2016年一级建造师《工程法规》模拟试卷汇总(一).docx

做题宝 2016年一级建造师工程法规模拟试卷汇总（一）一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。A国务院主管部门B最高人民法院C国务院D全国人大常委会【答案】C【解析】新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法。同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关即国务院裁决。2.根据建筑法，建筑工程分包企业应当接受（ ）的质量管理。A咨询单位B总承包单位C监理单位D建设单位【答案】B【解析】本题考查的是施工质量总责和总分包单位的质量责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。3.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（ ）A申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【答案】A【解析】只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。4.根据合同法，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（ ）。A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需债务人同意，但需通知债务人【答案】D【解析】本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。合同法规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。5.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A施工方上级单位B建设方 C当地建设行政管理部门D人民法院 【答案】C6.下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是( )。A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款【答案】D7.下列法律中，属于行政法的是( )。A.统计法 B.建筑法C.预算法 D.土地管理法【答案】B8.下列选项中，关于企业法人与项目经理部法律关系的表述，正确的是( )。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表企业法人C.项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担D.项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担【答案】C9.某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于( )。A.法定代理 B.委托代理C.表见代理 D.指定代理【答案】B10.施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是( )。A.相邻权 B.地役权C.土地租赁权 D.建设用地使用权【答案】B【解析】根据物权法对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方甲为了自己的方便与乙厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权，因此，正确答案为B。11.在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是( )。A.无权代理 B.不当得利C.侵权行为 D.无因管理【答案】D12.李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是( )。A.2030年2月5日 B.2020年2月5日C.2030年3月15日 D.2020年3月15日【答案】A【解析】发明专利权的期限为20年，自申请日起计算，故A选项正确。13.监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则( )。A.指示施工单位变更施工B.要求施工单位改正C.自己修改后交施工单位施工D.报告建设单位要求设计修改【答案】D14.下列不属于行政处罚的是（ ）。A.警告B.罚款C.没收财产D.支付违约金【答案】D15.下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。A仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】D【解析】有关仲裁协议的内容。A错误，选定的仲裁委员会应该明确，不明确双方又不能协商一致的，仲裁协议无效。B错误，“或仲裁或诉讼”仲裁协议既约定仲裁又约定诉讼相当于没有约定，仲裁协议无效。C错误，劳动合同不适用于仲裁法，劳动仲裁机构与经济仲裁机构不同，劳动仲裁不用约定。D正确，双方当事人约定发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁，仲裁协议有效，约定向北京市仲裁委员会申请仲裁是存在歧义的。“北京仲裁委员会”是北京市仲裁委员会之一，名称是确定的。16.建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。A.20% B.30%C.40% D.50%【答案】D17.按照建筑业企业资质管理规定，国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级企业的施工总承包二级资质和三级资质的许可，由( )负责。A.国务院国有资产管理部门B.国务院建设行政主管部门C.省、自治区及直辖市建设主管部门D.该类企业工商注册地的建设主管部门【答案】B18.下列关于工程承包的选项中，属于非法分包的是( )。A.分包专业工程的承包人，将其中的劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包公司B.总承包人将劳务作业任务分包给了以自然人为包工头的农民工建筑队C.总承包人将设备安装任务分包给了有相应资质的设备制造厂商D.总承包人将合同额200万元的劳务作业任务分包给了有相应资质但注册资金仅为50万元的劳务分包公司【答案】B【解析】A、C选项均属合法分包；D选项符合建筑业企业资质等级标准中劳务分包企业的资质等级标准，即劳务分包单项业务合同额不超过企业注册资本的5倍，故D选项是合法的。本题只有B选项是违法的。19.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为( )。A.恶意投标罪 B.串通投标罪C.重大责任事故罪 D.玩忽职守罪【答案】B20.注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注册。增项注册应提交拟增项专业的( )。A.学历证明B.经考核认定的相应能力证明C.考试合格后核发的国家统一的专业合格证明D.业绩证明【答案】C21.投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会( )。A.不得暗示或诱导投标人澄清、说明B.不得接受投标人主动提出的澄清、说明C.必要时可书面通知投标人作出澄清、说明D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性【答案】C22.甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应( )。A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定【答案】B23.下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是( )。A.没收违法所得 B.返还财产C.赔礼道歉 D.消除危险【答案】A24.关于工程质量检测机构的说法，错误的是（ ）A.可以转包检测业务B具有独立的法人资格C是中介机构D分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】A【解析】检测机构不得转包业务。25.根据建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在（ ）之前办理工程质量监督手续。