矿山开采工程合同.doc

矿山开采施工合同甲方：谭兴强 身份证号：512527197208055010乙方：金祥刚 身份证号：510322198202140513乙方以议标方式取得贵州修文县大木头硅矿开采承包的土石方剥离、矿石开采工程项目施工。就双方在施工过程中的权利和义务、工程质量、安全生产、工程进度、款项支付等具体事宜，依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规规定，在本着自愿、平等、互利的前提下，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，订立如下条款双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：贵阳市修文县六屯乡大木头寨硅矿。2、工程地点：修文县六屯乡3、工程内容：土石方开挖、剥离、矿石开采、现场装车。4、工程量：按贵州国土资源厅所发证件证号：(5201002009076220029666)范围内的硅矿石露天开采，按业主指定矿带施工。二、工程承包方式：1、甲方将位于修文县六屯乡大木头寨硅矿山的覆盖层土石方剥离及矿石开采工程承包给乙方 。2、乙方包工包料、自主经营、自负盈亏；承担相应的经济纠纷和民事法律责任。三、合同工期：1、开、竣工日期开工日期： 年 月 日（以业主签发的开工令为准）。竣工日期： 年 月 日（以相关部门签发的验收合格依据为准）。2、本工程总工期为：1050日，若需继续开采，仍由乙方根据市场现行行情续签合同。3、在合同期内乙方开采硅矿不得低于 万吨。四、工程造价：（一）综合单价按乙方所报综合单价：1、矿石：每吨 元（税后价），如物价上涨，则单价根据市场进行相应调整。（二）综合单价包含的内容1、土石方（含矿石）的开挖（剥离）、不含爆破和破碎，施工过程中的排土、排水、植被清理、进出场施工便道等全过程施工所包含的相关内容，土方深度在1.5米以内属乙方负责，1.5米以下由甲方负责，按实际方量计价（10元/方），石方按矿石价每吨19.00元，同价不变。2、所涉及的人工费、材料费（油料、火工材料及其它材料）、机械费。3、所涉及的工程施工机械进、出场费。4、安全、文明施工措施费。5、因国家政策和政府政策行为造成的停工、停建损失费。6、间接费（临时设施费、工程机械、人员的保险费。7、施工及生活用水用电设施费用。8、国家政策性油料费改税增加费用。（三）综合单价不包含内容1、石方运距不超出一公里，每增加一公里按2.00元/吨计算，以此类推。2、因矿山开采手续、周边环境，当地政府及村民等方面原因造成的乙方损失，由甲方全部承担。3、乙方进场操作运转，甲方矿卖不出或资金不到位和其它不具备，造成的损失，甲方全部负责。五、工程价款结算方式：（一）工程量确认1、乙方于每月的25日向业主报送当月工程计量申请表，业主在收到工程计量申请表后，会同业主和施工单位对其复测，且5日内予以确认，同时业主根据合同约定单价填报支付证书，经甲方审定后作为当月基本结算依据（已经确定不再开挖作业的施工断面，业主应及时组织和对方对工程量予以确认）。2、业主依据审定的“月进度计划”对照乙方当月实际完成工程量，作出“完成当月进度计划”。“没有完成当月进度计划”、“连续三个月没有完成当月进度计划”的结论。上述“结论”并作为当月工程款支付的依据。（二）工程（进度）款支付1、第一次计量、计价：乙方在完成矿石5000吨，甲方三天内一次性全款支付给乙方，以后每月按进度全额支付。2、甲方依据审定后的计量支付表，于次月的5日向乙方支付当月工程进度款，付款额为实际完成量的100%。3、甲方依据对乙方当月“进度计划”完成情况结论，根据相应的本合同条款约定支付工程进度款。六、甲方的权利和义务：1、有权对乙方在施工作业过程中的安全、质量、进度进行监督和检查，对不符合要求的施工作业行为提出相应整改意见，对违章行为有权要求其限期整改和停工停顿，停工整顿期间工程不予顺延。2、负责办理施工所需的相应证件、批件；协调周边作业环境，排除外围干扰，为乙方创造良好施工作业环境。3、如当月生产的矿产品，如销售不出去，按现场实际评估预付90%款项。4、如因甲方原因造成乙方施工机械误工（连续超过5天的），甲方赔偿乙方机械台班及人工损失费，挖机1500元一天，装载机600元一天，汽车500元一天，人工费50元一天，工期相应顺延。七乙方的权利和义务：1、必须具备承揽本工作程相应的合法资质，并具有与本工程施工作业相应的管理人员、管理机构和管理制度，作业人员必须持证上岗。