建设工程施工合同劳务分包合同模板2.doc

1 本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！精精 品品 文文 档档 1【精品精品 word 文档、可以自由编辑！文档、可以自由编辑！】建设工程施工合同劳务分包合同建设工程施工合同劳务分包合同 工程承包人：（以下简称甲方）工程分包人：（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，为明确双方在协议履行过程中的权利及义务，本着互惠互利的原则，双方达成如下协议：2 一、工程概况：工程名称：工程地点：建筑面积：暂定总价：分包内容：结构形式及层数：二、承包范围：1、乙方施工内容：根据 的施工图纸、设计变更等相关技术文件与模板相关所示全部内容，从基础开始到主体结构验收结束，（包括文明施工现场相关部门检查等用工在内），乙方所分包施工范围内，甲方除派管理人员督促检查外，所有劳务分包均在乙方的范围内，一般包括如下工作内容：1、主体及地下模板工程（含二次结构）：包含模板的翻样、配制，支撑的搭设、拆除，模板的支护、拆除，预埋洞口模板的制作、安装、拆除，隔离剂的涂刷，穿墙块的制作，定位筋的制作、固定，地下止水螺杆安放和模板拆除后的处理，止水垫片的制作、安放、剔凿，水泥撑块的制作等；乙方负责放线，后浇带及施工缝部位模板的支设和拆除，材料场内的装卸车，场内水平和垂直运输，自身建筑垃圾的清理，运送到场内指定的堆放地点，安全文明标准化过程的配合和甲方指令的工作范围内的所有相关内容和工作量及剩余材料的回收码放等；除上述工作外，还应积极配合其他工种的施工。施工现场必须做到材料堆放整齐有序。钢管要求在甲方指定的地点分类堆放；所有的材料不得随意切割。模板要求做到构件的所有边角、阴阳角接缝处采用单面胶处理严密；板要求接缝处严密整齐美观。如出现涨模或漏浆等出现不规范现象均由乙方自行在项目指定的时间打磨；如出现严重的根据施工项目相关制度进行处罚。乙方负责扣件的保管；进场由甲方移交给乙方，乙方现场签收。乙方自购附材主要包括有铁丝、钉子、胶带、双面胶。甲方只负责提供二条主轴线，其余轴线由乙方自选负责放线；2、上述工作内容均为乙方施工（包括文明施工，相关部门检查等用工在内），乙方所分包施工的楼号，所有劳务均在乙方的承包范围内（除外包项目不在内），乙方应积极配合业主及总包分包的其他施工班组的施工，并应主动协调工作，参与管理，对所有成品的保护，直至主体结构验收后与下道工序的交接完毕。3、乙方每天负责设专人一名清理施工现场做到文明施工；如乙方不按合同要求设专人、乙方每天负责设专人一名清理施工现场做到文明施工；如乙方不按合同要求设专人对文明工地进行管理；每天按对文明工地进行管理；每天按 100 元扣除人工资。如在主体施工期间超过元扣除人工资。如在主体施工期间超过 10 天无专人对文天无专人对文明施工现场进行管理；按承包单价的明施工现场进行管理；按承包单价的 3%扣除工资扣除工资；三、承包方式：1、乙方以包清工、附属材料（钉子、铁丝、胶带、双面胶）的方式承包工程，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包括现场所有卫生、包甲供材料的定额消耗；甲方确保大模厚度为 15MM 厚，标准层配备二层模板到主体竣工，在施工过程中要求乙方不得乱切乱锯；如出现损坏严重，乙方自行负责解决。2、应自备或自购除甲方提供的塔吊、人货电梯、搅拌机、砼泵车等大型机械及钢筋（连 3 接套管）、商品混凝土、模板、（木方、板材、螺杆、螺母、三型弯、止水板、止水片）等主要材料和周转材料（钢管、扣件、脚手板）以外的工具及小型机械以及工程所有用的所有耗材。在甲方项目部领导督促下，负责合同约定内分项工程的质量、技术、安全、进度、文明施工等。四、工期：乙方必须每层模板制作控制在 天内完成每一层制作；第一进度控制点：2012 年 月 日，地下部份主体结构完成；第二进度控制点：2012 年 月 日，住宅楼 层主体结构完；第三进度控制点：2012 年 月 日住宅楼主体结构完；第四进度控制点：2012 年 月 日，二次结构验收合格；3、乙方必须根据甲方的总工期要求编排详细的总施工进度计划、月、周进度计划交甲方审核后，按进度要求积极组织人力、物力、认真贯彻实施，无条件服从甲方的统一调度，确保总体进度的实施。4、乙方应严格按照合同工期和各节点控制时间组织施工，在遇到有特殊情况对开始时间确实需要延续工期时，必须经过甲方同意并办理相关手续，否则按各节点工期延误分别计算，每天罚款 5000 元，赔偿无限，并在单月工程预付款中扣除。5、乙方在正常施工中，固定在施工现场人员不得少于 人；当发现乙方连续两周无法履行进度计划或自身无力量调集解决，甲方有权调配劳动人员进行突击，所调人员往返路费、完成的部位工作量的工资（按市场突击时价）由乙方承担，在当月结算中扣除，并增扣 15%的管理费。当乙方不能自身解决或不能积极配合甲方的协调工作时，甲方有权单方终止合同，乙方已完成的工作量按 80%结算，结算后在甲方规定的时间内主动退场，不得经任何理由拒绝退场或提出其他任何要求。五、质量标准：1、严格执行国家现行的建筑工程施工质量验收规范和建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）等国家或行业的现行的质量检验标准及自治区、乌市建筑行政主管部门发布的各项强制规定要求，贯彻实施本公司及项目部有关质量管理奖罚细则，确保本工程一次性验收合格，确保主体工程为自治区优质工程。六、安全生产文明施工目标：1、自觉执行国家建筑法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建设工程安全生产操作规程、劳动法等国家、行业、地方、企业的有关法律、法规、规程和制度。具体与项目部另签安全协议。