A竣工验收B签订施工合同C进场开工D领取施工许可证【答案】D【解析】建设工程质量管理条例规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当办理工程质量监督手续。工程质量监督手续是法定程序，不办理不发施工许可证，不得开工。26.建筑节能分部工程验收会议由（ ）主持。A建筑节能工程分包人B总监理工程师C总承包人D建设单位法定代表人【答案】B【解析】本题考查的是规划、消防、节能、环保等验收的规定。节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持。27.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A分包单位没有资质要求B分包单位不得再次分包C分包单位由总包单位自有确定D分包的工作内容没有限制【答案】B【解析】本题考査的是建设工程分包的规定。A错误，分包单位应具有相应资质。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。B正确，建筑法规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。招标投标法也规定，接受分包的人不得再次分包。C错误，建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。D错误，分包工作内容有限制。总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键性工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。28.某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（ ）承担举证责任。A职工本人B工伤治疗机构C用人单位D社会保险行政部门【答案】C【解析】职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。29.施工总承包单位应承担的法定安全生产责任不包括()。A统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B保证本单位安全生产条件所需资金的投入C负责向有关部门上报生产安全事故D自行完成建设工程主体结构的施工 【答案】B30.某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为( )。A.2007年8月15日 B.2007年8月22日C.2007年9月5日 D.2008年4月28日【答案】B31.需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的( )日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。A.7 B.15C.20 D.30【答案】B32.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是( )。A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【答案】B33.关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确的是( )。A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉B.投标人对招标过程和评标结果有异议的，应先向招标人提出C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动【答案】B34.某高校为了节约建设投资，将建筑面积为3万平方米的图书馆工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位，依照建筑法及相关法规的规定，应责令改正，处以( )的罚款。A.合同金额0.5%以上1%以下 B.合同金额2%以上4%以下C.5万元以上10万元以下 D.50万元以上100万元以下【答案】D35.下列建设丁程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是( )条款。A.工程范围 B.工程质量C.拨款与结算 D.竣工验收【答案】B36.劳动法规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过( )小时的工作制度。A.38 B.40C.42 D.44【答案】D37.甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有( )。A.处置权 B.所有权C.使用权 D.留置权【答案】D38.按照全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是( )。A.串通投标 B.偷工减料C.未取得资质证书承揽工程 D.出借、转让资质证书【答案】A【解析】按照全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，偷工减料属于工程质量不良行为;出借、转让资质证书属于资质不良行为;恶意拖欠或克扣劳动者工资属于拖欠工程款或工人工资不良行为。故B、C、D选项不符合本题题意。本题只有A选项正确。39.建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的（ ）。A.建设工程经竣工验收合格，应予支持B.建设工程经竣工验收不合格，不予支持C.发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持D.发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持【答案】A40.关于一级建造师注册说法，正确的是（）。A取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业B取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册C初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册D注册者应向省、自治区、直辖市人民政府的人事部提出【答案】A【解析】本题考查的是一级建造师的注册。B选项还应具备受聘于一个相关单位条件；C选项逾期未申请者，须符合本专业继续教育要求后方可申请初始注册；D应当向单价工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。41.承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列( )费用，发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程 B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工 D.被冲坏的现场临时道路恢复【答案】B42.对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是( )。A.时效期间为2个月B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请【答案】D43.某建筑施工企业拟将抽取的地下水盥接排入工地附近一河道内，则其必须取得( )同意。A.建设单位 B.环境保护行政部门C.水行政主管部门 D.市容行政主管部门【答案】C44.民用建筑节能条例规定，( )应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设 计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。A.城市规划行政主管部门 B.施工图设计文件审査机构C.住房和建设行政主管部门 D.节能主管部门【答案】B45.乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由( )。A.乙承担赔偿责任 B.丙承担该损失C.甲承担赔偿责任 D.乙和丙应共同承担损失【答案】B46.2013年3月15日，王某与阳光建筑公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1日，王某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而阳光公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是( )。