光伏电站技术服务合同.doc

合同编号：

*******有限责任公司***
kWp光伏电站项目
技术服务合同

甲方： 有限公司
乙方： 有限公司

签约时间： 年 月 日

因工程建设需要，甲方委托乙方承担 有限责任公司 kWp光伏电站 的技术服务，工程地点位于 。为了明确相互权利和义务，以利相互协作、促进，共同保证本设计任务的顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》，经双方友好协商，订立本合同。
第一条：技术服务依据
　１.1　甲方给乙方的委托书
　１.2　甲方提交的基础资料
　１.3　乙方采用的主要技术标准是：现行国家规范、规定及地方标准　　
第二条：本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
项目名称: *** 有限责任公司 ***kWp光伏电站项目
项目内容： *** 并网系统全套设计，在已有设计方案的基础上，审核施工图，绘制审核打印施工图及竣工图。
1、本合同技术服务内容不包括： *** 。
第三条：甲方提供 所涉及建筑图及承载力核算文件 。
第四条：乙方向甲方交付的技术服务文件、份数、地点及时间: 交付日期至交付定金合同生效期***个月出蓝图（设计人交付设计文件时间以收到发包人约定提交的有关资料及文件时间为前提，否则设计人交付时间相应顺延）。
第五条：费用
5.1双方商定，本合同的项目设计服务费总额为： *** 万元，大写：人民币 *** 元整。该费用在本合同工作范围及内容为总价一次性包定价中间不做任何调整。
第六条 支付方式
6.1 合同签订后十日内预付30%，预付定金 *** 元整，合同生效。设计人交付全部施工图文件，经发包人审查通过后 *** 日内，发包人支付给设计人本项目设计服务费的50%，项目竣工后发包人支付20%。
第七条 双方责任
7.1甲方责任
7.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行相关工作。
7.1.2甲方变更委托建设项目、规模，条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订合同前甲方已同意，甲方为乙方所做的各项工作，甲方应支付相应费用。
7.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始相关工作的，不退还甲方已付定金；已开始相关工作的，甲方应根据乙方各阶段已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段技术服务费用的一半支付；超过一半时，按该阶段技术服务费用的全部支付。
7.1.4 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付各阶段费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且承包相关工作的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。
7.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前完成相关工作时，须征得承包同意，不得严重背离合理工作周期，且甲方应支付赶工费。
7.1.6设计文件中选用得国家标准图、部标准图及地方标准图由甲方负责解决。
7.2乙方责任
7.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现7.1.1、7.1.2、7.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
7.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方根据《建设工程质量管理条例》相关条款执行。
7.2.3由于乙方原因，延误了设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。
7.2.5 由于乙方设计的原因，造成并网失败，乙方应退还全额设计费。
7.2.6乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第八条 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄漏方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第九条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由行政主管 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十条 合同生效及其他
10.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
10.2乙方为本合同项目的服务至本项目竣工验收结束后位置，不受本合同有限期的限制。
10.3甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
10.5本合同双方签字盖章即生效，一式 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份。本工程竣工验收合格，成功并网，双方结清费用后即自行终止。
10.6双方认可的来往传真、电报、电子邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方电子邮箱 ，乙方电子邮箱 。
10.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
此页以下空白无正文

甲方：（签章）
法定代表人：（签字）
项目负责人（或授权代表）：（签字）
单位名称：
开户银行：
帐 号：
邮 编：
电 话：
电子信箱：
签 于： 2016年 月 日

乙方：（签章）
法定代表人：（签字）
项目负责人（或授权代表）：（签字）
单位名称：
开户银行：
帐 号：
邮 编：
电 话：
电子信箱：
签 于： 2016年 月 日