第一次工地例会监理给施工单位交底内容.doc

第一次工地例会，监理给施工单位交底内容【全】

监理部在业主授权范围内对施工阶段全过程实行质量、进度、投资、安全文明施工等全方位的控制，监督施工单位严格遵守工程建设施工质量验收规范和强制性标准条文，严格履行监理协议，依据工程施工工程承包协议进行协议监理，协调建设单位、代建单位与承包单位之间与建设工程协议的有关方面之间的联系活动，采用有效措施保证实现本工程的质量、进度、造价、安全等各项目的。
（一）现场监理组织机构：
总监：XXX              
总监代表：XXX
土建监理工程师：XXX、XXX
水电安装监理工程师：XX
监理员：XX、XX、XX
（二）监理工作内容及程序

1、工程质量控制：
本工程施工全过程中，施工单位必须严格遵守国家、部、省现行工程建设标准规范及标准强制性条文等中有关地基基础、砼结构、砌体结构、钢结构、屋面防水结构、内外装饰、幕墙及电气、给排水、消防、通风等工程质量所有条文。

（1）图纸会审、设计交底、设计变更程序
①各单项工程开工前，在代建、监理与施工单位看图纸的基础上，由建设单位组织图纸会审及设计交底会议。会议后由施工单位整理出会议纪要，经设计核对无误后，经设计、建设、代建、监理、施工等各方会签盖章生效。
②施工中，施工单位发现图纸有错、漏、碰、缺等问题，或由某种因素规定变更的，均填写工程变更单报监理工程师审查，监理工程师审查批准后，由建设（代建）单位转交设计单位编制书面设计变更文献，方可付诸实行。
③由甲方提出的工程变更，填写建设单位用表提前交监理工程师审查批准后，由建设（代建）单位转交设计单位编制书面设计变更文献。
④设计单位的设计变更文献应先告知监理，由监理发给施工单位。
（2）工程开工报告审批程序
各施工单位（涉及分包）开工前必须做好各项施工准备工作，然后填报《工程开工报审表》并附上施工组织设计、进场材料和施工机械等质保资料、定位测量放线资料、首道工序专项施工方案，以及项目部现场施工管理人员情况一览表及有关职称岗位证书、特种施工人员上岗证等资料，经监理工程师审核，总监理工程师审批后报建设（代建）单位，批准后下达开工令。工程项目涉及多个单位工程，开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。
开工具体条件：
①已核发施工许可证；
②施工组织设计已获总监理工程师批准；
③测量控制点、线已查验合格；
④施工单位项目经理部现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，重要材料已贯彻；
⑤施工现场道路、水、电、通讯已满足开工规定。
（3）施工组织设计（方案）报审程序
承包施工单位在开工前向项目监理部报送施工组织设计及施工方案的同时，填写《施工组织设计（方案）报审表》。施工方案涉及施工方案、重点部位及关键工序的专项施工方案以及总监理工程师规定报送的施工方案。
施工组织设计（方案）的规定如下：
①要有施工单位编制人、审核人及公司技术负责人签字（不能打印），并加盖单位公章； 
②要符合施工协议的规定；
③施工总平面图要合理，并符合现场实际情况；
④施工部署合理，施工方法可行，质量保证措施可行并有针对性；
⑤工期安排可以满足施工协议规定；进度计划要能保证施工的连续性；施工所需人力、材料、设备与进度计划协调。
⑥承包施工单位项目部质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、安全保证体系要健全；
⑦安全、环保、消防和文明施工措施要符合有关规定；
⑧季节施工、专项施工方案要可行、合理和先进。
施工单位在工程的重点部位，特殊工程施工和工程重要分部，在施工前均向监理工程师投交具体的书面施工方案。
根据旁站监理方案，须进行旁站监理的部位，施工单位在施工前（提前24小时）应告知监理部，监理将安排人员进行旁站。

