2#3#厂房安装劳务分包合同.doc

丰泽电气发光二极管（LED）蓝宝石衬底项目 2#、3#厂房安装工程劳务分包合同房屋建筑工程劳务分包合同第一部分 通用条款甲方： 乙方：为加快丰泽电气项目工程施工进度，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。1 工程名称： 2 工程地点： 3 工程范围：依丰泽电气发光二极管（LED）蓝宝石衬底项目2#、3#厂房设计施工蓝图及设计变更（若有）中包含的给排水、电气、暖通预埋工程的全部内容。室外安装工程除外。3.1、从地基开始至房屋竣工安装工程包括强弱电电气管线、电箱（盒）配电柜的预埋安装；配电箱（柜）安装；电线电缆敷设；灯具、开关、插座；强弱电桥架安装；防雷接地系统的安装；给排水管道及其附件安装；雨水、冷凝水管道及其附件安装；所有给排水、消防、电气、暖通预留洞的预埋，吊洞封堵等工作（包含墙体开槽、补槽工作）；水泵房的二次加压泵及生活水箱的安装工程除外；弱电工程（消防、电信、网络、电视、电话等）只计管、底盒（箱）预埋；管道防腐保温工作。管道甩口至室外散水外1.5米，电气管线预埋至室外电缆井，最终依甲方与建设单位总合同中确定的水、电、暖通安装工程范围为准。3.2无偿负责本工程施工现场临水、临电的布置维修工作。3.3 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。4 在本合同签订前，乙方应汇现金 元（大写）【注：合同价的5%或甲乙方协商的绝对额度】到甲方账户，作为本合同的履约保证金。履约保证金在劳务分包工程竣工验收全部合格三个月后退还乙方（不计息）。5 分包方式及价款：采用劳务分包模式（包人工、包耗材、包质量、包机械、包工期、包成品保护、包安全、包验收的固定价大包干承包形式。并包括通过消防部门验收的全部费用）。合同总价暂定为 元人民币（大写： ）含税价。最终结算依工程实际面积为准。建筑面积计算依据陕西省2004计价规则有关规定计算。5.1 工程数量及分包单价，详见附件一工程量清单。本合同对房屋建筑工程作业的工费、辅料费、机具使用费以及间接费、安全质量管理及培训费用、劳保基金等为完成合同约定的第3条分包内容而发生的费用进行分包。5.2 乙方应按有关法律、法规的规定缴纳相关税费。5.3 合同价格除包含了完成合同规定分包内容而发生的全部费用外，还包含了施工队伍调遣、职工的（人身）事故险（应在分包单位人员进场前向甲方提供有效可靠的购买票据及保单原件）、未单独计列的生产生活用临时设施等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。5.4 本合同附件一中所列工程数量为名义数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件中所列单价确定结算总价。最终数量的确定按第6条约定办理。6 工程量结算及工程款支付6.1依据甲方总工最后签认的工程数量和本合同约定单价，结算工程数量以不大于业主设计数量为原则对乙方进行计量。6.2 业主批准的计价款到达甲方账户后7日内，由甲方扣除合同规定的应扣款项（包括保留金、甲供材料、垫付款、安措费、罚款等）后，通过银行转账分次支付应付款。6.3 对于没有签订劳务分包合同、工程量超出设计数量、劳务单价超出合同单价、工程质量验收不合格等四项不具备结算条件的，甲方不予结算；对于领导签批的白条、结算签认手续不完备、结算依据不明确、不符合财务规定、不使用统一的付款凭证等五项不具备付款条件的，甲方不予付款。6.4 甲方根据业主的资金拨付情况，同比例向乙方进行支付。对于因业主资金紧张造成的延期支付，乙方同意甲方不承担余款延期支付的利息。6.5 本工程甲方不支付预付款。6.6工程竣工验收合格后 日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次计价并签订末次结算协议，办理退场手续，工程余款根据业主资金的到位情况转账支付，不计息。6.7乙方指定 为本工程计量支付资料的签认人，负责办理计量支付手续并复核签认。乙方接收甲方重要文件的电子邮箱为 。7 工期7.1 进场施工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。7.2 除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外，乙方每拖延一天罚款 元，乙方每提前一天奖励 元。7.2.1 因不可抗力造成的工期延误；7.2.2 业主同意的工期顺延；7.2.3 因重大变更引起工程量增加或减少。如业主要求工期提前或缩短时，乙方应无条件接受，并配合甲方组织资源，确保合同工期。8 材料供应、结算8.1 为了保证工程质量，经双方协商同意本工程所用水电、暖通消防材料、设备等业主组织供应或指定供应商的材料及地材由甲方按材料设计用量限额供应，甲供材料品种规格、供应单价详及限额比例见附件二甲方供应材料一览表。