2、无伤人事故、无重伤事故、轻伤事故控制在 1.5以内，达不到本标准结算时按总价下调 3%计算。3、按照文明工地要求施工，并配合甲方搞好文明工地，当乙方不能满足要求时，甲方将根据需要自行派人处理，费用由乙方承担并从乙方当月的进度款中直接扣除；七、项目经理:1、工程承包人委派履行本合同的项目经理为 2、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 4 八、工程承包人义务：1、在开工前应对乙方施工人员进行各项安全教育，在施工过程中负责协议解决施工中的问题。2、检查督促乙方的工程质量、工程进度、安全生产文明施工工作，不定期对乙方质量、安全、进度进行监督检查，并提出整改措施和意见，并有权实施各项奖罚制度且进行奖罚。3、由技术负责人对各分部分项工程进行技术质量、安全交底。4、按乙方提供的材料计划审核后，及时组织材料进场。5、甲方有权审查乙方队伍组成的合理性。当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程的施工人员有撤换的权利。6、协助乙方办理保险、健康证、上岗证、记录证及施工人员出入证等，无以上证件或证件不全者将被拒绝进入施工现场和生活区住宿，办证费用由乙方全额承担。7、为工程施工提供以下设备：垂直运输机械塔吊一台，电锯电刨由乙方处理。（在进入新的一层施工时乙方必须要求施工工艺按甲方交底内容进行施工，特别是对混凝土的成品保护工作；如果出现野蛮施工所造成的后果按项目的规章制度执行）8、按合同约定，向劳务分包分人支付劳动报酬。九：劳务分包人义务 1、组建与工程相适应的项目管理班子（施工员 1 名 ）全面履行合同，组织实施施工管理各项工作，对工程的工期和质量等向工程承包人负责。2、负责编制施工各项管理目标，组织编制月、周、日施工进度计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、检查和验收。3、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底十天前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施。4、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准：科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制作，落实安全措施，确保施工安全；加强现场施工管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。5、自觉接受工程承包人有关部门的管理、监督和检查，接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合，照顾全局。6、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。7、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失和各种罚款。8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施。5 9、劳务分包人须服从工程承包人下发的合理指令及建议。10、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行专业工程承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。11、劳务分包人应提前十天提供材料及周转材料计划给甲方，并负责材料进场验收和装卸，周转材料的进退场。12、劳务分包人应按施工预算到仓库领料，造成用料超出施工预算定额时，超出部分从乙方结算中扣除。13、劳务分包人在施工中必须做好落手清回收工作，坚持谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的管理和检查，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次 100500 元，若在规定的时间内乙方不能履行落手清工作，甲方有权安排其他人员清理，费用由乙方承担在结算时扣除。乙方应合理使用材料，若发现浪费现象甲方将以两倍价格进行处罚。14、如乙方施工人员在施工现场大便，如发现大便每人每次罚款 1000 元；直接进入乙方的借支往来账，不需乙方签字认可；15、要求劳务分包人所有劳务人员进场应服从甲方、现场监理和施工项目部的管理。如未服从视情节轻重罚款 50500 元。进出现场须佩戴胸卡及安全防护用品；做工资表，由甲方监管将工资发放到工人手中。十、材料管理 1、乙方落实 同志为工地材料负责人，所用材料需提前十天报出计划，交甲方相关部门审批及采购，乙方材料负责人应参与甲方进场材料的质量、数量验收并办理相关手续。2、螺帽、三型弯、扣件标准层以下，根据使用确定量另加 2%损耗，标准层以上三型弯根据使用确定量加 2%损耗，螺帽另加 6%损耗，对标准以下部位经核算后所多的应及时退库。3、乙方应妥善保管、正确使用甲供材料，不得随意乱割、乱锯或直接浪费材料，如发现随意浪费或造成材料直接损失的，将以材料损失价格的两倍进行处罚，在月结账时给予扣除。4、任何工人不得擅自将集体的材料拿出大门或送给别人，一经发现将以实际材料价格的十倍进行处罚，情节严重者将移交公安机关处理。十一、安全施工与检查 1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。2、劳务分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求工作人员违反安全管理的规定进行施工。