地下管廊大道结构劳务合同模版.doc

合同编号： xx市地下综合管廊试点城市PPP项目xx大道东段管廊720m结构劳务分包合同 甲方：xx建筑工程有限公司乙方：xx建筑劳务开发有限公司 日期： 年 月 日第一部分 协议书甲方：xx建筑工程有限公司 乙方：xx建筑劳务开发有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。1、工程名称：xx市地下综合管廊试点城市PPP项目2、分包合同内容：结构劳务；2.1本合同分包范围：本工程在xx市地下综合管廊试点城市PPP项目二工区范围内，具体分布在xx市xx区xx大道路东段管廊720m结构工程；2.2本合同劳务作业内容：依据本工程的结构施工图纸、建筑施工图纸、机电施工图纸显示的，与结构施工图纸（含设计变更、洽商）有关的 (除甲方特别指出的内容：土石方、爆破、基坑护坡、防水、钢筋、钢结构以外)所有土建结构施工内容，以及完成该项工程所需的全部人工、材料（甲供材料除外）、机械（甲供机械除外）及中小型机具、管理费、利润、税金、风险费用及为达到相关标准规范、施工工艺、安全文明施工措施等要求所发生的费用、为完成合同约定的奖罚条件而发生的费用等全部费用，均综合在对应的结构清单综合单价内。具体如下：1) 与结构有关的土石方工程：包括但不限于以下工作内容：测量、放线、结构分包单位配合机械清槽至标高，土方运输由专业分包单位外运）、边坡清理、修整、垫层底清理、运土、土方打钎、拍底；挖柱墩、承台、集水坑、后浇带、排水沟、设备坑、下返基础、零星人工挖土、修边、运土等（如果有）。2) 结构工程：包括但不限于以下内容：基础结构（含垫层，防水导墙）；主体结构；后浇带、止水带、施工缝（止水钢板及遇水膨胀止水条）；图纸显示的钢筋混凝土结构（水池、排水沟、集水坑、电缆地槽、截水沟、出屋面通风道、屋面上人孔、设备基础）；预留洞（在建筑图纸及结构图纸上显示的所有洞口均由结构分包单位预留，除结构图及建筑图中标明为预留套管及密闭钢管的洞口为相关专业预留，同时，土建结构劳务分包有义务根据预留洞口深化图进行孔洞的预留预埋工作）、预埋件、预埋管、开洞、堵洞的预留洞及封堵等结构施工和预留工作（特别强调，如乙方结构施工时，未进行预留洞的预留，则必须在竣工验收前完成的开洞、封堵及相关措施，此费用已综合在结构清单报价中）。3) 与结构有关的杂项工程：管廊底板防水保护层（含底面及顶面）；结构缺陷处理、外墙防水基层处理；爬梯及上人孔的出口预留；排水沟、集水井、集水坑、相关预留预埋；管廊吊钩等的结构施工和预留工作；结构墙体后浇带防水施工前封闭用的混凝土板的预制安装（原料采用现场泵车每次打灰后的返管剩灰）；设备基础施工及安装配合；结构施工时对防水工程的防水收头槽的留设或剔槽（如图纸无此要求，需按项目部要求留设，如未留设须剔槽）；实测实量和试验用工；吊车指挥所需的信号工（必须有上岗证和工作经验）；自施工内容的成品保护（结构验收前）用工及辅材费用；作业层拆模之前的临时防护（模板拆除后标准化的防护由周转材料专业分包单位施工）。 4) 与结构施工有关的主要工作内容：配合钢筋绑扎（包括配合成型钢筋绑扎，管廊底板、墙体钢筋绑扎措施用钢管架（含大体积砼降温管的架设）的搭设和拆除（如果有），含插筋、钢筋绑扎所需操作架（含配合预应力张拉的操作架，如有）的搭设、拆除等；利用各种短料、废料钢筋制作各种架立钢筋、定位筋、锚固钢筋、插筋等、以及搬运及安装，钢筋废料按甲方指定地点分类集中堆放，其它各种零星钢筋的加工、安装和焊接工作，钢筋除锈、其它涉及钢筋工程的一切工作）；混凝土浇注（包括混凝土浇注（包括布料机安拆，泵管及泵管架的安拆、泵管疏通和清洗并运至甲方指定地点整齐码放），振捣，养护(含蓄水养护、覆盖养护等)，混凝土的压光，施工缝剔凿、其它涉及混凝土工程的一切工作）；模板搭拆（包括模板（包含但不限于主体结构、预留洞口、后浇带、吊料洞口等）的放样与制作，安装，拆除，模板支设系统搭拆，清理模板粘结物及模内杂物、维修、维护、刷隔离剂，模板拆除运到甲方指定的地点堆放整齐，管廊平面、立面混凝土面打磨、清理，混凝土基层必须达到做防水的要求，模板拆除后的必要回顶（如果有），其它涉及模板工程的一切工作。5) 安全文明施工，附表：安全文明、临时设施工作内容表类别 项目名称 具体要求 说明基坑防护基坑周边排架管防护，防止人员及车辆进入危险区域乙方完成，乙方提供材料文明 施工 与 环境 保护 安全警示标志牌 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌 乙方完成，甲方提供材料现场围挡 （1）现场在排架管防护外采用封闭成品围挡，高度不小于2.5 m； 甲方负责九板一图 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫等九板；施工现场总平面图。 甲方负责企业标志 现场出入的大门应设有本企业标识甲方负责场容场貌 （1）道路畅通（2）排水沟、排水设施通畅；甲方完成甲方完成材料堆放 （1） 材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； （2） 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；（3） 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。乙方完成现场防火消防器材配置合理，符合消防要求。 甲方提供灭火器、消防桶、消防锹，完工退场前甲方按领用数量收回，如有损坏、丢失，乙方按原价赔偿垃圾清运 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 乙方负责运至现场垃圾站临时 设 施现场办公生活设施（1）甲方仅提供乙方生活区宿舍、食堂，生活用品、床由乙方自行解决。