甲供材料交货地点为甲方料库或料场，乙方依据材料计划及甲方材料管理程序办理领料手续。乙方指定 为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。甲供材料结算日期与月度计量时间同步。8.1.1 甲供材料费由甲方承担，不包含在合同单价中。材料消耗在设计用量限额以内的部分，不扣除材料款。8.1.2 甲供材料消耗超出限额的部分，按照高于市场信息价30%的价格扣除材料款。8.1.3 甲供材料的正常合理节约部分的权益按照甲方：乙方= 4：6的比例进行分成；非正常节约的权益归甲方所有，甲方根据乙方实际完成数量计量并追究乙方责任。8.2 合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行采购，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。8.3 除甲方供应材料外，其他材料由乙方自购。若其他材料需甲方供应的，按材料实际到场价提取 %的业务费，费用由甲方从当期计价款中扣除。8.4 由乙方自行采购的辅料（胶布、胶带、铁丝、钢丝、钉子、焊条、油漆、生料带、漆刷、钢丝刷、钢锯条、铅油、油麻、氧气、乙炔、切割片、砂轮片、刮刀、螺丝、螺钉、螺栓、膨胀管等），管件、配件自带螺丝螺栓除外。施工所用机具设备均由乙方自理。8.5 必须遵守甲方材料采购的有关规定，符合甲方合格分供方的要求，并经甲方和监理检验合格后方可使用，否则，甲方视使用该材料的工程为不合格，乙方必须无偿返工。8.6 施工用水、施工用电 8.6.1 施工用水由甲方解决并承担费用，水费及管路费用不包含在合同单价中。8.6.2 施工用电线路由甲方统一架设和安装并承担费用，电费及线路费用不包含在相应合同单价中，甲方现场临电提供到现场或楼层二级箱，从二级箱到现场三级箱及线缆由乙方提供。 8.7 因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地，乙方应积极配合，保证材料到场，若乙方不配合造成材料短缺，所引起的损失和费用乙方自负。8.8乙方必须服从甲方统一安排，按工程数量有计划的从甲方料库提取甲供材料。8.9 乙方每月20日以前向甲方物设部上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。甲方根据当月乙方任务量及乙方库存盘点情况复核材料计划，为乙方供应材料。9 施工机具设备及周转材料的供应及结算 9.1 本工程甲方提供的机具设备及周转材料详见附件三甲方供应机具设备及周转材料一览表。机具设备及周转材料使用费根据乙方使用的台班和周转材料数量，按照合同附件三约定单价，从乙方月度计量款中扣除。乙方应对甲方提供的机具设备及周转材料妥善保管、保养，对因乙方原因造成的损坏、丢失负责赔偿。乙方指定 为本工程机具设备及周转材料领用人，负责领用、签认及退还工作。9.2 除9.1条约定由甲方提供的机具设备及周转材料外，本工程所用其他施工机具由乙方自行解决。9.3 乙方承诺投入本工程的施工机具详见附件四乙方投入机具一览表。9.4 甲、乙双方投入本工程的设备及周转材料，必须保证符合安全性能要求。9.5 乙方机具进场后，由甲乙双方共同或委托有资质的鉴定机构对机具的安全性能和状态进行鉴定，鉴定结果由双方签字确认，安全性能或状态不符合要求的机具在鉴定后3日内清理出场。9.6 乙方机具进场后，由乙方提供设备合格证相关证明材料及自检报告后，在由甲乙双方共同对安全性能符合要求的进场机具进行现值评估，评估结果由双方签认后作为本合同的组成部分。9.7 乙方同意：若乙方中途退场，其进场机具甲方需要继续使用时，按照9.6条机具进场评估现值扣除施工期间折旧后转让给甲方，折旧标准执行XXX集团有限公司设备折旧及周转材料摊销的相关规定。9.8 乙方进场的机具必须服从甲方的统一管理，由甲方统一编号，统一标识，乙方必须积极配合。10 临时设施10.1 本工程的临时设施除工程量清单中单独计列和合同条款特别说明外，均已包含在正式工程合同单价中，由乙方负责实施、维护及拆除并承担费用。10.2 乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。乙方临时设施完成后，由甲乙双方共同对乙方临时设施投入成本进行估价，经双方签认后作为本合同的组成部分。10.3 乙方同意：若乙方中途退场，包含在正式工程合同单价中的临时设施，甲方需要继续使用时，按照10.2条的临时设施成本估价和已完成价值占合同总价的比例折旧后转让给甲方；单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施，由乙方无偿交还甲方，影响正常使用的损坏部分，由乙方负责维修或赔偿费用。11 工程质量 11.1 乙方必须按照 丰泽电气 项目施工设计图及配套图纸、国家现行的安装工程各专业建筑工程施工及验收规范、建筑安装工程质量验收统一标准、技术交底书等有关规定组织施工，执行甲方制定的项目质量计划规定，工程质量等级为 合格 。