桥梁施工合同范本.doc

第一章 协议协议书甲 方：乙 方：按照中华人民共和国协议法、中华人民共和国劳动法和建筑安装工程承包协议条例有关规定，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则。为明确双方在施工过程中权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程合作事宜，经双方协商同意签订本协议。本施工协议遵守和服从甲方签订施工承包协议。第二章 协议构成文献一、本施工协议协议书及补充协议条款。二、在协议实行期间，甲乙双方签订任何其他协议及甲方发出告知及文献，经双方确认会议纪要、图表等。三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及原则。四、由甲方牵头编制总体施工方案。五、甲方现场管理人员根据工程需要提出对乙方在施工管理、技术质量控制、文明施工规定等书面或口头意见。第三章 工程概况一、工程名称：*二、工程地点： *三、承包范围及工程内容：协议范围内所有桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位模板安拆（包括木模加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤等所有工序施工，范围内剩余所有路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施以及为进行以上工程而进行一切准备工作；乙方负责为完毕以上工程而进行所有工序所需要劳动力，小型机具、机械设备、租赁和使用，以及为进行本项目工程而需要一切施工辅助材料等。第四章 协议价款及结算一、本工程按工程竣工支付，中途不支付进度款，方在工程竣工审计完合格后一次性支付给乙方，工程款支付方式按BT项目04定额下浮3%支付。二、本协议内各项目工程所需劳务、机械设备及所有材料（除甲供材料外）其他材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及协议明示或暗示所有一切风险、责任和义务费用。三、本协议为固定价额协议，协议履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用任何物料价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场只按综合单价80%计量。四、 发生下列情形之一，甲方有权不给乙方计量支付：1.1 因乙方施工作业错误而增长作业量及耗损材料费；1.2 劳务作业成果质量不合格或未经确认作业量及材料费；1.3 技术资料或检查证等签字不全作业量；1.4 隐蔽工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证；1.5 未按规定程序办理变更设计手续而私自变更设计；1.6 乙方因自身原因导致返工、修改作业量及材料费。2当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动酬劳时，甲方有权从乙方劳务费中代扣并支付给当事人，同步视情节轻重，处以3倍及如下罚款。3本协议波及综合单价为税后价，营业税、都市维护建设税及教育附加由甲方承担，其他税费由乙方承担并自行缴纳。乙方需按业重规定向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票项目正式发票（详细需提供发票种类最终解释权归甲方财务部），若提供发票不满足规定甲方将不予支付工程款，发票波及税费由乙方自行承担。4 所有工程变更及协议外工程结算需由项目部和施工方签认工程确认单，报企业总部审批后方可进入结算支付程序。5协议外工程量确实认；协议外工程量，在施工时发现工程量与图纸不符应立即停止施工，及时与工程部联络，由工程组织四方代表（工程部、技术部、现场负责人、施工队负责人）现场确认并填写确认单作为计量根据。否则，责任自负。 七、诚信履约保证金：双方签订协议步，乙方应向甲方提交人民币一千万元为诚信履约保证金，该保证金工程竣工后退还。第五章 工期及阶段工期目一、总工期： 天，自 年 月 日开始至 年 月 日。二、总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展状况作出调整。三、用于施工机械设备必须按甲方规定及时进场，并且在工程未到达协议约定原则时限不得私自提前退场。四、业重规定工期提前，则本协议工期对应提前；由于业主原因或重大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此协议工期对应顺延。第六章 物资、设备供应一、甲供材料：甲方负责供应主材钢材、混凝土，与工程有关其他所有材料及辅材由乙方负责。