（4）进场材料、构配件、施工机械报验程序
①工程上所使用原材料、构配件（无论甲供、乙供）进入现场，施工单位在自检合格后（需要复试的材料，须经监理见证取样后方可送样复试），由承包施工单位项目经理签章，填写《材料（构配件）、设备进场使用报验单》，随本表应同时报送材料、构配件、设备数量清单、厂家质量证明文献（产品出厂合格证、材质化验单、厂家质量检查报告、厂家质量保证书、自检结果文献（涉及要复检复试的合格报告等）。监理工程师应对进入施工现场的工程材料、构配件进行检查（涉及抽检、平行检查、见证取样送验等）。检查合格后，监理工程师在该表上签认；检查不合格时，在该表上签批不批准验收，工程材料、构配件应清退出场。对进场钢材、水泥及防水材料未经监理审批批准，一律不得使用到工程上去。
②对预拌（商品）砼，做好预拌砼站、施工方、监理三方现场交货验收和在浇筑地点见证取样制作砼试块等工作。预拌砼站必须提供供应砼配合比、重要原材料质量证明书、检查报告及预拌砼出厂合格证等。并在现场经监理见证取样，工地设养护室。
③砼、砂浆试块的留置数量严格按GB50204－2023和GB50203－2023规范规定执行。
④施工机械、设备报验：凡在工程中使用的机械设备、计量装置等在使用前，施工单位自检技术性能合格，并附上上级主管部门或有资质的检查单位出具的合格资料，然后填写报审表，申请报验，监理工程师组织有关人员验收合格签认后，方可在工程中使用。
（5）工序质量（隐蔽工程）检查、验收程序
①施工单位在工序质量自检的基础上填写《工序质量报验单》，向监理部申报工程质量检查验收（涉及隐蔽工程）。施工单位必须完毕自检并附有相应分项（检查批）的工程质量验收记录；分部工程质量验收报验收记录时应附有相关质量验收控制的资料及安全和功能检查报告及观感质量检查记录等。
②施工单位工程质量检查验收必须提前24小时告知监理工程部，监理工程师在检查验收后，验收记录的签认在24小时内回复。
③工程质量资料按浙江省统表执行。收集和填写各分项工程检查批（隐蔽工程）质量验收记录、实验报告、检测（检查）资料、工程质量控制等资料。建设工程质量管理资料的收集、整理应与工程施工同步进行，各施工单位（涉及分包）都应有相应的资料管理人员。
④凡需进行分部工程质量检查验收的，施工单位须提前3天报验有关验收资料，监理汇同业主、代建、施工单位进行检查验收按施工协议及时回复。
⑤按工程质量验收规范规定要进行隐蔽验收的分项工程，必须附隐蔽验收记录。
⑥未经监理验收合格的工序，不得予以施工，施工单位不得进行下道工序施工。

（6）测量定位放线验收程序
施工单位按设计图的规定，在开工时应与甲方、代建单位、设计单位、监理单位共同到现场对作为依据建筑物的边、角、中线、标高等具体位置进行明确的指定和确认，校测起始点（控制点）。
①校测红线桩
由城市规划部门测定并批准的规划红线，是建筑物定位的依据，它在法律上起着拟定建设用地四周边界的作用。施工单位要对红线桩进行实地校测，并将校测资料加上《施工测量报验单》提交监理工程师审核。
②校测水准点
由设计单位给定的水准点是向现场测标高控制点的依据。一般建筑物附近要设两个水准点或者±0.000水平线，在整个场地内施测时，要能同时后视到两个水准点，在场内各水准点应构成闭合图形，以便于闭合校核。
③建筑物定位放线的验线
施工单位根据建筑物各轴线或控制桩，按基础图撒好基槽灰线，自检合格后，报请监理工程师验线。
验线时，一方面要检查定位线依据的对的性和定位条件的几何尺寸，再检查建筑物矩形控制网，建筑物四廓尺寸以及轴线间距，最后要检查各轴线，特别是主轴线控制桩（引桩）桩位是否准确和稳定，验线合格后，签证认可。

（7）确认分包单位程序
项目工程施工中，施工单位分包某分部工程时，必须提前报监理部批准（基础主体工程及重要分部不能分包），分包单位申报时填写《分包单位资格报审表》，并附上下列内容材料：
①分包单位资质（营业执照、资质等级）、质量安全保证体系。
②分包单位业绩材料。
③拟分包工程内容、范围。
④现场管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
（8）砼浇筑申报程序
施工单位在完毕浇砼准备工作之后，按《砼浇筑报审表》报监理工程师批准，对量大、工序复杂的砼浇筑工程应同时提交浇筑施工方案。监理工程师应及时回复，隐蔽工程验收的砼浇筑，监理部应与土建、水、电、暖等监理睬签后方批准浇筑，以免预埋件漏掉。施工单位接到监理单位混凝土浇导令方可进行混凝土浇筑。
（9）技术交底申报程序
 技术交底是施工单位极为重要的一项技术管理工作，其目的是使参与施工技术人员与工人熟悉和了解承担的工程项目的特点、设计意图、技术规定、施工工艺及应注意的问题。通过技术交底使工程施工操作每一个工人了解自己所要完毕的工程的具体工作内容、操作方法、施工工艺、质量规定和安全注意事项等，做到施工操作人员任务明确，心中有数。通过技术交底达成科学有序地施工，以减少各种质量通病，提高工程质量的目的。施工单位在提交分项工程施工方案时，同时提交“技术交底书”，亦作为监理巡视、检查、旁站重要内容之一。 
（10）质量缺陷及事故解决程序
当发现工程出现质量缺陷或事故后，监理工程师将以“监理告知”形式告知施工单位，并规定停止有质量缺陷部位和其有关部位及下道工序的施工，同时及时上报项目总监。施工单位应尽快进行调查，分析因素，提出技术解决方案，并经监理（建设）单位认可后进行解决。对经解决的部位，应重新检查验收。当发生重大事故时，监理工程师将及时告知业主，并在24小时内由总监会同业主、施工、设计、专家组多方调查研究，提出事故报告和解决意见（必要时应由设计单位出图）。施工单位进行质量事故解决，监理工程师要监督执行。事故解决完毕后，监理工程师组织有关人员对解决的结果严格检查、鉴定和验收，并写出“质量事故解决的报告。”事故解决完毕后，施工单位复工，要填写《工程复工报审表》报监理工程师审批复工。