11.2乙方应保证自己的资质和经验适合本工程，并提供合法的资质证书等证明文件；乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令负有复核的责任和义务，乙方原因造成的工程质量缺陷或未达到上款约定的质量等级，均由乙方承担相应责任和费用。11.3 乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。11.4因工程质量原因返工，造成工期超过本合同第7条约定者，按本合同违约条款办理。12 隐蔽工程检查 乙方应严格对隐蔽工程进行自检。自检合格后，向甲方检查工程师报检。甲方检查工程师应在24小时内，对隐蔽工程进行复检，并提请监理检查。检查合格签字后，乙方可进行隐蔽。检查不合格，乙方应在限定的时间内完成修整并重新报检。未经检查，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求重检，由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。13 施工安全、职业健康、环境保护 13.1 乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训和安全教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。乙方必须将岗前培训、安全教育记录以及特殊工种操作证复印件报甲方备案。13.2 乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育、督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别是要遵守针对本工程施工特点（及重大危险源）的施工安全规定。13.3 乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案，消除事故隐患，杜绝各种事故；加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施落实。确保人员、设备、物资、工程的安全，费用自理。承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。13.4 乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、职业健康及环保条例，按规定为作业人员配备必要的劳动保护用品和安全防护用品，按施工操作规程，文明施工；乙方所有需进场施工人员必须经县级以上医院对其进行健康检查，健康证明报甲方备案；制定合理的环境保护措施，做好现场的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，集中堆放，不得随意堆放。如果因乙方原因发生各种环境污染、人身伤亡、机械设备损坏及其他事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方不承担任何费用及连带责任。14 双方权利与义务14.1 甲方14.1.1 全面负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作。14.1.2 负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。14.1.3 负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。14.1.4 负责土地征用、青苗补偿、建筑物拆迁及临时用地租用事宜。14.1.5 负责依据业主、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。14.1.6 向乙方派出工地代表，代表甲方履行本合同。本合同工地代表为： 。14.1.7 向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款。甲方质量监督员受甲方工地代表领导。14.1.8 按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、该项目规定使用的技术规范、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。14.1.9 负责按本合同约定办理结算、支付。负责进行工程各项常规试验和委外检测，费用总额为 万元（大写），其费用由乙方承担，甲方在乙方的计价款中按月按比例扣除。14.1.10 甲方有权根据业主对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。14.1.11 甲方有权合理调动乙方现有机具，进行有偿使用，乙方不得无理拒绝。14.2 乙方14.2.1 复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工。