招投标及合同管理复习题6.doc

招投标及合同管理复习题
一、单项选择
1、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ B ）约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款 B、专用条款
C、监理合同 D、协议书
2、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( D )。
A．费用由工程师承担，工期由承包方承担
B．费用由承包方承担，工期由发包方承担
C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商
D．费用和工期均由承包方承担
3、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：( B )。
A、同时履行抗辩权 B、后履行一方享有的抗辩权
C、先履行一方享有的抗辩权 D、不安抗辩权
4、（ A ）是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示
A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金
5、（ A ）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。
A、质押 B、定金 C、债务的免除 D、债务的混同
6、当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做( D ）
A、根据中标项目的不同特点采用不同报价
B、多方案报价法
C、可供选择的项目的报价
D、不平衡报价法
7、索赔必须以（ D ）为依据。
A、工程预算 B、结算资料 C、工程变更 D、合同
8、“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：（ A ）
A、同时履行抗辩权
B、异时履行抗辩权
C、后履行一方享有的抗辩权
D、不安抗辩权
9、（ B ）是指受要约人同意要约的意思表示。
A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金
10、（ C ）是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。
A、留置 B、承诺 C、定金 D、要约
12、（ B ）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。
A、计量估价合同 B、固定总价合同
C、单价合同 D、成本加固定百分比
13、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（ B ）
A、分承包 B、总承包 C、阶段承包 D、专项承包
14、在施工中由于（B ）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。
A、不可抗力 B、承包人的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化
15、当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向( B )人民法院申请强制执行。
A．合同签订地 B．工程所在地 C．发包人住所地 D．承包人住所地
16、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ B ）申请执行。
A、当地人民政府 B、人民法院 C、仲裁委员会 D、调解委员会
17、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（ C ）。
A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、设计单位
18、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金
19、承包商在（ D ）合同中承担的风险最小。
A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金
20、投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（　A　）。
A．以单价金额为准 B．以总价金额为准
C．由投标人确认 D．由招标人确认
21、投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（　B　）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
A．20天 B．投标截止时间 C．投标预备会 D．7天
22、招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（　A　）在确定中标结果之前就不可以公开。
A．评标委员会成员名单 B．投标邀请书
C．资格预审公告 D．招标活动的信息
23、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（　C　）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．10日 B．15日 C．30日 D．3个月
24、邀请招标是招标人以（ B ）方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
A．招标邀请书 B．投标邀请书 C．招标公告 D．招标广告
25、发包人应在双方计量结果（ B ）内，向承保人支付工程款。
A．28天 B．14天
C．56天 D．7天
26、下列行为不属于分包的包括（　A　）。
A．总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商
B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包
C．某承包商将其承包的勘察设计分包给另一承包商
D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包
27、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（　C　）。
A．甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标
B．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任
C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同
D．如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务