乙方完成（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。 不另设工人食堂，统一在甲方提供的大食堂就餐。甲方完成，分包饮用热水器由分包自己解决。施 工 现 场 临 时 用 电配电线路（1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆； 甲方负责（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 甲方负责（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 甲方负责(4)施工区域内临时照明线路甲方负责配电箱（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品； 甲方提供至二级电箱，其余全部由乙方完成开关箱 （2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 接地保护装置（3）施工电箱及用电设备重复接地。 安全 施 工 临 边 洞 口 交 叉 作 业 防 护楼板、屋面、等临边防护 用密目式安全立网全封闭； 乙方负责完成作业层拆模之前的临时防护，模板拆除后标准化的防护、顶板支撑架、梁架的水平兜网由乙方负责完成。通道口防护 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 预留洞口防护 用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 投料口、进风口、出风口防护 用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。楼梯边防护 设1.2m高防护栏杆，18cm高的踢脚板。 垂直方向交叉作业防护 设置防护隔离棚或其他设施。 高空作业防护 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道 备注：1） 防护栏杆如需刷警示漆，油漆由乙方自行采购2） 上述规定“乙方完成”除约定甲方提供的材料，其余材料均由乙方承担，费用包含清单报价中。6) 现场材料（包括甲方供应材料）二次搬运及卸车工作。7) 冬雨季、夜间施工工作。8) 成品保护工作。乙方应提供必要的人员、材料和设备用于结构工程（包含其自身已完及未完工程的材料、设备）的看管。9) 与装饰工程、机电安装、人防门安装等其他专业配合工作。10) 结构偏差及结构施工缺陷修补工作，完工退场前管廊肥槽、消防水池、集水坑等狭小区域内垃圾清理。11) 大体积混凝土温控工作（测温导线及温度计由甲方提供，其他人工及材料由乙方提供）,冬季施工期间涉及到的采暖、保温措施材料由甲方提供。12) 除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。3、工程地点：xx市xx区xx大道4、合同价款暂估总额 人民币：2104550.00元，大写人民币：贰佰壹拾万零肆仟伍佰伍拾元整 。5、分包工作期限（1）xx大道路段东段管廊结构； 建设里程：720m；开工日期： 201xx6年1月10日 竣工日期： 20xx年3月 31日 （2）剩余建设里程：待定6、劳务作业人数： 人。7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本工程招标文件、投标文件、答疑文件（3）中标通知书（如有）；（4）投标书及其附件（如有）；（5）补充条款；（6）专用条款；（7）通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸及工程量清单；（10）乙方确认的清单综合单价（详见附件一）；（11）合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其它书面文件；(12)法人委托书8、合同生效：本合同自甲方、乙方双方签字盖章后生效。合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： xx建筑工程有限公司 甲方：（合同专用章 ） 乙方：（合同专用章 ） 地 址： 住 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话：43第二部分 通用条款9、甲方义务9.1自收到乙方依照合同约定提交的结算资料之日起28日内完成审核或书面答复乙方；逾期不答复的，视为甲方同意乙方提交的结算资料。9.2结算程序完成后，甲方应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。9.4统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。9.6随时对乙方实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认乙方停工、窝工损失。9.8认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。9.9不得允许乙方未获得相应资格证书的工人进入施工现场。9.10在发现乙方存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知乙方并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。9.11行使依照本合同约定的对乙方行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得乙方有相应委托权限的人员的书面认可。