扩大劳务承包协议书.doc

扩大劳务承包协议书发包方： （以下称甲方）承包单位： （以下称乙方）依照中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就扩大劳务承包事项达成一致，订立本协议书。一.扩大劳务承包范围及工作内容1.工程名称： 2.工程地点: 3.承包方式：包人工、包周转材料、包耗材、包施工机械设备、包施工所有工具。4.承包单价：框剪结构单价为：460元/（按建筑规范依照施工图纸计算建筑面积，此价格含税金），此价格包括劳务用工、周转材料、施工机械设备、工具、食宿、生活用品、劳保防护用品、保险、临时用工等相关费用；5.建筑面积：约 （最终以规范计算为准）。6、图纸变更部分按照实际变更工程量另价计算，价格由甲乙双方现场确认。二. 施工内容：1.主体结构及二次结构工程:主体、砖砌体、门窗过梁、内墙面抹灰拉毛、外墙面抹灰、楼地面水泥砂浆找平拉毛、结构顶棚砼面一次成型、楼梯梯步及休息平台水泥砂浆找平压光（乙方不负责外墙保温及镶贴）、楼层的卫生清理、包含安全文明施工。2.本工程甲方负责基础工程土方大开挖后，乙方负责以下施工范围及内容：1）、零星工程：基础工程人工 清槽、边坡维护、砖砌、土方砂石料(甲方负责机械作业)人工辅助铺设、人工平整、人工夯实、回填甲方负责设备，乙方人工辅助。2）、混泥土：泵管架设拆除、浇筑、振捣、维修、清理、养护、试块留置以及水泥支棍和搅拌机。3)、模板：制作、转运、支护、安装、拆除、维修、保养、材料堆放。4）、钢筋：配制料单、制作、吊运、绑扎、焊接、验收、清理、材料堆放、原材料归类保管、半成品保护、成品保护及维修。5）、砖砌体：材料施工场地内运输、砂浆制作、墙体植筋、砌体砌筑、过梁、构造柱、出风口砌筑、保湿、保养、楼层清理。6）、外架：安装拆除、架体搭设拆除、五口十临边防护、密目网、防护兜网、脚手板、挡脚板、防护棚、隔离带、安全通道、成品保护及维修。7）、施工现场：施工用大、中、小机械定位安装、钢筋加工房、木工加工房及其它现场所需的临时用房的搭设、维修和拆除、二级配电箱及施工电线、电缆、临时照明设备、施工用水胶管、水泵及配套设施(包括施工现场所需的局部场地硬化)。8）、机械设备：塔吊(垂直运输)、塔吊技师(含信号工)、其它大型、中型、小型施工机械设备(含操作人员)、现场施工运输工具、机电及手工工具、三级配电箱及以下相关连接的线材、管材，均由乙方负责购买或租赁并承担其相关费用（甲方只提供泵车及一级、二级配电箱）。三.安全文明施工：1.场地、楼层、材料归堆、楼层及过道清理、悬挂各种宣传标语(费用乙方负责)。 2.人员组织调配协调、质量监督检测验收、现场管理、安全教育监督、测量放线、材料计划（提前一周上报，砼除外）、工期安排等，甲方只负责提供主轴线、坐标点及验线工作。四.甲供材料：图纸涵盖范围内的材料：钢筋、混凝土、水泥、沙石料、砖块、 泵车、电、现场水源、一级、二级配电电缆配电柜、民工住宿的水电(床铺及三级配电由乙方自行解决)。五.质量标准：按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，山东地区现行强制规范及验收标准，本工作必须达到质量评定合格等级。六.合同工期：工期：2016年 月 日至 年 月 日。七、甲方分包的项目：门窗安装工程、水电暖及消防工程、楼梯扶手、防水、内外墙涂料、电梯工程、外墙涂料、屋面保温、厨、卫磁砖及墙地砖（甲方分包的项目与乙方无关）。八、甲乙双方的权利与义务1.甲方义务：（1）.甲方委派担任驻工地履行本协议的项目经理为。（2）.负责向乙方提供具备开工条件的道路、水电及生产、生活临时设施。（3）负责按照乙方工期计划和材料计划及时调配甲供材料，保证乙方施工进度要求，材料供应不及时导致乙方停工超过7个工作日后，开始计算乙方损失（甲方应支付承包方的停工日期的一切费用）。（4）负责协调其他分包单位的工作，积极配合乙方保证施工进度。（5）负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及竣工验收。（6）负责统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产设备、生活临时设备、工作用水、电及施工现场。（7）负责与监理、设计院及有关部门联系，协调现场工作、工农关系及地方关系，杜绝强买强卖。2、乙方义务（1）乙方委派担任驻工地履行本协议的项目经理为： 。（2）乙方组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行扩大劳务协议书内容，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向甲方负责；（3）乙方负责编制施工进度计划，统一制定各项管理目标，组织编制年、季度、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收(费用自理)。