边坡支护合同范本.doc

协议编号：

边坡支护工程

施 工 合 同

工程名称: 边坡支护工程

发 包 人:

承 包 人:

签约地点:

签订日期: 年 月 日

边坡支护工程施工协议

第一部分 协议书

发包人：
承包人：

依照《中华人民共和国协议法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。
第一条：工程概况
一、工程名称： 边坡支护工程。
二、工程地点：
三、工程内容：本工程内容为 边坡支护工程施工，支护范围为： ；具体范围见附件《 基坑边坡支护范围图》，具体涉及但不限于：
（1）承包人应根据发包人认可 深化施工图，结合现有场地条件及现场施工进度规定，按现场条件及施工图纸进行施工，并对所施工的基坑边坡支护工程进行监控。
（2）具体施工内容以经发包人认可的施工图为准。涉及 边坡支护工程施工图、深化施工图及相关的补充图、设计变更图等所涵盖的所有内容及发包人现场管理代表或其委托的监理单位规定完毕的其它完毕基坑边坡支护所必须的零星工程。
第二条：承包范围及承包方式
一、承包范围： 边坡支护工程施工，支护范围为： ；具体范围见附件《 基坑边坡支护范围图》。具体施工位置及数量由发包人现场监理工程师确认。
二、承包方式：
本工程在承包范围内以包工包料、包机械、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险（协议约定的情况除外）、包验收合格、包税金的形式按包干综合单价的形式由承包人承包。
第三条：工程质量标准
一、承包人按经发包人确认的支护方案、施工图纸及说明，有关设计变更和技术交底及会议纪要，国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规、规定规定组织施工，各分部工程的质量所有合格。
第四条：验收
一、承包人须严格按现行国家或地方的相关标准及规范规定进行施工。施工过程中如存在质量问题，承包人须按相关规定即时整改，直至达成验收规范的质量规定，并承担所有整改费用及工期延误责任；否则，发包人有权采用措施，直至解除协议，承包人须承担由此导致发包人的所有损失。
第五条：质量保修期
本工程质量保修期从基坑边坡支护工程验收合格后至整体地下室回填完毕后三个月（注：使用年限为 年）。
第六条：协议工期
一、开工日期：本工程暂定开工日期为 年 月 日，具体开工日期以发包人现场管理代表或发包人委托的监理工程师签发的开工令拟定的开工日期为准。本工程中的基坑若根据现场实际情况分段、分期移交施工时，则分区段、分期下发开工令。分段、分期施工引起的相关费用由承包人承担。
二、工期
边坡支护分段施工工期： 个日历天。
三、发包人可以根据现场的施工条件，合理安排本协议工程项目进行分段施工，承包人应无条件的按发包人现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。
第七条：协议价
本工程协议暂定总价为人民币： 元整(￥ 元)（综合单价详见附件2）。
该协议为固定综合单价包干协议，此综合单价不因市场价格、政府税费、人工费等的变动而调整，也不因不可预见的其他情况而调整。综合单价涉及但不限于材料费、人工费、机械费、运送费、各种材料检测费及实验费、各种材料损耗、机械进退场费、材料场内二次运送费、管线解决费、材料的制作安装费、混凝土浇筑、锚杆入岩增长费、施工期间基坑的排水费用（含抽水台班等）、边坡的修整、自行进行的基坑监测费用、土方开挖及地下室施工期间基坑的防渗、检修和维护费、技术解决费、协议工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(涉及雨季及异常气候施工措施费)、本工程产生的泥浆及土方清运、各种施工风险、管理费、安全文明施工措施费、临时设施费及其它措施费、一切不可预见费、税金、利润及本协议虽未提及但承包人在完毕本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。
第八条：调价方法
一、设计变更
除发包人因素引起的设计变更外，本协议执行期间，综合单价不因任何因素而作调整。若因发包人设计因素引起的设计变更，本协议附表已有的项目按协议附件的项目单价执行，协议附件外的项目，由现场签证，经发包人、承包人双方协商由发包人下发定价告知单或双方签订补充协议，对变更部分的造价增减进行约定。
二、签证
1、本协议有相同项目的，按相同项目的综合单价计算。
2、本协议无相同项目的，则由承包人报价，经发包人审核后按审核单价进行结算；如双方无法达成共识，则发包人有权另行委托其他施工单位进行施工，承包人应无条件配合。
3、发包人确认的签证的工程款支付：在工程办理结算时随整体工程一同结算支付。
三、新增工程
1、发包人另行增长的工程在施工前由发包人和承包人共同拟定新增工程内容和费用，增长工程费用按新增工程施工任务书规定的付款方式付款。
2、新增工程总价为10万元以上的，双方另行签订协议。
四、以上约定的调价内容依据以下原则进行计算：