9.12按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。9.13乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。9.14其它甲方应当承担的义务。10、乙方义务10.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。10.3按甲方要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后实施。10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从甲方安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。10.6自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。10.7按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。10.8 做好成品保护工作。10.9妥善保管、合理使用甲方提供的乙方使用的机具、周转材料及其他设施。10.10收到分包合同价款后首先支付工人劳动报酬。10.11乙方保证与施工管理、作业人员签订有书面劳动合同，并每月向甲方提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，乙方在本项目不存在其他用工行为。10.12配合甲方按工程甲方或行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查；配合甲方对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。10.13甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。10.14在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并以书面形式通知甲方。10.15劳务作业全部内容经验收合格后，乙方应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付甲方，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付甲方。10.16在发现甲方存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知甲方并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。10.17其它乙方应当承担的义务。确定工程的质量目标或创优目标，对不能履约的乙方要赔偿甲方的直接损失。经项目部工长、质检员检查、检验合格后，又发现因乙方引起的质量问题时，乙方赔偿甲方的直接损失，但工期可以顺延；隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时后，如工长、质检员不在验收记录上签字，则视为工长、质检员已经批准，乙方可继续施工；工程在保证工程质量方面以及工程竣工以后的质量方面都必须符合“国家工程质量验收标准”。验收包括：隐蔽工程验收，装饰工程验收，工程竣工验收等。各阶段的验收都是按照合同的质量目标，根据相关的标准对工程项目进行验收。10.18乙方应建立健全的质量保证体系，并严格执行公司制定的各项质量管理制度，施工的各环节应受项目经理部的全面质量监督控制，施工期间要求乙方配置质量自检人员坚持每天进行跟踪检查，发现质量问题及时停工进行整改，按制度和规范要求进行质量监督检查。10.19质量自检人员对关键部位和工序进行旁站检查，坚持进行质量检查与评定，作好自检互检、交接检记录，随时记录施工中有关质量方面的问题， 对工程质量进行经常性的分析，结果及时上报项目质量部门。10.20乙方专职质检人员配备：1万平米以下工程各专业质检工程师各一名；13万平米以下工程土建质检工程师一至二名，其他专业质检工程师各一名；35万平米工程土建质检工程师一至三名，其他专业质检工程师各一名；5万平米以上工程土建质检工程师二至五名，其他专业质检工程师一至二名。11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延。（1）不可抗力；（2）设计变更和工程量增加导致分包工程关键线路工期相应顺延的；（3）甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；（4）乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（5）一周内非乙方原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。12、由于以下原因造成乙方发生窝工的，乙方应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方提出书面报告，甲方应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。（1）甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能进行；（2）乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能进行；（3）一周内非乙方原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成乙方全面停工、窝工累计超过8小时； （4）甲方同意的其他情况。