（4）对本工程扩大劳务协议书内容范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的工程师、技术员、责任工长、专职质量安全检查员、电工、熟练工人投入工作，未经甲方授权或允许，不得擅自越权和有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。（5）乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每周末前提交下一周施工计划，有阶段工期要求的，应提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交月、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。（6)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工。确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力物力，保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全施工、现场脏乱差造成的损失及各种违规罚款。（7）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、适用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它单位协调配合，顾全大局。（8)按甲方统一规划堆放材料、机具、按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。施工区、生活区、厕所卫生需派一名专职人员清理。（9)按时提交报表、完整的原始技术经济数据，配合甲方办理各项验收。（10）施工前甲方书面告知乙方施工部位的周边建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。如因乙方自身责任发生损坏，则自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。（11）乙方必须服从甲方现场管理人员及工程师的指令。因乙方原因未及时支付工人工资造成工程停工或劳务人员上访讨薪事件，每出现一次处罚乙方2万元至5万元，并当面交清罚款，如乙方拒签，结算时甲方有权从乙方劳务款项中双倍扣除；如果甲方未按本协议约定支付款项，造成乙方工人上访讨薪，则由甲方负责解决。（12）除非本协议书的约定，乙方应对其工作内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行协议书约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。九、安全施工与检查（1)施工现场甲方指派专职安全员一名，全面履行安全监督权力；乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。（2）甲方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相同的责任及费用。十、安全防护（1)乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防范措施，经甲方认可后实施，防护措施材料费用由甲方承担。（2）乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如：安全帽安全带及其它保护用品），由乙方负责自行承担。每发现一次工人不戴安全帽或使用防护用品罚款壹百元，所罚款项直接从工程款中扣除。十一、事故处理（1)发生重大伤亡事故及其它安全事故，乙方应按照有关规定立即汇报施工现场负责人，由施工现场负责人向有关部门报告，采取急救措施同时保护现场，并按照国家有关法律、行政法规对事故进行处理。（2）乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定找相关部门处理。十二、保险（1).乙方施工开始前，乙方施工场内的所有人员应办理保险费用自理。（2)乙方必须为从事危险作业的职工办理职工意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。（3）保险事故发生时，劳务公司人员和甲方管理员有责任采取必要措施，防止或减少损失。十三、工时及工程量的确认（1）采用固定劳务报酬方式的，在施工过程中不计算工时和工程量，由劳务承包项目经理按月将完成的工程量报甲方，由甲方认可确认（因乙方原因造成的重复作业内容不予计算）。十四.劳动报酬支付以及保证金条件采用固定劳务报酬方式支付劳动报酬，甲方与乙方约定下列方式支付：（1）工程主体封顶完成后，甲方付乙方完成工程量的75%，二次结构完成后付已完成工程量的75%。以后按每月25号上报工程量，按月进度款的80%支付。每完成工程的结构或建筑后，由乙方通知甲方在15天内组织人员验收，如未验收，则乙方视同已验收并进行下道工序的施工作业，责任由甲方承担。