围墙公益广告施工承包合同.doc

合同编号（类别+序号）：xx号xxxxxx置业有限公司合同文 本项目名称：xxxxxx一期围墙公益广告工程 发 包 方：xxxxxx置业有限公司 承 包 方：xx市xx文化传媒有限公司 签约地点：xx.xx 签约日期：xxx 合同类别说明：合同类别 代号 合同类别 代号 合同类别 代号项 目 投 资 建设工程施工 CO 建设工程设计 DE建设工程监理 SU 建设工程勘察 PR 建设工程测绘 SD物 资 采 购 PU 广告发布业务 AD 劳 务 用 工 WO土 地 征 收 LA 房 屋 拆 迁 HD 其 它 OTxx.xxxxxx一期围墙公益广告工程施工合同发包方：xxxxxx置业有限公司 （以下简称甲方）承包方：xx市xx文化传媒有限公司 （以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就xx.xxxxxx一期围墙公益广告工程施工事宜，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、工程概况1.1、工程名称：xx.xxxxxx一期围墙公益广告工程1.2、工程地点：xx市xx大道旁1.3、承包范围：xx.xxxxxx一期围墙公益广告工程设计方案、综合报价所包含的全部工程内容，具体包括木枋固定、高清喷绘布制作与安装等工作内容。1.4、承包方式：本工程采用综合单价包干的方式，即包人工、材料、机械、工期、质量、安全文明施工、施工措施费用、当地工农矛盾处理及协调、施工水电费、利润及税金等所有费用。二、合同价款本工程合同综合单价为20元/m2，喷绘布安装面积约1700m2，暂定工程总造价（含税价）为叁万肆仟元（￥34000.00元），工程竣工验收合格后，按实际发生工程量调整结算总价款。除甲方原因要求增加或减少合同工程量可相应调整造价外，合同约定的综合单价不随市场因素、施工工期及政策性调整而变化。 三、工期 本工程总工期为 4 天，开工日期为 20xx 年 9 月 25 日，竣工日期为 2013 年 9 月 28 日，具体开工日期以甲方下达的开工令为准，若因甲方原因导致现场不具备施工条件的，则工期相应予以顺延。四、工程质量标准和保修期4.1、本工程以设计方案、设计说明和国家（行业）的相关标准、规范为标准进行验收。4.2、工程质量必须符合国家和行业相关验收标准和规范。4.3本工程保修期限为 壹 年，自本工程经甲方验收合格之日起开始计算。五、付款方式5.1、本工程不设预付款。5.2、乙方完成合同范围内所有工程内容，经甲方验收合格，乙方向甲方提交2份完整的结算书，结算书经甲方审核双方确认后15天内，甲方支付至工程结算总价款的95%；5.3、本工程结算总价款的5%作为质量保证金，质保期自工程竣工并经甲方项目部、工程部、成控部验收合格之日起开始计算。质量保修期内无质量问题发生，质保期满后15日内一次性付清（不计利息）；5.4、甲方每次向乙方付款前，乙方须向甲方提供同等金额的合法有效发票，否则，甲方有权拒绝支付乙方工程款。 六、甲方的权利与义务6.1、甲方委托代表 x 担任项目负责人，负责全面管理本工程的质量、工期、安全等验收工作。 6.2、对乙方施工作业不符合质量、安全要求，又不及时整改的，甲方有权责令停工整改，直到符合要求，拒不按要求整改的，甲方有权解除合同。 6.3、根据工作需要调整施工作业时间（包括要求加班加点），乙方无条件服从，否则每次乙方应向甲方支付违约金2000元。 6.4、因乙方原因造成停工、怠工严重延缓甲方工程进度时，甲方有权解除合同。 6.5、乙方人员不服从甲方现场管理人员的调度、安排时，给甲方造成经济损失时，甲方有权责令停工或解除合同，并要求乙方赔偿经济损失； 6.6、因上述6.2、6.4、6.5项情况，甲方解除合同的，乙方退出施工场地，甲方另行组织施工，乙方不得以任何理由阻挠，乙方工程款按实际完成并经甲方验收合格工程量的 70 %办理结算。 6.7、派员跟踪、监督工程进度和工程质量，协助管理施工现场；6.8、提供现场施工水电接驳点；6.9、组织施工单位进行图纸会审及技术交底。6.9、在收到乙方竣工结算资料后及时办理结算。6.10、本工程所用的材料须附有产品合格证才能用于本工程，如甲方要求本工程所采用的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于本工程。如复验的结果符合质量要求，则复验费用由甲方承担。如复验的结果不符合质量要求的，其复验费由乙方承担，且乙方须将不符合图纸要求的材料进行拆除并重新安装，否则甲方可拒绝验收。 七、乙方的权利与义务7.1、乙方委派xx担任工程负责人，并配备相应专业的施工人员确保工程的质量、安全、进度。乙方应及时发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则，甲方可从应付工程款项中直接发放施工人员工资，再从乙方工程款中扣除。7.2、严格按照施工工艺要求、质量要求及验收标准精心施工，按甲方要求保证工程进度，按时、保质保量完工交甲方验收使用。7.3、施工过程中要保护好周围已完或未完工程，如因乙方施工工艺不足的，由乙方承担一切返工及赔偿费用。 