因劳务分包人原因导致的安全事故，由劳务分包人承担全部责任及发生的费用。十二、安全防护 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人自行负责供应。十三、事故处理：1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按照国家有关法律、行政法规对事故进行处理。2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。6 十四、保险 1、劳务分包人施工开始前应提供施工场地内的自有施工人员及第三方人员购买生命财产保险。2、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人由有责任采取必要措施，防止或减少损失。3、劳务分包人应按月按标准要求准确上报职工花名册及资料给工程承包人，以便工程承包人为劳务分包人的施工人员办理综合保险，保险费用由乙方承担，因乙方原因漏报职工综合保险发生事故时，其一切责任由乙方自承担。十五、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬采用计算方式：采用固定单价报酬的方式，固定单价中包含管理费、劳务费、和约定由劳务分包人自购或自备低值易耗材料和小型机械费、劳务分包人所有人员社会养老保险、工伤保险、住院医疗保险(综合保险由甲方缴纳)、施工人员体检费、劳防福利、车旅费、工伤处理费及医药费、误工费等一切费用在内。2、模板分项工程的劳务单价报酬，均为一次包定，不再调整。劳务费单价：主体工程施工阶段和装卸车（模板、脚手架、元钉、铁丝、绑扎丝、脱模剂、胶带、双面胶等附属材料）、乙方人员配合、文明施工现场配合费、管理费合计、人工费每平方米按工程施工实际展开面积 元。模板工程质量必须确保在小区模板工程质量必须确保在小区 栋小高层中质量前二名栋小高层中质量前二名；如出现质量不能按如出现质量不能按合同约定的内容完成，模板工程单价下浮合同约定的内容完成，模板工程单价下浮 3%；3、所有扣件均由乙方统一管理；4、上述单价原则上含介入合同内的所有内容单价，不在发生其他任何经济签证，当合同外工作用工按 元/工日。十六、工时及工程量的确认：采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承认人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予以计量。十七、劳务报酬支付 1、采用固定报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方式支付：（1）劳务分包人应委派专人负责，并提有相关的委托证明和本人身份证复印件与工程承包人定期进行财务对账和办理相关手续，其他人员不得以任何借口与我方发生财务关系。（2）地上层开始按发生月进度产值的 70%支付工资；发生月进度产值第二个月 30 日之前支付。（3）本工程按合同约定的进度完成后，年底劳务费按已完成工程量的 85%支付。如工程质量在小区检查中名列第一；年底劳务可以另增完成产值的%；如不按合同进度实现目标工期年底按完成产值的 70%支付工资。（4）结算方式：完工结算总价=总展开面积*单价-违约扣款-材料及扣件出损耗以外丢失部份费用；2、劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。十八、施工图纸及变更 7 1、工程承包人应在劳务分包工作开工 15 天前，向劳务分包人提供施工图纸与本合同工作有关的标准图和相关的技术文件一套。2、施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。3、因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬，并追究其材料损失费用。十九、施工验收：1、劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人及监理提交完工报告，通知验收，如工程验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿返修，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。2、劳务分包人应积极主动组织班组自检，自检合格后填写“分部分项工程报验表”报项目部，由项目部技术负责人组织相关人员进行复查，复查合格后签字确认，不合格的必须整改，整改合格后重新报验，经签字确认的“分部分项工程报验表”作为中间付款和最终的结算的依据。二十、违约责任 1、当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任；（1）工程承包人违反本合同第十七条的约定，不按时向劳务分包人支付报酬。（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。2、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金2000 元，工程承包人尚应赔偿因其他违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人的工作时间。3、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 5000 元的违约金。（2）劳务分包人施工质量部符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付所有建筑面积每平方 3 元的违约金。（3）劳务分包人施工期间质量或安全不能满足建设方或监理要求，被勒令停止施工的，每次劳务分包人应工程承包人支付壹万元的违约金。