二、多项选择
1、《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括：（ ABC ）
A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B、增减合同中约定的工程量
C、改变有关工程施工时间和顺序
D、法院要求停止施工
E、仲裁机关要求停止施工
2、《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( BCDE )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
D、设计变更和工程量增加
E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
3、《建设工程施工合同（示范文本）》中，属于发包人的义务有：（ ABC ）
A、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要。
C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通。
D、向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。
E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
4、保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任，因此，《担保法》规定，具有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以充当保证人。以下不得做保证人的单位有：（ ABCD ）
A、国家机关(经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款进行转贷的政府行政法人可以做担保人)；
B、学校、幼儿园、医院等公益事业单位；
C、社会团体；
D、企业法人的分支机构、职能部门(没有法人的书面授权)。
E、银行
5、评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（ ABCDE ）
A、法人资格 B、商业信誉
C、财务能力 D技术能力 E、施工经验
6、招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：（ ABCDE ）
A、具有项目法人资格(或者法人资格)
B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；
C、有从事同类工程建设项目招标的经验
D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员
E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
8、《合同法》规定合同无效的情形有（ ABCDE ）
A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益
B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
C、以合法形式掩盖非法目的
D、损害社会公共利益
E、违反法律、行政法规的强制性规定
9、通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（ ABCD ）。
A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目
B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目
C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大
D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目
E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目
10、建设工程施工招标的条件有：( ABCDE )。
A.招标人已经依法成立
B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准
C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
D.有相应资金或资金来源已经落实
E.有招标所需的设计图纸及技术资料
12、《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括( CE )等。
A、协议书 B、通用条款 C、工程质量保修书
D、专用条款 E、发包人供应材料设备一览表
14、施工合同价款的方式包括（ ABCD ）
A．总价合同
B．成本加酬金合同
C．可调价格合同
D．单价合同
E．工程量结算合同
15、下列内容是投标文件的，包括（AB　　）。
A．施工组织设计 B．投标函及投标函附录 C．缴税证明
D．固定资产证明 E．投标保证金或保函
16、关于细微偏差的说法，正确的选项包括（ABD　　）。
A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项
B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据
C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果
D．细微偏差不影响投标文件的有效性
E．细微偏差将导致投标文件成为废标
17、施工合同争议的解决方式包括 （ABCD ）
A．仲裁 B．诉讼
C．调解 D．和解 E、默示
18、某省地税局办公楼扩建工程项目招标，十多家单位参与竞标，根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（CDE　　）。
A．A单位分别与B、C单位组成联合体对该项目进行投标
B．B单位独自参加了该项目的投标，并与C单位组成联合体再进行投标
C．D、E两单位构成联合体，它们签订的共同投标协议应当提交招标人
D．H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任
E．B、C两单位组成联合体投标，它们应当签订共同投标协议
19、下列（ ABC ）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。
A．涉及国家安全、国家秘密项目 B．抢险救灾项目
C．利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况
D．使用国际组织或者外国政府资金的项目 E．生态环境保护项目
20、固定总价合同适用于下列哪些项目（ ABD ）。
A.工程量小、工期短，工程条件稳定并合理的工程
B.工程结构和技术简单，风险小的工程
C.边设计边施工的工程
D.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确的工程
E.结构复杂，方案不确定的工程
21、成本加酬金合同适用于以下哪些项目（ ABE ）
A.新型的工程项目，风险很大
B.急需立即开展工作的抢险救灾项目
C.边设计边施工的工程
D.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确的工程
E.工程复杂，工程技术、结构方案预先不能确定的工程
三、简答
1、什么是固定总价合同？什么情况下适用固定总价合同？
2、什么是合同争议？合同争议的处理方式有哪些？
3、《招投标法》规定的招标方式有哪些？简述其含义。
4、什么是成本加酬金合同？什么情况下适用成本加酬金合同？
5、《招投标法》规定的招标方式有哪些？简述其各自优缺点。

四、案例分析
1、某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。
    （1）当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。
    （2）10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
 （3）10月14 至10月17因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工(该项作业的总时差为4天)。      
问题：
   （1）建设工程索赔按索赔目的不同分为哪几类？
（2）索赔事件发生之后，承包方应该如何处理？
（3）承包商可提出的工期索赔有哪些？为什么？共可以索赔为多少天？

2、某建设单位经当地主管部门批准，自行组织某项建设项目施工公开招标工作，该工程有A、B、C、E五家经资格审查合格的施工企业参加投标。经招标小组确定的评标指标及评分方法为：
①评价指标包括报价、工期、企业信誉和施工经验四项，权重分别为50％、30％、10％、10％；
②报价在标底价的（1±3%）以内为有效标，报价比标底价低3%为100分，在此基础上每上升1%扣5分；
③工期比定额工期提前15%为100分，在此基础上，每延长10天扣3分。
五家投标单位的投标报价及有关评分如下表。
评标单位
报价(万元)
工期(天)
企业信誉评分
施工经验得分
A
B
C
D
E
4120
3920
3960
4040
3860
580
570
530
550
600
95
95
100
95
90
100
95
100
90
90
标底
4000
600
—
—

问题：
根据背景资料填写下表，并据此确定中标单位。
投标单位

项目
A
B
C
D
E
权重
报价得分

工期得分

企业信誉得分

施工经验得分

总分

名次

(注：若报价超出有效范围，注明废标)

.

7