（2）乙方协议书范围内工程内容竣工验收合格，双方办理决算确认后，二个月内付至工程确认总价的95%，留5%为质量保修金，质量保修金期满一年十日内无息退还。(3)每次开工几栋按几栋为一个计算基数，拨付工程款按以上拨款方式执行。(4)本工程质量、安全、履约保证金 万元。（5）保证金退还方式：第一次工程主体封顶时退还50，内外墙抹灰工程完成验收合格后退还剩余的50。十五、施工变更（1）施工过程中如发生对原工作内容进行变更，甲方技术员应及时以书面提前通知，随后以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更图纸和说明，乙方按照甲方（技术负责人）发出的变更通知及有关要求，进行下列必要的变更;（2）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。（3）增减扩大劳务协议内容中约定的工程量。（4）改变有关的施工时间和顺序。（5）其它有关工程变更需要的附加工作。（6）因变更导致劳务报酬的增加造成乙方损失，由甲方承担；延误的工期相应顺延，因变更减少的，劳务报酬相应减少，工期相应调整。变更所产生的费用在拨付工程款时全额结清。（7）施工过程中劳务人员不得对原工程设计进行变更，因劳务人员擅自变更、不按图施工、不及时按甲方变更通知施工发生的费用和导致甲方的直（间）接损失，由乙方承担，延误工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬和工期。十六、施工验收（1）乙方应确保所完成施工部位的质量，应符合协议书约定的质量标准；分项工程施工完毕，应向甲方提交分项工程完工报告，并通知甲方验收，甲方应在收到乙方的上述报告后及时对乙方施工成果进行验收；甲方在收到乙方上报期限内（2个工作日）未组织验收的，视为乙方已经完成成了本协议中约定的工作；但甲方与乙方在隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期。（2）工程全部竣工验收后，乙方对其协议书范围内内容的劳务作业的施工质量不再承担责任，但质量保修期内的质量保修责任由乙方承担。十七、施工配合乙方应积极配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除乙方协议书范围之外的，乙方因提供上述配合而发生的工期损失和费用由甲方负担。十八、索赔（1）任意一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。（2）甲方根据扩大劳务施工协议向乙方递交索赔意向通知或其它数据时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应数据，以便甲乙双方遵守扩大劳务施工协议书内容。十九、争议1)甲方和乙方在履行协议时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门进行调解，任何一方不愿和解、达不成调解的，双方约定采用下列几种方式解决争议。（1）双方达成仲裁协议，向当地仲裁委员会申请仲裁。（2）向当地管辖的人民法院起诉。2）发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议，保持工作连续；保护好已完工作成果。(1）单方违约导致协议确已无法履行，双方协商终止协议。（2）调解要求终止协议，且为双方接受。（3）仲裁机构要求停止协议工作。（4）法院要求停止协议。二十、不可抗拒力本协议中不可抗拒力的定义与建筑法中的定义相同(1) 不可抗拒力发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，甲方应协助乙方采取相应措施；甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作；不可抗拒力事件结果后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及时预计、清理和修复费用的正式报告和有关资料。(2)因不可抗拒力事件导致的费用和延误的工期由双方共同协商。二十一、合同的解除和终止（1） 如因不可抗拒力导致协议无法履行，或因一方违约致使协议无法履行的，甲方和乙方人可以协商解除协议（2）甲乙双方履行完协议全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，劳务报酬价款支付完毕。本协议自然终止。二十三、协议份数本协议书一式肆份，甲方和乙方各执两份，具有同等法律效力。24、补充条款（1）现场所有施工人员由乙方提供身份证复印件及当地计划生育证明。（2）甲方有权监督乙方工资发放，发放工资签字表交甲方存档一份发包方（盖章）： 承包单位（盖章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 2016年 月 日