（4）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承认人支付违约金壹万元（每次），劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。（5）劳务分包人施工中途以各种理由单方面中止施工时，应向工程承包人支付违约金壹万元，同时已完工程量按 80%结算劳务费。（6）每次例会要求模板负责人参加；如缺勤一次按伍佰元处罚；如出现月度出现连续三次不参加，工程质量不能按合同约定的内容执行，项目月度结算按 60%结算。4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。8 二十一、争议 1、工程承包人和劳务分包人在发行合同发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解，调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁。（2）向有管辖权的人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果。（1）单方违约导致合同已无法履行，双方协议终止合同；(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。二十二、禁止转包或再分包：劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则劳务分包人将依法承担责任，同时工程承包人将有权单方面终止本合同。二十三、不可抗力 1、本合同中不可抗力的定义与工程承包合同中的定义相同。2、不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件后 小时内劳务分包人向工程承包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔 天向工程承包人通报一次受害情况。不可抗力事件结束后 天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；（2）劳务分包人的人员伤亡自行负责，并承担相应的费用；(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；(4)工程承包人提供给劳务侵蚀人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但仪式损失由劳务分包人承担；（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；（7）延误的工作时间相应顺延。4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。二十四、自合同签订之日起，乙方向甲方缴纳 进场保证金，工人进场正常工作 30 日内返还。二十五、合同解除 9 1、如劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，工程承包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。2、因不可抗力导致本合同无法履行，或因一方违约或因发方人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。3、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。二十六、合同终止：双方履行合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付完毕劳务作业成果，本合同即告终止。二十七、合同分数 1、本合同正本两份，由工程承包人和劳务承包人各执一份；本合同副本 份，具有同等效力，工程承包人执 份，劳务承包人劳务承包人执 份。2、合同生效 合同订立时间：2012 年 月 日 合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。工程承包人：（公章）劳务分包人：（公章）法定代表人：法定代表人；委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：0 万 U 豆体验卡 卡号：50D890668267e3349e33 密码：686d03401eefba96faba 奖品名称：500 万 U 豆体验卡 卡号：50De7a00c543af387fc0 密码：b26488ce65abc1787202 奖品名称：500 万 U 豆体验卡 卡号：50Dbac63885c802fd52e 密码：3d1c344384327b85efff 奖品名称：500 万 U 豆体验卡 卡号：50Dd97f0765bdf6998a3 10 密码：48db1c14e42a2b321fac 奖品名称：500 万 U 豆体验卡 卡号：50D61215eb41ae3cc919 密码：25bffae5346e7b7d2548 奖品名称：100 万 U 豆体验卡 卡号：10D1cab621456ab278ab 密码：709f65f32865af2559c2 奖品名称：100 万 U 豆体验卡 卡号：10D8f1d6a4b953f3474e 密码：6e2e4017cce30dc7e055 奖品名称：100 万 U 豆体验卡 卡号：10Dd1fc6d6dd529b6892 密码：a5dbdd8338f91d2c0701 奖品名称：100 万 U 豆体验卡 卡号：10D08377b71d4374262b 密码：1d7a7c21ebd99b798a54