1、装饰工程施工协议发包方(甲方):承包方(乙方):根据中国协议法和建设部建设装饰装修管理要求,结合本工程具体情况,双方达成以下协议:第一条 工程情况1 工程名称:2 工程地点:3 承包方法:4 工期:双方约定本工程工期为_天,按时按质完成报价单上全部施工项目,即自_年_月_日到_年_月_日。5 协议价款(人民币大写):_ 第二条 甲方工作1. 提供签字确定施工图纸,并进行现场交底。全部腾空部分腾空房屋,消除影响施工障碍物。对只能部分腾空房屋中所滞留家俱、陈设等采取保护方法,并说明使用注意项。2. 指派_为甲方驻工地代表,办理施工所包含多种申请,负责协议推行对工程质量、进度进行监督检验,办理批件等
2、手续,缴纳相关费用、验收、变更登记手续和其它相关事宜。3. 按时、按质、按量提供乙方施工中甲方自购材料。4. 协调相关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并负担对应费用。5. 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、名树名木、绿地等不受损坏,并负担对应费用。6. 如需改原建筑物或设备管线,负责到相关部门办理对应审批手续,交纳对应费用。第三条 乙方工作1. 负责装饰设计并提供规范施工图纸,甲方认可后制订施工方案和进度计划。2. 指派_为乙方工地代表,负责协议推行,按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,处理由乙方负责相关事宜。3. 实施施工规范,安全操作规程,防火安全要求,环境保护要求,严格
3、按图施工,做好各项检验统计,参与完工验收,编制工程结算。4. 遵守国家或地方政府及相关部门对施工现场管理要求,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线等不受损坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好施工带来扰民问题,及周围单位(住户)关系。5. 工程完工未移交甲方之前,负责对现场一切施工和工程或物品进行保护。第四条 相关工期约定1、 甲方要求比协议约定工期提前完工时,应取得乙方同意,并支付乙方因赶工采取方法费用。2、 甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。因甲方在施工过程中有增加项目或对已施工项目进行修改,工期顺延。3、 因甲方原因不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期顺延。4、 设
4、计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗拒原因影响,造成停工8小时以上(一周内累计算),工期对应顺延。5、 乙方购置由甲方指定订购物品,因材料商原因没按时到货,以至影响工期,则工期顺延。6、 因为甲方未按期付款而造成停工,工期顺延。第五条 相关工程质量及验收约定1. 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订施工及验收规范为质量评定验收标准。2. 甲、乙双方应立即办理隐蔽工程和中间工程检验和验收手续,甲方不按时参与验收,乙方可自行验收,甲方应给予认可,若甲方要求复检时,乙方应按要求办
5、理复检,若复检合格,则所发生费用由甲方负担,工期不顺延。3. 因为甲方提供材料设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方负担,工期不顺延。4. 因为乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方负担,工期不顺延。5. 工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知_日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在要求时间内未能组织验收,需立即通知乙方,另定验收日期,如甲方没约乙方办理验收手续自行手搬进去住,则表示甲方已认可验收,并由甲方对房里各施工项目质量负责。第六条 相关工程付款和结算约定1.协议生效,甲方分四次支付工程款,付款方法见下表进度阶段支付百分比金额说明协议签署40%(含定金)水电完工、木
6、工材料进场前30%各阶段包含增、减项目款木工完工,油漆进场前25%完工验收5% 2. 工程完工验收后,乙方做好工程结算表及相关资料送交甲方,甲方自接到上述材料2天内审查完成,到期未提出异议视为同意,并在_天内结清尾款。第七条 相关材料供给约定1. 本工程甲方负责采购供给材料、设备应为符合设计要求合格产品,并于乙方施工前三天送到施工现场,甲方采购施工设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失责任由甲方负担,经乙方验收合格后由乙方负责保管,乙方保管不妥造成损失,由乙方负责赔偿。第八条 相关安全生产和防火约定1. 乙方提供施工图纸或作法说明,应符合中国消防条例和相关防火设计规范。2. 乙方在施工期
7、间严格遵守建筑安全技术规程、建筑安全安装工人安全操作规程、中国消防条例和其它相关法规。3. 经于甲方确定图纸或作法说明,违反相关安全操作规程,消防条例和防火设计规范造成产生安全或火灾事故,甲方应负担由此产生一切经济损失。4. 因为乙方在施工过程中违反相关安全操作规程、消防条例,造成发生安全或火灾事故,乙方应负担由此引发一切经济损失。第九条 奖励和违约责任1、 因为甲方原因造成延期开工或中途停工,甲方应赔偿乙方因停工、窝工所造成损失,每停工或窝工一天,甲方支付_元,甲方不按协议约定拨款,每拖一天,按付款额_%支付滞纳金。2、 降低施工项目,须在协议签署日起3日内或施工图出具前提出;不然视为违约行
8、为,甲方须向乙方支付所降低项目总造价10%作为违约赔偿,乙方不退还所降低项目引发工程税金或凭证单据。3、 施工过程中甲方如需增加项目或对施工项目标设计做变更,须在乙方未采购材料前进行变更,不然甲方需向乙方赔偿该项目造成全部材料及人工等经济损失。乙方严格按报价单项目进行施工,预算外工程项目,甲方须和乙方签增补项目签署后方可施工,不然乙方有权拒绝施工。4、 如因甲方原因以至终止协议,而工程完工量不超出二分之一时,甲方付清工程款后,甲方应向乙方支付工程总价10%作为设计费。如因乙方原因造成协议终止,乙方应赔偿甲方材料费,并负责拆卸部分,所以产生垃圾应由乙方清运到指定地点。5、 因为乙方原因,逾期一天,乙方支付甲方_元违约金。 第十条 争议或纠纷处理1. 本协议在推行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可采取协商处理或请消费者委员会进行调整。2. 当事人不愿意经过协商处理或协商调解不成时,双方可向人民法院提起诉讼。 第十一条 附1. 本工程自工程验收合格之日起,保修期限为二年,水电等隐蔽工程保修五年。2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。3. 附件(1) 施工图纸、作法说明。(2) 工程预算书(报价单)。(3) 其它甲方(盖章): 乙方(盖章):甲方代表: 甲方代表:地址: 地址:电话: 电话:传真: 传真:年 月 日 年 月 日