（11）工程初验及竣工预验收程序
单项工程竣工后，施工单位自行初验，在初验合格的基础上填写“竣工初验报验单”报监理部，同时附上所有竣工验收资料：完整的设计图纸（涉及变更一份、竣工图一份）、施工过程中各种原始凭证、签证及施工原始记录一份。由总监组织设计单位、施工单位、代建单位、建设单位有关人员进行预验收，预验收中查出问题由监理部下达整改告知单，整改完毕后组织复查，复查合格后施工单位填写“竣工验收申请单”。各施工单位做好质量评估报告，并附上所有资料及分部、分项单位工程质量自评表，报监理部签字批准后报代建与业主，告知市质量站进行竣工验收。
（12）工程竣工验收所需条件及程序
建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告，并具有以下条件后，方可组织勘察、设计、代建、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收：
①完毕了工程设计和协议约定的各项内容。
②施工单位对竣工工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文献及协议规定，并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
③有完整的技术档案和管理资料。
④建设单位已按协议约定支付工程款。
⑤建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题所有整改完毕。
⑥对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。
⑦勘察、设计单位对勘察、设计文献及施工过程中由设计单位签署的设计变更告知书进行检查，并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。
⑧有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文献。
⑨有建设单位与施工单位签署的工程质量保修书。
建设单位应在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组人员名单书面告知负责监督该工程的工程质量监督机构。
未组织竣工验收或验收不合格，工程不得投入使用。

2、工程投资控制
（1）施工单位工程进度款的支付申请
应填写《工程款支付申请表》报监理工程师，凡工程质量专项验收和验收不合格的不予计算工程款，不予签发工程进度款支付申请。工程计量原始凭证由监理工程师审核，总监理工程师在审核进度款支付申请签署工程款支付证书。
支付申请应附的资料：①验工月报；②变更签证或设计变更书。
（2）工程计量
施工单位工序竣工后应向监理工程师提交《工程计量报审表》，监理工程师在接到“报审表”后，在三天内按施工图纸核算已竣工程量，施工单位必须为监理工程师进行计量提供便利条件，并派人参与予以确认。
（3）工程变更价款的解决
工程变更的价款，是在双方协商的时间内，由施工单位提出变更价款，报监理工程师审核后，再报总监批准，并经代建及业主认定后执行，再调整协议价款，否则应通过工程造价管理部门裁定。

3、工程进度控制
（1）施工单位在编制施工组织设计时必须编制单项工程施工进度计划，开工前填写《工程进度计划报审表》，同时附上进度计划表报工程监理部审批。
（2）施工单位按月、旬（周）编制的阶段性进度计划实行前，必须报监理工程师批准，施工单位应在工地例会开会前报审月、旬（周）计划，并在例会上分析上期计划完毕情况，本期计划及各分项检查批工程量，本期计划完毕采用的保证措施（技术、经济、组织措施）等，监理工程师在24小时内回复。
（3）施工单位在工程施工中进度延误或失控，要及进采用赶工措施，编制赶工计划报监理工程师或甲方（代建单位）审查。监理及时协调各方关系，督促施工单位在保证质量的前提下，保证措施贯彻，使工程进度达成预期计划目的。