二、施工用电主干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表，二级箱及如下配电（包括电缆、配电柜购置、安装）由乙方负责并承担电费；三、基坑开挖由甲方负责协调提供机械设备，乙方组织施工。四、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中使用其他机械、运送设备、小型机具等由乙方负责并承担费用。如若使用甲方机械设备为有偿使用，甲方机械台班费用明细表附后，乙方使用时按有关机械台班费用结算。五、乙方自备材料、设备：协议约定施工项目使用所有消耗材料、辅材、小型机具均由乙方承担。甲供材料因乙方管理不善、挥霍等，超指标消耗材料按甲方本协议附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格200%价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙方自购材料，假如乙方找任何理由、借口不愿购置，为不耽误工期由甲方代购，购置费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。六、乙方在甲方处领用周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。七、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超过规定损耗率部分甲方按其原价两倍从乙方工程款中扣回。 第七章 工程质量1乙方严格遵守招标文献，严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工，严格按程序办事，服从甲方质检人员（内部监理工程师）和驻地监理工程师现场指示和检查，并配合质检人员和监理进行工作。为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查；如发现质量问题，除令其免费返工外，还要承担违约责任，业主因质量不合格所有惩罚金额由乙方承担。合计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。乙方应及时上报验收工程，以便甲方统一安排，并提供有关质量检查表、施工原始记录等资料。2业主、监理工程师有关质量口头及书面文献，同样合用于乙方。3乙方每道施工工序完毕后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。单项工程完毕后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部共同进行验收，验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业主验收。交工验收合格后，该项工程暂告结束。 4分项工程合格率100%，优良率到达100以上，质量事故（案次）零次。5工程资料：乙方必须按照有关公路工程技术规范、业主、监理工程师和甲方技术人员规定认真填写及时报签工程资料，有关费用由乙方承担。第八章 工程变更1.任何设计变更均不能使本协议中断。2.因设计变更而增长或减少工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。3.甲方负责所有工程设计变更和索赔工作，如甲方有规定期，乙方应积极配合，并及时向甲方提供变更、索赔所需原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。4.乙方在施工中提出合理化提议及对设计图纸或施工组织设计更改或换用，未经监理、业主同意，乙方不得私自实行，否则乙方承担由此发生费用，并赔偿因此给甲方导致损失，延误工期不予顺延。第九章 施工安全一、乙方必须严格执行建设工程安全生产管理条例有关责任规定。二、乙方负责施工现场安全工作并指派专职安全员，甲方负责监督管理。三、乙方要设置专职安全员，对其施工人员进行安全施工教育，发现隐患及时排除和制止，杜绝安全事故发生。四、乙方在施工现场发生任何人身伤亡事故和其他安全事故，凡非甲方人员违章指挥导致，其责任均由乙方负责。五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工，施工前应向甲方提交安全防护措施，通过甲方和监理同意后才能实行，但甲方和监理同意不能免除乙方应承担安全生产责任。六、乙方应在危险源设置照明、警示信号、看守和其他必要防护措施，以保证施工人员、第三者及工程自身安全，其费用由乙方承担。七、安全生产协议附后另签。 第十章 双方职责第一条 甲方职责一、甲方负责施工现场统一协调、指挥及管理，乙方须无条件接受甲方管理。负责对乙方工作进行检查、验收。二、甲方负责施工过程中技术交底和技术指导。甲方工程技术部负责提供技术图纸及必要施工规范。