保证金交付与返还、保险履约保证金：乙方应向甲方缴纳合同额5%的履约保证金，同时保证金不少于10万元。乙方按约定全面履行合同义务，且完成的工作内容通过验收后甲方不计利息返还乙方履约保证金。第十三条： 材料供应13.1 承甲方提供的材料和工程设备见本合同附件“甲供材料设备一览表”。甲方提供材料乙方不得自行采购，如有作违约处理。13.2 乙方除按月上报甲供料计划，应在每项工作开工15日前向甲方提交甲供料计划，砼使用应提前7天向架子队报计划，具体使用时提前3天到架子队确认落实，计划应明确所需甲供料数量、供应时间、使用部位。13.3 甲供材料的数量、价格按照业主供应、项目部物质设备部转发的用量、价格为准。13.4 甲供材料由甲方通知乙方派人参加验收，乙方应妥善保管，合同使用甲方供应的材料。因保管不善发生丢失、损坏、乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。13.5 乙方自购材料应满足设计和规范要求，并提供产品合格证明，由乙方提前通知甲方验收，如发生材料不符合设计和规范要求，不能免除乙方任务责任，由乙方及时运出现场并重新采购符合要求的材料。13.6 甲方供应的材料只供合同作业范围以内的工程专用，乙方应该妥善保管、不得挪用或擅自处理，否则造成材料的丢失、被盗、非正常损耗等均由乙方承担责任。13.7 甲方供应材料需委托加工等必须外运出本合同作业范围时，乙方须提前3日报甲方审批，并经甲方批准后实施。13.8 甲方供应材料按铁路施工预算定额消耗量限量供应，乙方不得无限制地超计划用料。乙方如超计划用料时，超量部分按甲供材料价（如果当期市场价高于甲供材料价按市场价计算）另加20%的管理费从乙方工程款中扣回材料款。第十四条： 其他约定14.1 甲乙双方共同承担非双方原因引起的窝工风险，双方应积极解决应对，以免损失扩大，乙方持放任或故意心态致损失扩大应就扩大的损失承担责任。应乙方原因造成的窝工由乙方负担。确因甲方所致的窝工损失，甲方按国家、公司的相关规定给予补偿，乙方应就窝工原因、损失数额按甲方要求提交详细的资料。14.2 若乙方对其自有的人员、机械设备等无力管理致工程施工处于“不良”状态时，甲方出于保护已完工程、保证施工进度或避免各方损失扩大的目的，有权直接对乙方施工作业班组进行管理，直至此种“不良”状态消失，乙方应予接受，期间甲方有解除合同的权利。14.3 乙方施工中发生约定违约事项的，甲方可直接从其当月工程款中扣除违约金。第十五条： 违约责任15.1 当发生下列情况时，甲方应承担违约责任：甲方不按合同条款约定向乙方支付工程价款。15.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：15.2.1 乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付2万元的违约金并承担由此给甲方造成的经济损失，延误的乙方工期不予顺延。15.2.2 乙方不履行或不按约定履行合同，造成质量缺陷，无偿返工并承担全部费用，延误的工期不予顺延；造成安全事故的，事故责任乙方自负，一切费用自己承担。由于乙方原因发生重大质量、安全事故乙方除承担费用损失责任外，乙方应承担50-200万元违约金。15.2.3 一方违约后，另乙方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。15.2.4 不得因自然、社会、环境条件限制、干扰的原因及双方间存在的争议而消极怠工或停工，否则视为乙方违约。15.3 乙方有以下违约行为的，甲方有权调整乙方工程量，直至解除合同关系。15.31 乙方未按要求配置足够自有人员、设备的；15.32 乙方为满足甲方当月施工质量、进度、安全要求的。15.4 合同履行期间，双方发生争议的，乙方应采取必要措施以避免双方损失扩大，乙方因怠工、停工、聚众闹事致损失扩大之不利后果由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方负赔偿责任。15.5 因乙方原因致甲方解除双方合同的，对其已完工合格工程量按50%予以退场清算。第十六条： 争议解决16.1 甲乙双方履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方可向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。16.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完成工作成果：16.2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；16.2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；16.2.3 法院要求停止合同工作。第十七条：合同生效、终止、解除17.1 本协议自甲、乙双方法定代表人（或法定代理人）签字和加盖公章（或合同专用章），且乙方按要求缴纳了履约保证金起生效，本合同自双方履行完合同义务，工程完工验收合格、质保期（缺陷责任期）满且无质量问题后终止。17.2 甲方与乙方协商一致，可以解除合同。17.2.1 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因乙方违约或发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。17.2.2 乙方将其承包的全部工程转包给他人或将承包的工程分包的，甲方有权解除合同。17.2.3 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出作业场地。第十八条： 补充条款18.1 双方约定本协议为该项目实际执行的最终有效合同，其他与本协议不一致或有疑义的条款或协议等均视为无效。18.2 本合同中不可抗力的定义与业主总包合同中的定义相同。18.3 保密条款：双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失的，由泄密方赔偿对方经济损失。