13、不可抗力13.1不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方应向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。13.2不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。13.4乙方承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。14、送达本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。15、事故处理15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，甲方应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。15.2乙方要积极配合甲方做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。16、施工变更16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程甲方和工程乙方双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），甲方应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；16.1.2增减合同中约定的工程量；16.1.3改变有关的施工时间和顺序；16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。16.2由非乙方原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的乙方损失，经甲方确认后如对关键线路工期造成影响的，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。16.3由乙方原因造成的变更费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。17、发包合同价款支付的手续为：乙方应向甲方出据合法有效的收款发票，甲方须将填写齐全的、收款人为乙方全称的支票或汇票交给乙方。乙方应指定专人负责与甲方办理付款手续。甲方将合同价款支付给乙方在25.2款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证18、由于甲方安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由甲方承担。由于乙方不能落实安全施工方案或不服从甲方安全施工管理所造成的安全事故责任由乙方承担。19、争议发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；调解要求停止合同工作，且为双方接受；仲裁机构要求停止合同工作；法院要求停止合同工作。20、合同解除20.1乙方和甲方协商一致的，可以解除劳务分包合同。20.2甲方的承包合同解除的。20.3甲方不按照本合同的约定支付合同价款，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付合同价款，乙方可以向甲方发出通知解除合同。20.4乙方不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，甲方可以书面告知乙方并限期要求其完全、恰当履行合同义务。乙方逾期不能按约定履行义务的，甲方可以发出通知解除合同。20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。20.6本合同约定的解除条件成就时，甲方应通知乙方解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，乙方应及时撤离现场。乙方未及时退场，给甲方造成经济损失的由乙方承担。20.7合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。20.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。21、合同终止双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。第三部分 专用条款22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：22.1甲方中标建造师（项目经理）为 ，职务： 项目经理 ，工程建造师（项目经理）证书号 / 。身份证号码： / 。委托权限： 该工程施工及结算等全部工作 。甲方也可委托_ / 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知乙方。22.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 ，职务： 施工队长 ，岗位证书号： / ，身份证号码： / 。委托权限： 工程施工、安全、现场管理等事务 ，人员如有变动，应提前7日书面通知甲方。22.3甲方现场劳动力管理员 ，上岗证号 ，职责为 劳动力管理 ；乙方现场劳动力管理员 ，上岗证号 ，职责为 劳动力管理员 。22.4乙方委派的分包合同价款收取负责人为 ，身份证号码： ，职务： 会计 ，联系电话： [phone] ，住址： ，家庭住址： 。22.5劳务乙方应建立农民工工资专用账户的开户银行 ，账号 ，企业代码 。