7.4、应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程的所有责任，自行处理施工过程中发生的一切安全事故（包括因施工对第三人的伤害事故），并承担事故全部责任；7.5、听从甲方现场施工负责人的管理，严格遵守甲方的工地管理制度。7.6、负责协调当地周边关系，处理工农矛盾事项，并承担由此造成的所有费用。 7.7、如在质量保修期内发生喷绘布脱落、褪色、折皱、表面不平整等质量问题，甲方有权通知乙方进行修复，乙方应在2小时内赶至现场修复，费用由乙方承担。八、安全生产与安全责任9.1、乙方在施工过程中必须以“安全第一”为宗旨，不违章作业；9.2、乙方自行配备安全检查员负责安全；9.3、严格禁止不符合安全生产的指挥、调度；9.4、施工中须设立安全警示牌与安全警示线；9.5、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，严格按照设计方案的技术要求和规范要求施工，确保按期完成。承担施工过程的所有责任，自行处理施工过程中发生的一切安全事故（包括但不限于因施工对乙方人员自身、甲方人员及第三人的人身和财产损害），由此产生的全部经济和法律责任均由乙方承担。9.6、乙方必须做好书面的安全技术交底并确保工程安全。九、违约责任9.1、合同签订后，非本合同约定的原因，甲方单方解除合同的，甲方支付乙方已完成并验收合格工程的结算款；乙方单方解除合同的，甲方不予支付乙方已完工程的工程款，乙方支付甲方合同总价款20%的违约金，同时乙方还应赔偿因此给甲方造成的损失。9.2、乙方应按合同约定按时竣工，逾期竣工的，甲方有权解除合同并要求乙方立即退场并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失，逾期违约金和赔偿金在乙方已完成并经验收合格工程量的工程款中扣除，不足部分由乙方补足。如甲方要求乙方继续履行合同的，乙方应在甲方另行指定的期限内竣工，同时乙方仍应承担逾期竣工的违约责任，即每逾期一天支付2000元违约金，同时赔偿由此给甲方造成的损失。9.3、甲、乙双方签订合同后，乙方不得将工程转包或分包给他人，如有转包、分包行为，甲方有权单方解除合同并要求乙方立即退场，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。9.4、工程不能通过验收的，乙方必须整改至验收合格为止，整改费用由乙方承担，经二次整改仍不能通过验收的，甲方有权单方解除合同并要求乙方立即退场，乙方应支付合同总价款20%的违约金给甲方，同时乙方赔偿甲方因此所受的全部损失。9.5、乙方投入的人力、物力、设施与工程质量、工期、安全的要求相距甚远致使合同无法正常履行，甲方有权解除合同并要求乙方立即退场，且由乙方赔偿甲方因此而遭受的经济损失。9.6、因乙方拖欠施工人员工资或未及时处理施工过程中发生的安全事故导致发生纠纷，致使工程停工或工期延误的，甲方有权单方解除合同并要求乙方立即退场，乙方应负责赔偿甲方因此遭受的损失。9.7、乙方及乙方人员不服从甲方对工程质量、进度、安全等方面的管理和监督，致使工期延误的，甲方有权解除合同并要求乙方立即退场，且由乙方赔偿甲方因此而遭受的经济损失。9.8、因上述9.2-9.7项情况，甲方解除合同的，乙方须立即无条件退出施工场地，甲方另行组织施工，乙方不得以任何理由阻挠，乙方已完成工程量经验收合格的，工程款按已完成并经验收合格工程量的 70 %结算。9.9、乙方负责协调当地各方面关系，如因乙方原因及乙方协调管理工作未到位而造成工期超期的，甲方有权利拒付工程款。9.10、乙方未按合同约定履行质保保修义务的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，乙方须承担双倍维修费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。双倍维修费用和损失赔偿金甲方有权从质保金中扣除，不足部分，由乙方负责补足。十、廉洁保证条款乙方不得给予甲方相关人员回扣、佣金、有价证券、实物或其它形式的利益，否则不论数额大小，乙方应按本合同总额的20%向甲方支付违约金，如合同尚未履行终结，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。如存在甲方相关人员向乙方主动索取任何形式的利益，乙方可向甲方举报（举报电话：[phone]）。本条款独立存在，不因合同其他条款无效或失效而丧失效力。十一、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十三、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。签字盖章之日后生效，甲、乙双方执有合同具有同等法律效力。十四、合同附件附件1：xx.xxxx一期围墙公益广告工程设计方案附件2：xx.xxxx一期围墙公益广告工程报价文件甲 方： 乙 方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 账 号：传 真： 开 户 行： 电 话： 传 真： 签订日期： 年 月 日