2、服从甲方现场管理人员的合理指挥和调度，严格按照甲方安全、质量和进度要求进行施工。施工中严格按照相应的施工规范、操作规程施工作业，做到安全生产、文明施工，保护环境。3、乙方必须确保本工程在合同约定的期限内完成相应的各项施工工作，如因乙方原因造成工期延误，甲方将追究乙方因工期延误给甲方造成的损失，工程总价下浮3%。4、在施工现场设立办公机构，建立健全相应的管理体系和管理制度。5、所有现场施工作业人员必须执证上岗，规范作业。6、认真做好与本工程施工相关的作业进度计划、机械设备的调度和安排。自行承担项目作业和使用机械设备造成的人员、机械设备的窝工、停工损失。7、配合甲方做好安全、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。8、该项目工程属独立法人承包，独立施工、自负盈亏，乙方因自身责任造成的任何安全事故（人员伤亡、机械及财产损毁），均由乙方承担其一切经济损失和相应的法律责任。9、对进入现场的所有机械设备和人员实行保险，并承担相应的费用。10、按甲方要求规范施工，杜绝乱采滥挖现象。如因此造成“红线”（边界）纠纷、矿质和产量下降等，甲方有权责令乙方停工整改，并赔偿给甲方造成的相应损失。11、甲方在资金短期不能到位时，保证连续施工，不得以此为借口停工和闹事，并按时完成既定工程量。12、如甲方不能按约定支付乙方工程（进度）款，按每日3%向乙方偿付滞纳金，延期支付不得超过18个工作日，如超过18个工作日，乙方有权将矿山矿产品卖掉，以相抵所欠工程款。13、施工过程中应特别注意施工区域周边（红线以外）青苗（树木）的保护和森林防火，如因此造成青苗（树木）毁损、森林火灾等，由乙方自行承担一切经济损失和法律责任。14、甲方因工程施工需要，调用乙方机械设备，乙方应无条件支持和配合，产生的费用按实计算，在支付进度款时甲方向乙方支付所使用机械设备的计量和计件费用。15、保证自身和其他施工单位车辆顺利通行。16、杜绝和控制与本工程无关的社会闲杂人员、不法分子进入施工场地，禁止打架斗殴，禁止持有枪支弹药和管制发具。凡出现有上述情况的，一经查实，除国家公安等执法相关按法律法规予以追究外，甲方有权对乙方上述行为处以5至10万元的罚款。罚款将在保证金或工程进度款中直接划扣，无需乙方同意。17、保证不得有任何形式的聚众闹事、围攻甲方办事机关和工作人员；不得有任何形式的阻挠、阻止工程项目的正常施工作业，凡出现上述情况，乙方愿意承担因此给甲方造成的相关损失。甲方有权对上述行为处以5至10万元的罚款，罚款将在工程（进度）款中直接划扣，无需乙方同意。18、未经甲方同意，不得在施工区域设立任何形式的商品交易网点。19、未取得业主签发的开工令以前，不得以任何形式对矿山进行开挖和剥离施工。否则甲方将不予计量，并承担因此给甲方造成的相应损失。八、违约责任：1、本合同一旦生效后，应认真履行，双方均不得违约，如有违约行为，违约方向履约方支付工程总价1%的违约金。2、由于乙方原因没有在甲方指定的时间之前开工（设备、人员全部到位）而导致甲方的损失，甲方有权没收乙方的履约保证金，终止合同。3、由于不可抗力（自然灾害、战争、政策因素和省以下人民政府规定）造成的停工、停产损失，甲、乙双方互不赔偿，工期相应顺延。十、其他约定：1、乙方施工所用机械、设备应能满足该项目施工进度需要，并将所配备的施工机械、设备、工程车辆等清单报业主审查备案。2、甲方根据乙方施工进度情况，就乙方设备配置提出改进或更换的要求，乙方应及时改进或更换。3、业主工程师对违反相关安全规程的施工权予以处罚和罚款，罚款通知单直接报送甲方财务，在工程进度款中划扣。4、双方联络以书面形式为准，需要书面回复的，须在7个工作日内予以回复。5、双方对彼此涉及到商业秘密的资料负有互相保密义务。十一、合同附件：本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商达成一致后，签订补充协议和附件合同予以确认，补充协议和附件合同与本合同具有同等法律效力，补充协议和附件合同与本合同冲突时，以补充协议和附件合同为准。十二、合同争议解决办法：甲、乙双方发生争议时，双方协商解决，协商不成的可向签地人民法院提起诉讼。十三、附则：本合同一式贰份，由甲、乙双方签字按手印后生效，各执一份，具有同等法律效力。甲方法定代表人： 身份证号：电话：乙方法定代表人：身份证号：电话：年 月 日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责10