A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理C.仲裁委员会应当受理D.阳光公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼【答案】C【解析】劳动争议仲裁实行强制性原则，仲裁时效为1年，当事人不服仲裁结果的，可在收到裁决书后的15日内提起诉讼，因此本题只有C选项正确。47.可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起( )内行使撤销权。A.1年 B.2年C.3年 D.4年【答案】A48.房地产开发商A公司与建筑施工企业B公司签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方遂决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。请问，下列说法正确的是()。 A由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决 C由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷 【答案】C49.甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（ ）。A一般保证B效力待定保证C连带责任保证D无效保证【答案】C【解析】本题考查的是保证的基本法律规定。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。50.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（ ）A、甲应支付相应部分报酬B、甲不得中途要求乙停止制作C、甲应支付全部约定报酬D、甲不用赔偿乙的损失【答案】A【解析】本合同属于承揽合同。承揽合同中定作人有权中途变更承揽工作的要求，但对些造成承揽人损失的，应当赔偿。51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（ ）承担。A三方共同 B水泥厂 C承包商 D运输公司 【答案】C【解析】本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。52.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（ ）。A联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级【答案】C【解析】联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。按照资质等级较低的单位确定资质等级。53.关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（ ）。A在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【答案】D【解析】在进行建设工程或者在农业生产中，发现的文物属于国家所有，任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。A选项错误；确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续，B选项错误；文物保护法规定，地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘，C选项错误。54.建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（ ）。A编制安全技术措施及专项施工方案B审查安全技术措施及专项施工方案C报告安全生产事故隐患D承担建设工程安全生产监理责任【答案】A55.按照文物保护法的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建 设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经( )批准。A.国务院文物行政部门 B.省、自治区、直辖市文物行政部门C.国务院 D.省、自治区、直辖市人民政府【答案】D【解析】文物保护法规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者 爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征 得国务院文物行政部门同意。56.下列不属于建设工程安全生产基本方针的是( )。A.安全第一 B.预防为主C.防治结合 D.综合治理【答案】C57.某总承包单位欲规避分包工程施工过程中的风险，要求在分包合同中约定：分包项目施工中出现任何安全、质量事故，均由分包单位承担责任，与总承包单位无关。则该约定( )。A.违背了法律的强制性规定而无效 B.显失公平而无效C.仅对总承包单位和分包单位有效 D.有效【答案】A58.某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是( )。A.由建设单位承担全部责任B.由监理单位承担主要责任C.由建设单位和监理单位承担全部责任D.由施工单位承担主要责任【答案】D59.关于分包单位在工程中出现质量问题，给建设单位造成损失，建设单位的正确做法是（ ）。A.因为与总承包单位是合同关系，因此只能要求总承包单位赔偿B.因为与分包单位没有合同关系，建设单位可以通过总承包单位要求分包单位赔偿C.因为总包单位与分包单位是连带责任，可以直接要求分包单位承担损害赔偿责任D.因为总包单位与分包单位是连带责任，只能要求总承包单位和分包单位共同赔偿【答案】C60.根据建设工程安全生产管理条例，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制（ ）。 A技术规范 B拆装方案 C设备运至现场的运输方案 D进度控制横道图【答案】B【解析】本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。建设工程安全生产管理条例规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。61.生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。A应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练B应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练C应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练D应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练【答案】C【解析】综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。可能发生的事故特征和危险性分析是专项应急预案和现场处置方案内容。62.根据我国建筑法的规定，中止施工满( )的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A1个月B3个月C6个月D1年【答案】D63.某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是( )。A.王某经常居住地基层法院 B.王某户籍所在地基层法院C.劳务公司住所地基层人民法院 D.劳务公司住所地中级人民法院【答案】A64.某建筑施工过程中，由于建筑规划设计层高发生变化，施工单位不得已对脚手架安全专项方案进行重新修改，则修改后的专项方案应( )。A.重新审核 B.经施工单位技术负责人签字后实施C.直接指导施工 D.经项目总监理工程师签字后实施【答案】A【解析】住房和城乡建设部危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定，施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当按规定重新审核。65.甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是( )。A.不能出租使用B.可以出租使用C.经建设单位批准后可以出租使用D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用【答案】A66.下列不属于工程建设强制性标准条文的是直接涉及( 方面的。A.安全 B.能源C.环境 D.