签定时间：2009年1月14日 甲方：（公章） 乙方（公章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：现场负责人：电 话： 电 话： 传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除【最新资料 Word版 可自由编辑！】 1Z101000 工程经济1Z101010 资金时间价值的计算及应用 P111利息的计算 P112. 资金等值计算及应用 P513. 名义利率于有效利率的计算 P111Z101020 技术方案经济效果评价 P1421经济效果评价的内容 P1422. 经济效果评价指标体系 P1823. 投资收益率分析 P1924. 投资回收期分析 P2225. 财务净现值分析 P2426. 财务内部收益率分析 P2527. 基准收益率的确定 P2628. 偿债能力分析 P281Z101030 技术方案不确定分析 P3131不确定性分析 P3132盈亏平衡分析 P3333敏感性分析 P381Z101040 技术方案现金流量表的编制 P4141技术方案现金流量表 P4242技术方案现金流量表的构成要素 P451Z101050 设备更新分析 P5351设备磨损与补偿 P5352设备更新方案的比选 P5553设备更新方案的比选方法 P561Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析 P6161设备租赁与购买的影响因素 P6162设备租赁与购买的比选分析 P621Z101070 价值工程在工程建设中的应用 P6671提高价值的途径 P6772价值工程在工程建设应用中的实施步骤 P711Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析 P7881新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则 P7982新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析 P7983新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析 P801Z102000 工程财务1Z102010 财务会计基础 P8411财务会计的职能 P8412会计核算的原则 P8513会计核算的基本前提 P8614会计要素的组成和会计等式的应用 P881Z102020 成本与费用 P9121费用与成本的关系 P9122. 工程成本的确认和计算方法 P9323. 工程成本的核算 P9924. 期间费用的核算 P1051Z102030 收入 P10631收入的分类及确认 P10632. 建造（施工）合同收入的核算 P1091Z102040 利润和所得税费用 P11441利润的计算 P11442所得税费用的确认 P1171Z102050 企业财务报表 P12351财务报表的构成 P12352资产负债表的内容和作用 P12453利润表的内容和作用 P12754现金流量表的内容和作用 P12855财务报表附注的内容和作用 P1321Z102060财务分析 P13361财务分析方法 P13362基本财务比率的计算和分析 P1351Z102070筹资管理 P13971资金成本的作用及其计算 P13972短期筹资的特点及和方式 P14173长期筹资的特点及和方式 P1451Z102080流动资产财务管理 P14881现金和有价证券的财务管理 P14882应收账款的财务管理 P15083存货的财务管理 P1511Z103000 建设工程估价1Z103010 建设工程项目总投资 P15311建设工程项目总投资的组成 P15312. 设备及工器具购置费的组成 P15513. 工程建设其他费的组成 P1581Z103020 建筑安装工程费用项目的组成与计算 P16521按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成 P16522按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成 P16823建筑安装工程费用计算方法 P17024建筑安装工程计价程序 P1741Z103030 建设工程定额 P17731建设工程定额的分类 P17732人工定额的编制 P17933材料消耗定额的编制 P18234施工机械台班使用定额的编制 P18435施工定额和企业定额的编制 P18736预算定额与单位估价表的编制 P18937概算定额与预算指标的编制 P1931Z103040 建设工程项目设计概算P19741设计概算的内容和作用 P19742设计概算的编制依据、程序和步骤 P19843设计概算的编制方法 P20044设计概算的审查内容 P2081Z103050 建设工程项目施工图预算 P21151施工图预算编制的模式 P21152施工图预算的作用 P21253施工图预算的编制依据 P21354施工图预算的编制方法 P21355施工图预算的审查内容 P2191Z103060 工程量清单编制 P22061工程量清单的作用 P22062工程量清单编制的方法 P2221Z103070 工程量清单计价 P22771工程量清单计价的方法 P22772招标控制价的编制方法 P23473投标报价控的编制方法 P23874合同价款的约定 P2441Z103080 计量与支付 P24781工程计量 P24782合同价款调整 P25083工程变更价款的确定 P26184施工索赔与现场签证 P26485合同价款期中支付 P27386竣工结算与支付 P28087合同解除的价款结算与支付 P2881Z103090 国际工程投标报价 P28791国际工程投标报价的程序 P28792国际工程投标报价的组成 P29393单价分析和标价汇总的方法 P29994单价分析和标价汇总的方法 P29995国际工程投标报价的技巧 P30296国际工程投标报价决策的影响因素 P305