负责日常施工测量、配合监控量测及现场试验工作并及时上报资料，完成安全应急预案的准备和实施，严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录。乙方负责编制给排水、暖通、电气、消防专项施工方案，需经相关人员审核审批后进行施工。14.2.2 对甲方供应材料和设备进行复检并办理签认手续。14.2.3 自行解决分包内容中规定的由乙方完成的“三通一平”、临时设施的施工、管理和维修，以及完工后拆除和复耕工作。14.2.4 按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。14.2.5 按照国家现行有关法律法规自行制定劳务人员的工资待遇，按时足额发放劳务人员工资，不得无故拖欠。并按月提供劳务人员的工资表复印件。14.2.6 自主解决劳务人员居住和生活设施，临时房屋、工棚、场地的修建服从甲方的统一安排。按规定为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府的规定为劳务人员办理保险（人身意外伤害险）。14.2.7 按照国家现行法律法规自行安排劳务人员节假日休息，承担相应的费用支出。14.2.8 按乙方承诺条件及施工计划需要，组织自备施工机具准时进场；机具进场后，没有甲方的同意，不得擅自调离，且性能满足施工需要。否则视为乙方违约，按违约条款处理。14.2.9 自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾。14.2.10 按照工程需要提供夜间或非夜间施工照明、看守、维护和警卫。14.2.11 负责工程交工前的保护和看管。14.2.12 作好临近建筑物和地下管线的保护。遵守国家、地方、业主有关环境保护的法律、法规和规定，承担实施环保措施而发生的费用。14.2.13 及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。14.2.14 未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动。14.2.15 承担因乙方原因导致业主对甲方的罚款以及甲方对乙方的罚款，罚款在乙方月度计量款中扣除。14.2.16 遵照甲方各项管理办法的要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。14.2.17 遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施。14.2.18 负责对甲方提供图纸、数据进行复核。14.2.19 乙方在施工过程中，有保护和维护施工道路和桥梁畅通的义务，因乙方原因损坏或损伤所通行的道路及桥梁，责任及费用均由乙方承担。14.2.20 乙方撤离现场时，应清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的使用状态。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。14.2.21乙方机具、人员进出场时，乙方均应向甲方提交清单，并经双方签字确认。14.2.22 乙方与其投入到本项目施工的劳务工签订的劳动合同必须在甲方备案，甲方查验劳动合同原件，并留存复印件。14.2.23 乙方负责提供该项工程范围内所涉及到的项目管理人员资质证件，特种作业人员“建筑特种作业人员操作证件”身份证原件等相关证件，并确保其真实性、合法有效，并承担由此引发的一切司法责任。15 不可抗力15.1 在本工程的不可抗力指战争、入侵，核反应堆、辐射或放射性污染，军事或非军事政变或内战，以音速或超音速飞行或其它飞行物体所引起的压力波，烈度八度以上（含八度）的地震、龙卷风、台风、洪水、泥石流的自然灾害或地质灾害等。16 设计变更16.1 甲方有权根据业主和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行，乙方不得因工程变更而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。设计变更工程量中人工费1万元以下对乙方不进行计价，1万元以上按16.3条执行。16.2 施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。16.3 变更价款的确定：经监理、设计院及业主单位批准的工程数量变更增加或减少，按照乙方实际完成并经甲方总工审定的变更数量，结合合同附件中的细目单价对乙方进行计价；无单价的项目，由甲乙双方协商确定。17 索赔17.1 在合同实施过程中，不论因何种因素影响，甲方均不接受乙方提出的任何调价索赔申请。因不可抗力因素引起损失的，互不承担赔偿责任。但乙方应在事件发生后12小时内书面告知甲方，必须在事件发生之日起5天内上报有关资料。