劳务分包必须出具xx市建筑企业档案管理手册。23、甲方应在劳务分包工作开工 7 天前，向乙方提供与分包工程有关的图纸 1 套。24、乙方应在接到图纸后7天内，向甲方提交材料、设备、构配件（具体材料、设备、构配件品种详见附件一）供应计划；经甲方确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给乙方；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。甲方保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国有有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时以书面形式提出，甲方负责在三日内更换或调整。” 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 5 %。施工中由乙方提供的低值易耗材料、工具用具包括 除甲方提供的以外均由乙方提供。25、本工程应当达到质量评定 合格 等级，工程质量奖项要求 黄果树杯 。达到此标准，甲方将按照 / 标准予以奖励；未达到此标准，甲方将按照 5元/m(建设里程) 标准予以处罚。25.1本工程要求达到：公司示范工地标准要求、公司综合考评前五名，西南地区前三名 。当达到公司考核第一名时，每次奖励1万元，第二名时，每次奖励5000元；当达到西南地区地区前两名时，每次奖励1万元；当达到公司考核第一名时，每次奖励5万元，第二名时每次奖励4万元，第三名时每次奖励3万元，第4名时每次奖励2万元，第5名时每次奖励1万元；当低于公司考核前十名时，从第十一名开始，每低于1名，罚款1万元。 26、本工程安全文明施工要求达到：xx市绿色文明安全工地标准。达到此标准，甲方将按照 / 标准予以奖励；未达到此标准，甲方将按照 / 标准予以处罚。261本工程安全文明目标：无重大伤亡事故，轻伤施工发生频率低于5，重伤频率低于0.3；创xx市“安全文明绿色工地”。262乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、地方政府、地方建委颁发的有关规定。乙方应严格按照甲方安全施工管理部门对于安全施工方面的各种制度、要求及甲方对施工现场安全施工的其他特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查。对甲方所发出的安全整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即派人整改完毕；如甲方发现乙方在接到安全整改通知后在限定的时间内仍然未予整改或整改不符合甲方要求 ，甲方有权给于乙方500-2000元的罚款。乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类生产工具必须经检验合格,并符合国家、xx市及甲方的有关规定和安全使用标准。若因乙方违反操作规程和（或）使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的一切安全事故均由乙方自行负责。双方需签订安全管理协议书作为合同的附件之一。263乙方安全员将纳入甲方安全管理体系，乙方安全员的资质应在本劳务合同签订前报甲方项目部备案。27、送达：本合同14条约定的送达方式适用于以下情况：（1）乙方要求甲方依照约定进行结算或支付分包合同价款；（2）乙方表示因甲方原因造成工期延误；（3）乙方要求甲方依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；（4）乙方要求甲方停止违约支付分包合同价款行为的；（5）要求甲方确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、（6）甲方要求乙方对劳务工程不符合约定部分予以整改的。（7）甲方要求乙方提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；（8）本合同9.10款、10.16款、第18条所列事项；（9）双方约定的其它情况。28、本合同价款核算规则及构成方式28.1 本工程的合同价款采用下列第 4 种方式计算：（1）固定合同价款； （2）工种工日单价；（3）综合工日单价；（4）清单综合单价。28.2本工程清单综合单价包含内容：28.2.1人工费28.2.1.1完成结构施工图（含设计变更、洽商、现场指令）工作需要的全部人工费；28.2.1.2结构验收、配合施工现场各种检查，为达到本工程争优目标等（包含大批次加班、清扫道路等），及工完场清的清理人工费； 28.2.1.3因冬雨季施工导致的人工降效及为满足冬雨季施工所发生的人工费；28.2.1.4依据甲方提供的模板体系要求搭设模板、支撑等所发生的人工费（包含但不仅限于异形模板、高大支撑、超高支撑、弧形墙支模等）。28.2.1.5自身施工需要的墙体开槽及恢复工作的人工费用；28.2.1.6搭设施工作业层拆模前的临时防护所需的人工费用；28.2.1.7为保证施工现场达到甲方的要求，需由乙方完成的安全文明施工及CI形象(包括责任区管理制度、宿舍管理制度中需人工配合)所需的人工费；28.2.1.8乙方生活、生产责任区内的日常打扫、清理及安全保卫人工费用；28.2.1.9承包工程所使用的甲方供应的材料、设备的现场堆放及保管工作费用；28.2.1.10满足合同约定的质量及工期目标而应由乙方承担的人工费用；28.2.1.11配合工程甲方试验人员制作试块、钢筋取样等发生的人工费用；28.2.1.12配合工程甲方现场管理所发生的人工费及消防、安全应急使用的人工费及突发事件处理时配合使用人工费；28.2.1.13现场临时库房及加工车间、垃圾站等搭设所发生的人工费；28.2.1.14乙方按现场材料管理制度中规定看护现场材料及甲供材料的人工费;含乙方对自身劳务人员入场教育、安全教育、职业技能培训等所发生的误工费用；28.2.1.15乙方由图纸、国家法律法规、地方法规等推及的保证项目正常施工运行的人工费等；28.2.1.16施工期间因政府性停工、不可抗力因素影响停工、民扰停工、停水停电停工等因素造成施工现场停工所发生的人员窝工费用；28.2.1.17特别说明：本工程外架搭设所需的人工不包含在本次招标的范围内。