打井施工合同.docx

打井施工合同发包人（简称甲方）： 承包人（简称乙方）： 湖北龙鑫地源专业钻井公司 依照中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，达成如下协议：第一条：工程概况和造价：1、工程地点： 2、工程内容：根据甲方的场地要求对地下钻进施工。3、总造价：按工程完工总和计算。4、造价方式：按钻井深度计算，此造价不含税：（1） （2） （3）套管深度 元/米；水泵系统 元/套；井外电缆水管 元/米；运输费 元。5、钻井施工：覆盖层直径 mm，岩石层直径 mm。第二条：工期： 第三条：施工配合1、甲方义务（1）甲方需提供无阻碍地场面积和免费水电源，配合乙方安全施工。（2）甲方场地（包括天上和地下）有特殊阻碍的，应预先向乙方提出，以便乙方采取措施，开工时甲方应配和乙方清空地面阻碍。（3） 2、乙方义务（1）施工中严格执行操作规范标准，安全施工，快速钻井，优质完成甲方指定工程。（2）保证施工现场的整洁，确保甲方场地不受损坏。（3） 第四条：支付方式1、合同签订后乙方机械设备进场时甲方应支付乙方工程进场费： 。2、每钻完一眼井时甲方应支付清一眼井的费用，乙方继续开始以下工作。3、总工程完工，经甲方验收合格，甲方应在两个工作日内付至总工程余款。4、以上工程款项延误一天支付，按总工程款的10%/天作为违约金。5、开户银行：农业 帐号：6228481621955319613 户名：孔令炎第五条：其他约定1、乙方在工程施工期间关于工程的其它事项应向甲方商定后方可进行。2、因甲方原因造成乙方误工，甲方应另外支付误工费，每日按总造价5%计算。3、 第六条：纠纷处理方式：因本合同发生的争议，由双方当事人协商、调解，或按下列第 条方式解决。1、提交武汉仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。第七条：附则1、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同具有同等的法律效力。甲方（签字）：乙方（签字）：单位地址：单位地址：武汉市武昌区武珞路四巷28号委托代理人： 委托代理人：电话：电话：[phone]签订时间： 年 月 日