4、参与工程建设协议管理
（1）监理工程师应协助建设(代建)单位从事承包协议管理，并协调协议双方或多方发生协议纠纷或争议。
（2）索赔解决程序：因不可抗力因素或其他非施工单位自身因素使施工单位蒙受损失，可以向建设单位提出索赔申请。先由施工单位向监理部填报《工程费用索赔报审表》。在表中具体说明索赔事件的通过，索赔理由，索赔金额的计算等，并附有必要的说明材料，通过施工单位项目经理签字。总监理工程师应组织监理工程师对表中所述情况及提出的规定进行审查与评估，并与建设（代建）单位协商，施工方、监理方、代建方、建设方四方意见一致后由监理工程师在施工协议规的期限内签署意见批复。
（3）延长工期报验程序：索赔申请报告中规定延长工期时，监理工程师在审核中应注意几点：
①划清施工进度迟延的责任，因施工单位责任因素的施工进度滞后，属于不可原谅的延期;只有施工单位不应承担任何责任的延误才是可原谅的延期。有时工期延误的因素中也许涉及双方的责任，此时监理工程师应进行具体分析，分清责任比例，只有可原谅的延期部分才干批准延长工期。
②被延误的工作应是处在施工进度计划关键线路，只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期。监理工程师既要看被延误的工作是否在批准进度计划的关键线路上，又要具体分析这一延误的后续工作的也许影响。也应在充足考虑该工作的自由时间后给予相应日期的延长，并规定施工单位修改施工进度计划。
③无权规定施工单位缩短协议规定的施工工期。
④延长工期应填报《延长工期报审表》。

（三）监理现场用表说明
1、按XX市建筑工程资料管理规程执行监理施工单位用表
分为A类表，B类表，C类表。
2、《监理规范》规定
建设单位与承包单位之间与建设工程协议有关的联系活动应通过监理公司进行。
3、监理工程师回复单
施工单位接到项目监理机构的“监理工程师告知单”，并已完毕了监理工程师告知单上的工作后，报请监理部进行核查。表中应对监理工程师告知单中所提问题产生的因素、整改通过和此后防止同类问题准备采用的措施进行具体的说明，且规定施工单位对每一份监理工程师告知都要予以答复。监理工程师对所述完毕的工作进行核查，签署意见，批复给施工单位。如无端不回复监理告知单，现场不整改，按照拒绝监理执行，总监理工程师，有权按照监理规范的规定，给予施工单位停工解决。

（四）安全文明施工监理
1、施工单位应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》和《工程建设标准强制性条文》中有关施工安全规定的所有条文。施工前应逐级进行安全教育及交底，贯彻所有安全技术措施和人身防护用品，未经贯彻时不得进行施工。
2、施工单位开工前应提出安全技术措施的《文明施工组织设计》报工程监理部批准，并组织实行，监理工程师跟踪检查。
3、高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计。
4、如遇下列情况，监理部将下达“暂时停工指令”：
①施工中出现安全异常，经提出后，施工单位未采用改善措施不符合规定；
②对已发生的工程事故未进行有效解决而继续作业时；
③安全措施未经自检，擅自使用时；
④擅自变更设计图纸进行施工时；
⑤使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时；
⑥未经安全资质审查的施工人员进入施工现场时。
5、文明施工
施工单位必须按照经监理审查批准的工程施工组织设计布置施工场地与机械设备，并按城建、环卫以及建管等有关部门规定组织文明施工，监理负责督促检查。

（五）资料管理
1、分部分项、单位工程竣工后报验的资料必须是施工单位自检后的真实资料。资料填写规定做到真实、完整、准确、笔迹清楚。采用激光打印机打印。且验评资料中抽查、实测部分必须有一份原始手写件。
2、施工组织设计和方案必须打印，项目部管理人员、特殊工种、材料、设备机械进厂情况有相应表式的用该表，没有规定表式的列表打印。
3、所有表式有关人员签字必须由其本人签字。
4、所有资料及时报验，如不及时报验，监理将拒绝下道工序的验收。
5、工程施工资料采用C类表格。

（六）工地例会制度
在施工过程，总监理工程师定期主持召开工地例会，参与人员：业主代表、代建单位代表、施工单位项目经理和技术负责人、安全员、质量员，资料员，施工员及现场监理部全体人员。拟定每月召开（    ）次。
会议内容：
（1）施工单位报告上次会议布置事项及贯彻情况；
（2）施工单位报告工程进度情况，滞后的因素及补救措施；
（3）施工单位报告工程质量、安全、卫生等情况；
（4）施工单位提出需要协调解决的问题；
（5）监理工程师协调有关问题；提出要整改的问题。
（6）业主（代建单位）项目负责人指示。
会议纪要由监理工程师根据会议记录整理，与会各方代表会签，发至协议有关各方，并有签罢手续。
交底人：
总监理工程师：
被交底人：