1、本协议附件报价表中有相同项目的，按相同项目的综合单价计算；
2、本协议附件报价表中无相同项目，但有相近项目的，则参考相近项目的综合单价计算；
3、本协议附件报价表中无相同项目，也没有相近项目的，可套用《 》及相关取费标准，人工按 元/工日计取。附表中没有相同或相近项目，定额子目又无法满足的，由发包人和承包人双方协商拟定。
第九条：付款时间、条件与付款方式
1、每段基坑边坡支护施工完毕后申报一次进度款且每月仅申报一次进度款，经发包人审核后支付实际完毕工程量价款的 %作为工程进度款；
2、所有工程竣工验收合格，承包人提供完整结算资料后发包人在35天内提出结算审核结果，双方对结算造价确认后三个月内累计支付至实际结算款的 %；
3、所有工程结算款的 %作为质量保证金，所有工程结算完毕后至使用年限满后如无质量问题则发包人在使用年限满后30天内无息付清。
4、施工用水电费扣除：施工用水、用电量经发包人和承包人双方签字确认，水电费由发包人代缴后在承包人结算款中扣回。
5、承包人必须到工程所在地的发包人指定税务机构开据工程发票，其他任何发票发包人将拒收，由此引起的发包人不能准时付款的所有责任由承包人承担。承包人向发包人开具工程发票的总金额为结算总价。
第十条：双方现场代表
一、发包人授权 为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
二、承包人委派 为项目经理，联系电话： 。委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
第十一条：其它约定
1、施工水电：工程开工前，由发包人将水源和电源接至距离施工现场边界100米内，承包人自备计量器计量并承担本工程施工水电费用（须分摊总表线路损耗）以及水源、电源的接驳费用。
2、承包人须保证本基坑边坡支护工程施工设计图通过政府相关部门的审查。
3、承包人负责编制专项施工方案，组织专家论证审查后，由承包人技术负责人及项目总监签字，发包人审批后方可实行（费用由承包人承担）。
4、承包人应取得《安全生产许可证》，并有应急预案。
5、承包人需在施工期间对边坡支护结构、周边土体、邻近建筑物进行动态监测（第三方监测除外），且原始资料齐全。
6、因承包人因素，如边坡开挖后支护面出现漏水、大面积渗水、坑壁失稳、开裂及变形等现象时，发包人有权采用应急措施或另行委派施工队伍进行维修，一切责任及费用由承包人承担。
7、边坡支护施工过程中，承包人应负责施工期间材料和机械的水平及垂直运送、脚手架搭拆等，其费用已包含在各综合单价中，发包人不再另行支付费用。
8、边坡支护施工过程中，如遇雨天，承包人应切实做好防护措施，其费用已包含在各综合单价中，发包人不再另行支付。
9、承包人在施工期间，负责按设计或相关技术规程的规定在边坡周边布置监测点，对支护结构、周边土体、邻近建筑物做好水平及沉降观测，对周边管网做好监测，当发现异常情况，及时向发包人报告，并对出现的安全问题及时采用补救措施。
10、承包人应配备足够的相关机械设备和人员，服从发包人现场管理代表的安排，严格执行工期规定，非发包人因素导致工期延期的，承包人按第二部分通用条款第25条相关约定承担违约责任。
11、承包人现场施工人员的食宿由承包人自行解决，发包人不再另行支付费用。
12、除发包人批准外，承包人不得对工程进行任何变更。
13、承包人必须严格遵守安全生产管理有关法律法规、工程所在地相关规范等的规定。发包人有权就承包人违反安全文明施工的情况发出限期整改告知，承包人未在限期内整改达标的，按 标准承担违约责任。
14、协议规定应当偿付的违约金、补偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款解决。承包人依协议应支付违约金的，发包人有权在工程款中抵扣。
15、在履约过程中，如承包人有任何违约行为，发包人均有权终止协议，另行委托单位进场施工，承包人不得有异议。
16、若因承包人因素，导致基坑塌陷、周边地面出现地裂、地陷、周边永久性建筑物出现开裂、下沉等情况，破坏周边管网或周边现有建筑物的基础，承包人除须及时抢修外，还须补偿因此导致的各方所有损失。
第十二条：争议解决方式
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议双方应通过和谐协商解决；假如协商不能解决，双方均批准向项目所在地的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，双方仍应履行协议。
第十三条：协议生效
本协议自双方签字盖章后生效。 本协议壹式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份，具同等法律效力。

发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）：

通讯地址： 通讯地址：

银行账号：

开户行：

电话与传真： 电话与传真：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日