18 奖罚规定18.1 为确保安全、进度、质量、环保、文明施工，奖优罚劣，甲方将从乙方计价款中分月提取 的费用，在甲方管段范围内按甲方制定的奖励办法按月度对乙方进行评比奖励。18.2 出现一般质量事故，除令乙方停工返修外，对乙方处以 每次 以 1000元的罚款，连续两次出现不合格工程，甲方有权勒令乙方退场，并由乙方承担相应责任及费用。18.3 乙方发生严重打架、斗殴、违法乱纪等行为并给甲方声誉造成重大影响的，一次性对乙方处以 5000 元罚款。18.4 乙方发生重大伤亡事故，除乙方承担相应责任及全部费用外，每伤1人对乙方处以 5000 元罚款；每死亡1人对乙方处以 壹拾万 元罚款。18.5 乙方现场施工负责人不请假外出连续5天以上或累计15天以上不在工地的，每次罚款 1000 元。18.6 以上奖罚款甲方向乙方出具通知单，乙方必须签收，甲方在乙方月度计量款中扣除。19 违约责任19.1如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，除没收乙方履约保证金外，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。19.1.1 工期严重滞后，连续两个月不能完成甲方施工计划，甲方有权单方面终止合同，不承担乙方任何费用。19.1.2 工程质量达不到第11.1条的约定。19.1.3 乙方承诺和按现场施工实际需要进场的人员、设备，若乙方不能按时组织到位，则甲方有权根据施工的整体需要，另行安排施工队伍和机械设备进入本合同所列工程范围内加快施工进度。19.1.4 乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。19.1.5 乙方出现偷工减料行为，甲方有权将乙方驱逐出场。19.1.6 乙方施工管理混乱，施工中出现严重的安全事故、质量事故、进度严重滞后受到业主的黄牌警告、通报或红牌，甲方有权单方解除合同，乙方无条件自行撤出现场。19.1.7 乙方将其承包的全部或部分工程分包、转包给他人，则甲方有权单方面终止合同。19.2 乙方在施工过程中，非甲方或业主原因造成的乙方退场，甲方不返还乙方履约保证金，并对乙方处以合同总价 %的罚款。19.3 乙方不论何时及何种原因提出退场，都必须提出书面申请，经甲方同意后并签订退场协议后方可退场；在未签订退场协议前，乙方必须保证合同正常履行，不得单方面停工，否则，乙方承担由此给甲方造成的损失。20 工程保修20.1 本工程自工程正式验交业主开始，缺陷责任期为 两 年【注：以业主规定为准】，保修金待缺陷责任期满，款到甲方账户后结算支付。20.2 如缺陷责任期内发生保修事件，乙方应按甲方通知的时间及时维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修。甲方自行或委托他人维修所发生的费用由乙方承担。21 合同解除21.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同；21.2 因不可抵抗力致使合同无法履行，可以解除合同；21.3 乙方将其承包的全部工程转包给他人；或将其承包的全部工程肢解以分包的名义转包给他人；或假劳务之名，行分包之实，甲方有权解除合同；21.4 本合同其他条款约定的合同解除条款。21.5 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。22 争议的解决22.1本合同项下发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，向甲方法人机构所在地人民法院诉讼解决。23 其他23.1 除甲方责任之外，无论何种原因造成乙方人员、机械设备停窝工，所发生的损失均由乙方自行承担。23.2 一旦甲方有指令（基于乙方有违约事件发生的前提），乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工，并保障其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。23.3 由于国家经济环境变化、政府政策变化、业主压缩投资或资金紧张等非甲方原因，导致在建项目停工的，分包合同需要中止或终止的，乙方不得提出人员、机具停窝工损失及进出场费用等任何索赔，甲方不接受乙方提出的任何与此有关的费用补偿要求。23.4 甲方监督乙方按规定发放劳务人员工资，若乙方拖欠劳务人员工资时，按照14.2.5条规定，经甲方审核通过后，由甲方根据用工期限分别采取银行工资卡或直接发现金的方式代乙方发放劳务人员工资，并在每期的计价款中扣除代发的劳务人员工资。【注：对于用工期限在三个月以上的劳务人员，采取银行工资卡方式代发工资；对于用工期限在三个月以下的，可将工资直接发到劳务工本人手中，并留影像资料。】23.5 甲方按照西安天宝国际工程有限公司分包方管理办法的规定，每季度对乙方的基本情况、资源配置、工程进度、施工安全、工程质量、现场文明施工、综合管理等七个方面进行考核和评价。