卫生【答案】B【解析】建设部实施工程建设强制性标准监督规定中规定，工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。67.以下不属于生产安全事故报告和调查处理条例规定的安全报告事故主要内容的是( )。A.事故现场情况 B.事故可能造成的伤亡人数C.事故初步估计的直接经济损失 D.事故防范和整改措施，【答案】D【解析】生产安全事故报告和调查处理条例规定，报告事故应当包括下列内容：(1)事故发生单位概况；(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；(3)事故的简要经过；(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；(5)已经采取的措施；(6)其他应当报告的情况。而D项属于安全事故调查报告的内容。68.按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日 B.15日C.20日 D.30日【答案】D69.劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（ ）。A用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件B用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C用人单位未及时足额支付劳动报酬D用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】B【解析】用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除合同，不需事先告知用人单位。70.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A建设单位或工程监理单位B施工项目技术负责人C施工企业质量管理人员D质量监督部门【答案】A【解析】见证取样，必须在建设单位或工程监理人员的见证下，由施工单位的人员进行。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.工程监理单位和被监理工程的（ ）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务；A、建设单位B、造价咨询单位C、施工企业D、建筑材料、构配件供应单位E、设备供应单位【答案】CDE【解析】根据建筑法、建设工程质量管理条例的规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。72.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（ ）。 A全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准 B不得建设污染文物保护单位及其环境的设施 C不得破坏文物保护单位的历史风貌 D进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准 E全国重点文物保护单位不得拆除 【答案】AD 【解析】本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。选项A错误，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准；选项 D 错误，不由国务院批准，而是由省级政府批准。 73.根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（ ）派人参加。A监察机关B人民法院C公安机关D人民检察院E工会【答案】ACDE【解析】生产安全事故报告和调查处理条例、第二十二条事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。74.关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。A分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责B分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任C建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿E当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】CD【解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任，就是当分包工程发生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位请求赔偿，也可以向分包单位请求赔偿，在总承包单位或分包单位进行赔偿后，方有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿。75.关于债权相对性的说法，正确的有（ ）。A债权客体的相对性 B债权期限的相对性C债权主体的相对性 D债权内容的相对性E债权责任的相对性【答案】CDE【解析】债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：(1)债权主体的相对性；(2)债权内容的相对性；(3)债权责任的相对性。债务是根据当事人的约定或者法律规定，债务人所负担的应为特定行为的义务。76.建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的是()A甲公司以仲裁方式解决与建设单位的施工合同纠纷B乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿 D丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销营业执照E戊公司因工资纠纷被员工投诉 【答案】BCD77.根据招标投标法，没收投标保证金的条件有（ ）。A.投标人在投标有效期内撤回其投标文件B.投标人在提交投标文件截止时间前撤回投标文件C.中标人未能在规定期限内提交履约保证金D.中标人未能在规定期限内完成合同任务E.中标人未能在规定期限内与招标人签署合同【答案】ACE78.下列关于定金的陈述正确的是( )。A.给付定金的债务人履行债务后，定金必须收回B.定金自合同订立之日起生效C.主合同无效，定金应予以返还D.定金数额不得超过主合同标的额的20%E.定金数额不得超过主合同标的额的30%【答案】CD79.下列立法成果中属于地方性法规、自治条例或单行条例的有( )。A.北京市招标投标条例B.建筑安装工程招标投标试行办法C.重庆市建设工程造价管理规定D.宁波市建设工程造价管理办法E.新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例【答案】AE【解析】在我国立法中，辨别地方性法规应该注意：地方法规的开头多贯有地方名字；地方性法规大部分称作条例，也有少数是法律在地方的实施细则，以及部分具有法规属性的文件，如决议、决定等。该题目中，显然，选项A属于一般地方性法规，E属于自治条例或单行条例。因此，正确答案是A、E。80.下列关于表见代理的表述中，正确的有( )。A.表见代理是无效代理 B.表见代理是特殊的无权代理C.表见代理的行为人没有代理权 D.第三人有理由相信行为人有代理权E.表见代理对本人产生有权代理的效力【答案】BCDE【解析】本题考察表见代理的概念与特征，选项B、C、D、E都是其特征之一，选项A是个重要特征的错误表述，表见代理是法律使之有效的代理，显然，A错误。故正确答案为B、C、D、E 。81.依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括( )。A.有名合同 B.双务合同C.单务合同 D.无偿合同E.有偿合同【答案】ABE82.授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为( )。A.新颖性 B.创造性C.美观性 D.实用性E.适用性【答案】ABD83.实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括( )。A.建设用地征用情况B.资金到位情况C.投资项目市场预测D.设计图纸是否满足施工要求E.施工现场是否具备“三通一平”等要求【答案】BCDE84.按照建筑法的规定，申请人以欺骗手段取得资质证书应承当的法律责任主要包括( )。A.吊销资质证书B.处以罚款C.1年内不得再次申请建筑业企业资质D.3年内不得再次申请建筑业企业资质E.构成犯罪