三、甲方试验室负责原材料、半成品、成品质量检查，乙方需在此过程中予以专人配合（并派专人做混凝土试件）。四、准时对乙方当月完毕工程量按双方协议明确单价进行计量与支付。五、甲方竭力协助和提供施工环境，如有误工、窝工，甲方不承担任何误工、窝工费用。六、负责将协议约定应由甲方提供材料、设备提供到位。七、协议范围内主便道由甲方负责维护，乙方生活及施工场地至主便道支便道由乙方负责维护。八、甲方在施工中享有惩罚权，甲方有权对乙方违章作业、违章指挥、不听指挥、没有完毕甲方下达计划任务、没有到达规定质量原则、对存在安全隐患整改不力等违约行为进行经济惩罚，乙方必须服从、立即改正其不规范行为，并接受甲方惩罚。第二条 乙方职责一、乙方要严格履行双方共同确认协议条款。严格按设计图纸、有关规范及甲方规定组织施工生产。如不按图纸及规范施工，所导致一切损失由乙方承担。二、乙方要严格遵守国家各项法规、法律。执行甲方工作时间、管理方式，遵守甲方各项规章制度、服从甲方管理。不按甲方指令进行施工，所产生一切不良后果由乙方自行承担。三、由于乙方原因，导致人员伤亡、机械设备损坏等事故，其所有责任由乙方自行承担。四、合理、有效运用甲方提供机械设备，不得延误机械台班，否则甲方将视状况予以经济惩罚。五、乙方必须按照甲方安排进度计划保质保量完毕施工任务。如因乙方原因导致工程停工、返工或验收质量不合格，由乙方承担一切由此产生经济损失（包括对甲方导致损失以及业主、监理对甲方作出经济惩罚和甲方因乙方返工、验收不合格而多付出款项）。需返工，必须在甲方规定时间内返工，直到合格为止，返工费用由乙方自行承担。六、如因乙方原因导致工期延误，每延期一天，按协议总价款0.1%罚款。七、乙方负责制作混凝土、砂浆等试件，并建立养生室或水池。八、对成品、半成品进行必要保护、防护、防锈措施，保护、防护、防锈措施所使用材料、人工、机械由乙方负责并承担费用。九、乙方进场施工前必须向甲方提供特种作业人员上岗资格证，所有人员身份证。乙方进场施工前必须向甲方提交乙方材料员书面委托资料，所有材料领用必须经此人签字甲方才予以办理。十、乙方人员食宿、交通由乙方自行负责。十一、为保证工程质量，乙方不得对以劳务方式承包工程进行转包和分包，若私自进行转包和分包，甲方有权终止此协议，由此也许出现后果，所有由乙方负责。十二、保证准时足额为农民工缴纳各项保险（养老、医疗、失业、人身意外伤害险及女职工计生险）及足额支付民工工资，并接受甲方监督和检查。必要时甲方有权代乙方发放农民工工资，并在乙方工程款中扣除。甲方为乙方施工人员统一办理人身意外伤害保险，保险费用由乙方承担。十三、乙方对其施工项目负有质量责任，在未通过竣工验收前，其维护、保养、维修以及缺陷处理均由乙方负责，发生费用甲方在乙方质量缺陷保证金中扣除。十四、乙方必须具有至少1-2名有专业职称技术人员，并纳入到项目部工程部管理，履行现场施工技术员职责，完毕多种内业资料和监理签字、协调工作。十五、乙方在施工、生活用水、电费和施工养护用水由乙方自行承担。第十一章 甲方作出终止协议根据1、乙方违约；2、放弃协议；3、没有合理原因而未能动工，常常性地基本上违反协议规定义务；4、未能以合适努力进行工程施工，常常性地基本上违反协议规定义务；5、未能按协议规定进行工程施工；6、拒绝或不重视遵照甲方或业重规定，野蛮施工。7、转让和分包。 8、如由于乙方违约导致协议解除，甲方有权扣留乙方诚信保证金，并由乙方承担由此导致责任和经济损失。9、乙方不具有施工能力，投入人、材、机不能满足施工进度、质量规定。10、乙方施工中发生质量、安全事故，甲方勒令限期整改未整改。11、由于上述原因导致甲方做出终止协议行为，甲方将扣留乙方履约诚信保证金，并有权向乙方追究其对甲方导致经济损失和法律责任。12、如由于乙方违约，则甲方有权单方终止协议，清退乙方出场（甲方终止协议根据见第九章），同步向乙方索赔对甲方导致损失。清退时按乙方完毕合格工程数量80%清算支付，其他20%和所有履约保证金甲方扣留作为乙方给甲方导致损失经济赔偿。第十二章 争议处理协议在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理原则，及时协商处理，协商不成，可以提请双方上级主管部门调解处理，经调解达不成协议可向山西省太原市人民法院起诉处理。第十三章 附则 一、本协议签订之前双方签订所有协议均无效，以本协议执行。二、协议未尽事宜，双方再行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。三、协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。四、本协议经甲乙双方代表签字、加盖本单位公章（逐页小签并加盖骑缝章）即生效，工程竣工验收，甲方结清工程款后，协议自行终止。甲 方：法定代表人或其授权代理人：（签字）年 月 日乙 方：法定代表人或其授权代理人：（签字） 年 月 日