对于考核评价发现的问题，乙方要及时进行整改，满足现场施工要求。对于考核评价不合格的，且乙方整改不到位，不能满足现场施工要求的，甲方有权单方面终止合同，要求乙方退场，并不承担任何责任和损失。23.6 如果乙方合同的签订人为法人委托授权人，则必须按照西安天宝国际工程有限公司分包方管理内业资料标准的附件规定的委托授权书范本向甲方提供委托授权书。23.7 本合同签订前，乙方必须提供营业执照、组织机构代码、资质证书、安全许可证、税务登记证等资质证照，经甲方核实后，将复印件留存作为本合同的附件。23.8 双方签订的末次结算协议，必须参照西安天宝国际工程有限公司分包方管理内业资料标准的附件规定的末次结算协议范本起草相关内容。23.9本合同中涉及乙方工程材料领用人、工程计量结算签认人、工程机具设备及周转材料领用人等主要管理人员条款内容的，均应向甲方提供授权委托书、身份证件复印件等基本信息资料，并保证真实性、合法性。23.10 本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。23.11 本合同未尽事宜双方另订补充协议。23.12 本合同自双方签字、盖章之日起生效，履行完毕后自动终止。23.13 本合同一式 份，其中甲方 份，乙方 份。第二部分 专用条款 1、工程量及结算办法：按建筑面积计算工程量，建筑面积按照陕西省2004计价规则有关规定计算。工程结算执行通用条款。2、 承包单价：0.00以上36.22元/，0.00以下57.22元/，均为含税价。3、工程付款办法：本工程前期不支付人工费及生活费，工程封顶完成全部施工内容后，经验收合格后支付完成工程量的70%的工程进度款；以后每月25号按月进度支付当月已完成工程量的70%；承包人合同范围内工作内容全部完成后（按总包方要求办理完相关手续）支付至全部工程款的85%，竣工验收合格并移交使用后付工程款的95%；其余5%质量保证金待两年质保期满后按相应合同条款支付。在每次付工程进度款时，乙方应及时提供劳务所在地地税部门开具的本次计量全额发票，否则甲方不予支付进度款。附件一 乙方投标文件附件二 工程质量保修书附件三 本合同规定的其他附件 甲方：（公章） 乙 方：（公章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：联系电话： 联系电话：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号： 签订日期： 年 月 日丰泽电气2#、3#厂房安装正负零以上部分劳务综合单价分析表序号项目名称单价（元/m）备注一安装部分1电气强弱电管线预埋（含消防预埋）10图纸及设计变更全部工作内容2给排水部分（含预埋）8图纸及设计变更全部工作内容（包含雨水系统）3强弱电桥架安装2图纸及设计变更全部工作内容4配电箱（柜）安装1图纸及设计变更全部工作内容5电线敷设3图纸及设计变更全部工作内容6管内穿线及灯具安装调试3图纸及设计变更全部工作内容7屋面防雷及接地安装2图纸及设计变更全部工作内容8机械辅材耗材1.59资料整编移交1.510管理费1.511利润1.512税金1.2213安装部分综合单价36.22甲方（签字）： 乙方（签字盖章）：丰泽电气2#、3#厂房地下室及地下车库部分安装劳务综合单价分析表序号项目名称单价（元/m）备注一安装部分1电气强弱电管线预埋（含消防预埋）15图纸及设计变更全部工作内容2给排水部分（含楼层预埋及水泵房）10图纸及设计变更全部工作内容（包含雨水系统）3强弱电桥架安装5图纸及设计变更全部工作内容4配电箱（柜）安装（含配电室型钢预埋）3图纸及设计变更全部工作内容5电线敷设5图纸及设计变更全部工作内容6管内穿线及灯具安装调试10图纸及设计变更全部工作内容7屋面防雷及接地安装1图纸及设计变更全部工作内容8地下车库人防通风管道预埋19机械辅材耗材1.510管理费1.511资料整编移交1.512利润1.513税金1.2214安装部分综合单价57.22甲方（签字）： 乙方（签字盖章）：代理记帐业务约定书甲方: (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。 八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。 九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据： 1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；7、其它需要的资料_8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。 注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。甲方： 乙方： 联系人： 联系人：联系电话： 联系电话：电子邮件/ QQ: 地址： 17