由周转材料分包搭设。28.2.2材料费28.2.2.1甲方提供的材料：钢筋、预拌混凝土、成品砂浆、聚苯板、挤塑板、止水螺杆、钢筋连接套筒、预埋件及安全文明、临时设施工作内容表提及的由甲方提供的材料；除上述材料外，涉及本次招标工作范围内的其余所有材料（如穿墙螺杆、铁钉、脱模油、双面胶条、油漆、水泵、三级电箱、电缆及施工面照明设备灯具和电线、电焊条、对讲机等)，包括安全文明施工、冬雨季施工、混凝土养护等，费用包含在清单综合单价中；28.2.2.2乙方应妥善保管、合理使用工程甲方人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善或使用不当发生丢失、损坏，乙方应进行赔偿。赔偿金额以当期市场价格来计算；28.2.2.3工程水电费用由甲方承担；28.2.3中小型机械、机具费除甲方提供机械（汽车吊、发电机、地泵（不含布料杆）、汽车泵）以外的为完成分包工程所需的全部机械费、机具费（如清槽机械、砂浆搅拌机、布料机、电焊机、木工加工设备、料斗、振动棒、振动器、各类手推车、安全防护用具、各种手动及电动工具、劳动工具、三级电箱和电线等）。28.2.4其它费用28.2.4.1为实现质量目标、工期目标、安全、现场文明目标所发生的全部费用；28.2.4.2乙方在现场组织施工过程中所发生的工作人员工资、办公费用、差旅费用、低值易消耗品的费用、劳动保护费、竣工清理费用；28.2.4.3施工区域内材料的码放、标识、清理费用；28.2.4.4乙方生活区临时设施的保护、维护费用；28.2.4.5保险：乙方被认为已在他的合同价格中包括了与本合同相关的所有应由乙方为其施工人员交纳的意外伤害保险及其它政府要求的保险的费用；28.2.4.6甲方仅在施工现场或临近现场提供满足乙方需要的提供生活区宿舍、食堂（食堂为项目集中设置的大食堂，分包单位不允许私开小食堂）、公用卫生间，乙方自己解决床、生活用品，除此之外乙方如需另增加现场临设，必须报甲方审批定位，由甲方统一标准，乙方自行搭设并由乙方自行承担其费用。劳务乙方的报价中应包含其临建设施（生活、生产、办公等）日常消耗材料的费用。劳务乙方的报价中应包含其临建设施在劳务甲方要求的情况下从现场拆除并场清的费用。28.2.4.7承包范围内配电箱、消防设施、电路、水路等配套设施维护维修费用；28.2.4.8除甲方或本工程业主原因造成的工地全面停、窝工以外的其它任何原因造成的乙方停、窝工所造成的全部损失。特别强调乙方应提前预见到施工期间影响施工的政策因素，包括但不限于大型会议、中考、高考、体育比赛等，提前做好应对措施，合理组织人力、物力。甲方不会因上述政策因素给乙方造成的停、窝工损失承担任何责任；28.2.4.9超高费； 28.2.4.10柱帽、挑板、挑檐、上反梁施工的措施增加费；28.2.4.11赶工费；28.2.4.12完成本工程所有内容可能会涉及到的费用的总和，还应包括国家及政府政策性文件规定、风险、责任等所有费用；28.2.4.13负责对现场及现场以外住宿区的管理及宿舍内的一切设施的配备管理的费用；28.2.4.14现场非乙方原因停工（单次不超过72小时）所造成的窝工、机械停滞等费用；28.2.4.15安全措施性费用，必须能够满足甲方及地方有关安全文明工地施工的有关规定的费用；28.2.4.16合同价格中包含承包方依据发包方提供的模板体系要求，考虑周转不足等原因所产生的费用,允许机电队伍的下扎管在模板上开洞；28.2.4.17确保黄果树杯，达到xx市安全文明样板工地、中建总公司CI金奖及配合政府检查所发生的费用；28.2.4.18特别说明：对于施工过程中的变更、洽商，如不引起建设里程的变化，则不调整。注： 合同总额、清单综合单价均含税金（包含营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等其他各种当地税务局规定的地方性税费），支付承包方工程款时，承包方必须提供工程所在地开具的完税发票，如因发票原因导致发包方无法抵扣税金，发包方有权拒绝付款28.2.5除以上内容，清单综合单价中还包括：清单综合单价中已考虑各个标段的吊车布置对施工的影响，考虑吊车盲点对施工增加的费用，工程乙方将不会就塔吊盲点给予任何补偿。清单单价中已考虑本标段内各管廊型状的差异，工程乙方将不会就各个管廊型状的差异给予任何补偿。清单单价中已考虑各个标段的混凝土泵布置对施工的影响，工程乙方将不会就混凝土泵布置不到位给予任何补偿。28.3分包合同价格风险幅度范围为 / ，超过风险幅度范围的，应当及时调整。调整标准为 / ，调整依据为 / ，调整程序为 / 。28.4本工程的合同价款，除经甲方和乙方双方书面确认的工程变更以及依照本合同22.3条约定的价格调整的因素外以外，不再调整。28.5采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含 / ，其中人工费 / 元。 28.6 采用第（2）种方式计价的，不同工种工日单价为： / ，单价为 / 元/工日，共 / 工日； / ， 单价为 / 元/工日，共 / 工日； / ，单价为 / 元/工日，共 / 工日； / ，单价为 / 元/工日，共 / 工日； / ，单价为