建设工程施工合同(1).doc

建设工程施工合同

建 设 厅
工商行政管理局 制
年   月  日

第一部分 协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、按照平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容： 所有图纸范围内道路工程
资金来源；
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工时间： 年 月 日
竣工时间： 年 月 日
合同日期（日历天数）： 天
四、质量标准
工程质量标准： 合格
五：合同价款
1、合同总价（大写）: （人民币）元
（小写）¥ 元。
六、组成合同的文件
1、本施工合同
2、中标通知书
3、本合同专用条款
4、设计标准、规范及有关技术文件
5、规划设计图纸
6、工程量清单
7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
8、其他文件或资料
七、承包人向发包人承诺：按照本合同约定进行施工，按期竣工。并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺：按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、本协议中有关词语含义与本合同第二部分«通用条款»中赋予的定义相同。
十、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

发包人（公章）： 承包人（公章）：
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
第二部分 通用条款
（略）
第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
（1）本合同协议书
（2）本合同专用条款
（3）本合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标书、工程报价单或预算书及其附件
（6）招标文件、答疑纪要及工程量清单
（7）图纸
（8）标准、规范及有关技术文件
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同除使用汉语外，还使用 无其它 语言文字。
2.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑安全质量管理条例》等法律、法规。
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行施工验收规范合及相关部颁标准。
发包人提供标准、规范的时间：不提供。
国内没有相应标准、规范时的约定：同 通 用 条 款
3、图纸
3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供
发包人对图纸的保密要求：不得外传
二、双方一般权利和义务
1、工程师
1.1监理单位委派的工程师
姓名： 职务：
发包人委托的职权：质量、进度及合同管理，现场工程量的计量。
需要取得发包人批准才能行使的职权：凡渉及费用增加的变更内容。
1.2发包人派驻的工程师
姓名： 职务：
职权：确认变更费用的增减
1.3不实行监理的，工程师的职权：监理职责及建设单位的管理权
2、项目经理
姓名： 职务：
中标后必须由投标项目经理组织施工，且中途不得随意更换项目经理，确需更换时，须征的甲方同意后实施。
3、发包人工作
3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件
（2）由于本工程施工场地分散，施工用电由承包方自行联系解决，施工用水可就地解决。其计量和计价方法为：单独计量、按实际发生由承包人自行交费。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求已开通
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间:无
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前
（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前现场交验
（7）图纸会审和设计交底时间：开工14日内
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如发现,及时报告监理工程师及建设单位
（9）双方约定发包人应做的其他工作：无
3.2发包人委托承包人办理的工作：无
4、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
4.1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无
4.2应提供计划、报表的名称及完成时间毎月5日前
4.3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：安全文明施工
4.4向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无
4.5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人自理
4.6己完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人自理
4.7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人自理
4.8施工场地清洁卫生的要求：安全文明施工
4.9双方约定承包人应做的其他工作：无
三、施工组织设计和工期
1、进度计划
1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：每月5日前
工程师确认的时间：收到48小时确认或要求承包人修改
1.2群体工程中有关进度计划的要求：同单体工程
2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况同 通 用 条 款
四、质量与检验
1、隐蔽工程和中间验收：
2、双方约定中间验收部位：同通用条款
五、安全防护、文明施工
六、合同价款
1、合同价款约定
1.2本合同价款采用（2)方式确定。
(1)采用固定总价合同：
（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：组织、采购、市场
等风险
风险范围以外综合单价调整方法：同通用条款
（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：
2、合同价款调整
政策调价：合同履行期间不再执行任何新的调价文件和规定。
2.1双方约定合同价款的其他调整因素：：建设单位有权根据实际完成的工程量调 整合同工程量进行工程结算。
3、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无
扣回工程款的时间、比例：无
预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：无预付款、随工程进度款的支付同时 支付。
4、工程量确认
承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月5日前
5、工程进度款结算与支付
双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：按月工程进度支付，付款时间为收 到承包人进度报告后十个工作日，付款比例以当期完成工程量的80%，竣工验收合格并经造价咨询机构出据结算审核报告，留10%的保修金后结清余款。一年后无质量问题结清保修金。
七、材料设备供应
1、发包人供应材料设备
发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：无
2、承包人采购材料设备
2.1承包人采购材料设备的约定：凡发包人在招标时指定的材料品牌承包人不得随 意更改，发包人未指定的材料设备承包人应选用知名品牌，且须有完整的出厂检验报告， 并经发包人同意后方可采购。以下材料应按发包人的要求采购：
(1)、钢材使用海鑫、龙钢等国标钢材：
(2) 、水泥、石子、砂子选用根据监理要求选用当地合格砂石料：
(3)、配电箱选用有3C认证厂家的产品。
八、工程变更
承包价格：投标单位所填写的单价在合同履行期间不因市场或政策变化因素而变 动。建设单位有权按实际发生情况核实工程量，如与招标工程量清单不符，按实际完成工程量进行工程结算。 设计变更费用: 施工单位根据建设单位转发的设计变更，经建设单位和监理工程师审计后确定是否变更工程费用。
九、竣工验收与结算
1、竣工验收
承包人提供竣工图的约定：
竣工验收承包人需向发包人提供二套竣工图（包括全部隐蔽工程在内）
2、中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行
3、竣工结算 结算审査期限：初审意见稿在承包人提交结算报告后三十日内交 承包人。
十、违约、索赔和争议 1、违约
1.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：同通用条款
本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任同通用条款
本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：同通用条款
双方约定的发包人其他违约责任：无
1.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：同通用条款
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：同通用条款 双方约定的承包人其他违约责任无
2、争议
2.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：
(2)合同争议调解不成的，按下列第2种方式解决：
1)提交 仲裁委员会申请仲裁；
2)依法向 人民法院提起诉讼。
十一、其他
1、工程分包
本工程发包人同意承包人分包的专业工程：未经发包人同意不允许分包
分包施工单位为：无
2、不可抗力
双方关于不可抗力的约定：同通用条款
3、保险
本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：无
发包人委托承包人办理的保险事项：无
（2）承包人投保内容：工程及施工人员责任险
4、担保
本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：无。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：货币，
担保金额：按中标价的5%提交，担保有效期：至竣工验收合格。
（3）双方约定的其他担保事项：无
5、合同份数
双方约定合同副本份数： 份_
6、补充条款
1、工程量清单中所列工程量是计算投标价格、合同价款的基础，是由设计单位依据设计图纸按实计算的。建设单位有权按实际发生情况核实工程量，如与招标工程量清单不符，桉实际完成工稈量进行工程结算。
2、工程结算时，若双方对工程量清单中所列工程量数量有异议，则必须由设计单位造价工程师复核监理工程师现场计量后，按实结算。
附件：
工程质量保修书
发包人：
承包人：
为保证 在合同期内正常使用，经发包人与承包人协商一致，特签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
工程质量保修范围和质量保修内容约定如下：承包范围内的所有工程均属工程质量保修范围和内容 。
二、质量保修期
质量保修自竣工验收合格之日起计算。
双方根据«建设工程质量管理条例»及国家有关规定，工程约定保修期为 2 年，
三、质量保修责任
属于保修范围和内容的项目，承包人在接到通知之日后七日内派人修理，否则，发包人可委托其他人修理，保修费从质量保修金中扣除。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为结算价款的 10% 。
质量保修金银行利率为 零 。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满14天内，将剩余保修金返还承包人。。
本工程质量保修书作为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

发包人（公章）： 承包人(公章)：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

年 月 日 年 月 日